<

趣祝福 · 范文大全 · 购销合同

购销合同10篇

时间:2023-07-17 购销合同

在当代社会人们法律意识的不断提高的今天,无论是在工作还是生活当中,合同已经成为了一种真正重要的东西。签订合同也是一种对自身利益的有效保护,大家知道拟定一份合同需要注意哪些吗?以下内容为编辑整理的“购销合同”,要了解更多关于该主题的内容请您继续往下看!此外,您还可以浏览范文大全栏目的教师实习报告阶段总结

购销合同 篇1

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。

一、 工程名称: 电子门锁的`安装

工程地点:

工程内容:电子门锁的安装及调试

二、工程总价:详见附件1

合同金额:

工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求:

1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证

以100%的开门率为验收合格标准,安装调试完毕后,甲方必须在两天内验收完毕,如甲方三天内未进行验收,视为验收合格,验收合格之日起,门锁免费保修1年,1年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题,均全免保修。如有人为因素造成的损坏均不属于保修范围;取电开关免费保修一年,24小时保修。

五、工程项目建设期限:

合同签定后( )日内进场施工,整个施工工期( )天。 年 月 日开工, 年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

六、售后服务:

1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式:

项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相关资料。乙方自书面通知之日起,7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自合同签定起两天内支付合同总金额的40%(¥),工程进行到安装门锁时付总金额40%(¥)(此部分资金不计算利息),验收合格后付清余款(¥),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

八、约定事项

(1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的附件。

(3)附件1作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

九、违约责任:

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

十、合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

十三、合同一式两份,由甲方执一份

十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效(个人签名生效)。货款两清后,合同效力终止。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

电话:

电话: 年月日

购销合同 篇2

订立合同双方:

购货单位:_________,以下简称甲方;

供货单位:_________,以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:_________。(应注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:_______。

2.计量单位、计量方法:______。

(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:________。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_______。

(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第五条 产品的交(提)货期限

(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第( )项执行:

(1)按甲乙双方的商定价格;

(2)按照订立合同时履行地的市场价格;

(3)按照国家定价履行。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。

第七条 验收方法________。

(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等)。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的`书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人

购销合同 篇3

甲方(需方):_________

地址:_________

邮码:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

乙方(供方):_________

地址:_________

邮码:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 产品的名称、品种和数量

1. 产品的名称和品种:_________。

2. 产品的数量:_________。

第二条 产品的等级、质量和检疫办法

1. 产品的等级和质量:产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定:_________。

2. 产品的检疫办法:_________。(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按规定进行检疫。)

第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

1. 产品的价格按下列第_________项执行:

(1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。

(2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。

2. 货款结算办法按下列第_________项执行:

(1)对村民、专业户、个体经营户采取现金结算,钱货两清。

(2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办法结算。

3. 奖售办法:_________。

第四条 交货期限、地点和方式:_________。

第五条 甲方的违约责任

1. 甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的,应按未收或退货部分货款总值的_________%(5%~25%),向乙方偿付违约金。

2. 甲方如需提前收购,征得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货物总值的_________%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其他实际损失。

3. 对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。

4. 乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货物总值的_________(5%~25%)向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失。

第六条 乙方的违约责任

1. 乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如需方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_________%的违约金;如甲方不需要的,乙方应按逾期或分交部分货款总值的_________%(1%~20%)的违约金。

2. 乙方交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,甲方可考虑同意接收,并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的,甲方有权拒收。

3. 乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,甲方可以拒

购销合同 篇4

购货单位:_________,以下简称甲方;

供货单位:_________,以下简称乙方。

经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格

(1)sc6350水箱换向器 22*16*8

(2)20w换向器 20.3*16*10

(3)摇机换向器 15.2*13*8

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)由甲乙双方商定技术要求执行。

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:_______。

2.计量单位、计量方法:______。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收:_______。

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1.产品的交货单位:________。

2.交货方法,按下列第( )项执行:

(1)乙方送货;

(2)乙方代运

(3)甲方自提自运。

3.运输方式:_______。

4.到货地点和接货单位(或接货人)________。

第五条 产品的交(提)货期限:

第六条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第( )项执行:

(1)按甲乙双方的商定价格;

(2)按照订立合同时履行地的市场价格;

(3)按照国家定价履行。

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

第七条 验收方法________。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的',乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续。逾期不答复的,视为同意发货。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自 年 月 日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式 份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。

购货单位(甲方): 供货单位:(乙方):

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

地 址: 地 址: 电 话: 电 话:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

税 号: 税 号:

购销合同 篇5

合同编号:

合同签订地址:XXX

甲方:介休市泰兴贸易有限公司 (需方)

乙方:临漳县天海建材有限公司 (供方)

根据相关法律规定,甲乙双方平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上,就所供货物的相关事宜协商达成并签订合同如下:

一、 质量指标:

二、质量日期及数量:

乙方自20xx年4月9日起每月为甲方供应木炭900吨。该合同长期有效。

三、价格:2300元/吨(含17%增值税票),以后价格随行就市或双方协商。

四、运输方式:乙方自送,且承担卸车费每吨8元,以过磅单进行收取。

五、交货地点:山西省介休市泰兴贸易有限公司货场

六、结算办法、付款方式:

乙方按照合同约定的数量将数量交付全部货物后,根据甲方的过磅计量和具体检验结果及感观验收单核定货物的实际吨位及价款,乙方为甲方开具全额增值税发票,甲方收到并确认无误后于一个月内结清全部货款。

七、供货要求:

乙方应保证所供货物的数量和质量符合木合同规定,乙方应保证对所供应全部货物享有完整合法的所有权。合同生效后,乙方应按照甲方的要求供应一定数量货物大样,如货物大样能满足甲方要求,并且乙方能够接受甲方的具体收卸办法,应继续供货:如乙方货物大样的质量不符合甲方验收标准,或在供应大样期间不能够适应甲方的具体收卸办法,合同自动终止,甲方按照本合同第六条规定的办法向乙方支付合格部分的货物价款,不合格货物退给乙方。 八:违约责任:由违约方负责

乙方未能按照甲方要求的时间和数量供应货物的,每逾期一日应向甲方支付合同总价

款1%的违约金:若逾期供货超过十日,甲方有权解除合同。乙方在供货期间不能够适应甲方具体收卸、计量办法或验收方式及标准的,甲方有权终止本合同。乙方因货物质量不符合合同约定给甲方造成损失的,应赔偿甲方由此遭受的一切损失。乙方因所供货物不合法造成甲方损失的,应赔偿甲方合同总价款两倍的损失。

九、货物验收指标:

十、本合同履行完毕后,甲乙双方可参照本合同相关条款,经协商后续签。

十一、本合同未作约定的,依照相关法律法规执行。

十二、本合同自签订之日起开始生效。

甲 方(盖章): 乙 方(盖章):

负责人(签字盖章): 负责人(签字盖章):

合同签订日期:XXXXX

购销合同 篇6

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立合同。

一、 工程名称: 电子门锁的安装

工程地点:

工程内容:电子门锁的安装及调试

二、工程总价:详见附件1

合同金额:

工程采用总价包干的形式,一次包干;超出本工程范围内的项目若有实际需要增加的,由双方协商定价。

三、产品质量及安装调试要求:

1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。

2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求符合国家有关技术标准。

4、由甲方提供安装场地及电源。

四、技术标准及质量保证

以100%的开门率为验收合格标准,安装调试完毕后,甲方必须在两天内验收完毕,如甲方三天内未进行验收,视为验收合格,验收合格之日起,门锁免费保修1年,1年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题,均全免保修。如有人为因素造成的损坏均不属于保修范围;取电开关免费保修一年,24小时保修。

五、工程项目建设期限:

合同签定后( )日内进场施工,整个施工工期( )天。 年 月 日开工, 年 月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)

六、售后服务:

1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。

2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

七、竣工验收及付款方式:

项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相关资料。乙方自书面通知之日起,7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后,并签注验收结论。自合同签定起两天内支付合同总金额的40%(¥),工程进行到安装门锁时付总金额40%(¥)(此部分资金不计算利息),验收合格后付清余款(¥),逾期不付按0.1%支付滞纳金。

八、约定事项

(1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。

(2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为合同的附件。

(3)附件1作为合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。

九、违约责任:

1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。

2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

十、合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。

十三、合同一式两份,由甲方执一份

十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。

十五、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效(个人签名生效)。货款两清后,合同效力终止。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

电话:

电话: 年月日

购销合同 篇7

供方: 地址: 传真:

合同编号:

需方: 地址: 传真:

一、 结算方式及期限:款到发货,现款结算,出厂价为含税价。

二、 液氨质量:以供方液氨化验单为准,符合GB536-88标准。

三、 交货地点:供方液氨充装现场,交付后产品的风险由需方承担。

四、 运输、费用、安全及提出异议期限:

1、 汽车自提,需方自行解决运输,车辆进入厂区内,应服从供方安全与环保的管理规定,运输安全由需方负完全负责;

2、 运费由需方承担;

3、 货到后,如有质量问题,需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。

4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责,由于需方检查处理不当,造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任:需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨,必须符合国家安全和环保法律、法规的要求,由于需方使用处置不当,造成的安全和环保事故由需方负完全责任。

七、 其他约定:本合同数量为双方协议计划量,如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量,按实际执行数量确定为最终合同数量,供方不对差量承担任何赔偿责任。

八、 违约责任及解决合同纠纷的方式:违约责任按《合同法》执行,但是,本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限,违约方不对守约方的任何间接损失(包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等)承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决,应提交合同签订地法院解决。

供方:

法定代表人: 委托代理人:

需方:

法定代表人: 委托代理人:

签订时间:年 月 日 签订地点:

购销合同 篇8

销货方(甲方):

购货方(乙方):

为确保甲、乙方双方各自的经济利益,增强双方的责任心,经充分协商依据《中华人民共和国合同法》订立本合同,以便共同遵守履行。

第一条 商品的名称、种类、单位、数量、金额:

一、甲方向乙方提供混凝土模板(灰黑面模板)

二、模板规格:

备注:以上数量、规格以乙方实收签收签单为准计算。

第二条质量要求:

经乙方验收过后的模板如出现3%有质量问题属正常范围(非人为损坏)超出的确因质量问题导致模板出现大面积脱开裂情形,乙方应在收货之日起25天内以书面形式通知甲方,甲方保证以壹张换壹张,若乙方延误通知视为本批模板质量符合要求,如不经甲方同意,乙方私自购买其它方的模板进入同一工地,都视为甲方的模板质量全部合格。

第三条交货方式:

1、交货时间:甲方应按乙方的通知按模板需用量准时到达工地。

2、交货地点:按乙方指定的地址:1

员指定地点)

3、每次送货数量不少于1000张(最后一次供货除外)。

第四条付款方式:分期付款:甲方模板到工地验收后乙方应向甲方交付50%的本次货款,货款余额三个月内付清,第一个月内付15%,第二个月内付15%,第三个月内付20%。

第五条验 收方式:

甲方货到乙方指定点后,由乙方委派专人验收货物,并给甲方联络电话、姓名和身份证号码,乙方应在收货单或送货单上签名。(乙方委派专人姓名:证号: 联系电话:)。

购销合同 篇9

为进一步加强印花税的征收管理,按照《中华人民共和国印花税暂行条例》、《黑龙江省地方税务局印花税征收管理办法》的有关规定,现就购销合同印花税计税依据核定比例调整等问题作如下规定,请认真遵照执行。

一、关于购销合同印花税计税依据核定比例问题

(一)工业企业采购环节应纳的印花税按采购金额的50%和适用税率计算缴纳,销售环节应纳的印花税按销售金额的70%和适用税率计算缴纳。其中:对大型工业企业,采购环节应纳的印花税按采购金额的90%和适用税率计算缴纳;销售环节应纳的印花税按销售金额的100%和适用税率计算缴纳。

大型工业企业的具体标准是:从业人员20xx人(含)以上,销售额3亿元及以上,资产总额4亿元(含)以上。

(二)商业企业采购环节应纳的印花税按采购金额的80%和适用税率计算缴纳,销售环节应纳的印花税按销售金额的30%和适用税率计算缴纳。

(三)其他类型企业,采购环节应纳的印花税按采购金额的50%和适用税率计算缴纳,销售环节应纳的印花税按销售金额的30%和适用税率计算缴纳。

二、关于印花税核定征收有关政策问题

(一)对土地使用权出让、转让及商品房销售合同,按土地使用权出让、转让及商品房销售收入的100%和产权转移书据的适用税率计算缴纳。其中:商品房销售收入含预售款收入。

(二)对从事汽车营销企业,采购环节应纳的印花税按采购金额的100%和适用税率计算缴纳;销售环节应纳的印花税按销售金额的100%和适用税率计算缴纳。

(三)对金融企业的借款合同以查实征收为主,对确属《黑龙江省印花税核定征收管理办法》

第三条规定情形的,可以实行核定征收。

(四)对建筑安装施工企业,甲方自行采购原材料,直接用于工程建设的,分别按照以下情形查实征收:

1.对于建设单位(简称“甲方”),账目核算健全,能够准确进行成本核算的,按照甲方自行采购材 料金额,适用“购销合同”税目,查实征收。

2.对于施工单位(简称“乙方”),账目核算健全,能够准确进行成本核算的,按照乙方的工程成本中原材料金额的50%,适用“购销合同”税目,查实征收。

计税公式为:应纳税额=原材料金额×50%×适用税率

3.对于施工单位(简称“乙方”),账目核算不健全,未能准确核算材料成本的,乙方则按照工程成本的30%折算材料成本,作为原材料采购金额,适用“购销合同”税目,实行核定征收。

计税公式为:应纳税额=工程成本金额×30%×50%×适用税率

购销合同 篇10

需方: 新疆秦基房地产开发有限公司合同编号: 供方: 江苏林洋电子股份有限公司 签订地点:秦基房产采购办公室 第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间 签订时间: 20xx 年 7 月 16 日

第二条 质量标准: 质量要求技术标准按根据国家标准gb/t15283-94和国际标准iec521-1988执行。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限: 供方对所供产品实行“质量三包”质量负责,质保期为期:在质保期内供方所供产品出现质量问题,供方负责修复或更换。

第四条 包装标准、包装物的供应回收: 按照国家及行业规范,包装物供方不回收,费用由供方付;第五条 合理损耗标准及计算方法: 无

第六条 交(提)货方式及地点: 供方负责送达需方指定地点,装卸费用有供方负责;第七条 运输方式及到达站(港)和费用负担: 汽运、运输费用由供方承担 ;

第八条 检验标准、方法、地点及期限: 由供方全权负责对需方电能表在相关部门的检测,并根据条码顺序将电能表做好排序,交至需方工地;第九条 成套设备的安装与调试: 供方必须配合需方对电能表进行调试和售后服务;

第十条 结算方式、时间及地点: 合同签订7个工作日内支付合同价款的20%作为预付款,验表提货后七个工作日内支付至合同总款的100%;

第十一条 其他约定事项: 结款时应汇入供方指定账户;协助需要办理电业局的一切手续;在设备安装调试及质保期内,供方必须提供所有与电能表设备相关的服务,如出现质量或调试问题,供方必须在24小时内派人到需方指定地点进行维修处理并解决问题;

延伸阅读

购销合同优选10篇


趣祝福小编在大量阅读中选出一篇极为有用的“购销合同”。如今人们的维权意识逐步增强,我们在很多时候都需要合同的保护。合同当中的内容是具有法律效应的。此页面信息仅供参考请慎重对待!

购销合同 篇1

甲方:

乙方:县村委会

本着平等互利、共同发展的原则,经双方协商,现就乙方向甲方购买斯格父母代种猪达成如下协议:

一、乙方凭县扶贫部门开据的提猪证明信(标明种猪品种、数量、体重、金额等)到甲方提猪,甲方负责免费送猪到村,并提供所有种猪耳号和系谱档案。乙方负责分猪到户。

二、产品品种及数量

产品名称

性别

公斤/头

数量

单价

金额

提货时间

备注

合计

三、种猪的质量标准:甲方提供的种猪优质纯正,符合国家的种猪销售标准,并经过了科学免疫程序免疫和严格检疫。

四、XX年扶贫项目斯格种猪价格为:父母代65公斤以上种母猪每头1100元,种公猪110公斤以上达到能够取精配种或直配要求的每头6000元。

五、服务承诺:

1、由于运输等原因,从供猪到户七日内死亡或有伤残的包换,病死猪由县扶贫办商京安公司处理。

2、对不孕母猪,经过技术人员人工配种两次以上,仍不受孕的,按每公斤7.2元由京安分公司回收。继续养猪的,农户按当时商品猪市场价交款,购回一头60公斤同品种母猪;不愿继续养猪的,周转到期时每头偿还300元。对不能配种的公猪,在供猪到户半月内,经技术人员签定,由于种公猪本身原因的,由京安分公司调换一头110公斤以上的合格的种公猪。

不同阶段的饲料配方。对饲养户使用本公司4%预混料的按对本公司内部价供应。

村技术人员和养殖示范户进行系统培训。

费用自负。

六、争议处理:合同执行过程中,双方发生争议,由扶贫部门协调解决。

七、本合同未尽事宜,由甲乙双方与扶贫部门协商解决。

八、本合同一式参份,甲、乙双方各执一份,报县扶贫办一份,具有同等法律效力。

甲方(签字盖章):乙方(签字盖章)

年月日年月日卖方:__________________

地址:__________________电话:_______传真:______

开户行:______________

帐号:______________

税号:_______________

买方:________________

地址:________________电话:_______传真:________

开户行:______________

帐号:__________________

税号:________________

买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同,经双方友好协商,卖方同意销售,买方同意购买由卖方提供的铁矿粉,并且双方一致同意严格履行本合同如下条款:

一、品名:铁矿粉

技术指标:fe

水份:

二、交货期:款到交货。

三、数量:

四、交货地点:卖方货场。

五、价格及价格调整:

_____元/吨。

2、价格调整:品位高于65%,按1%以10元/吨的比例奖励,低于64.5%,按每1%以10吨的比例惩罚,如品位低于63.5%,买方则有权要求退款退货。

六、品质、数量及结算依据:

品质(理化)指标:提货时双方代表共同取样,每天制成一个均样,一分三份,双方各留一份,封存第三份作为公证样;双方协商指定一家检验机构进行化验,如果此二份样的化验结果之差异在0.5%以内,最终结果以此二结果的平均值为准,如果其差异超过0.5%,双方共同执公证样在同一化验机构进行化验,其结果为双方所规定的品质数量均为本合同项下的结算依据。

七、付款和结算:在双方签定合同之日起进行结算货款多退少补。

八、货物发运:

由买方以书面形式指定提货人自提。

九、争议的解决:

双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成,则提交合同签约地法院进行裁决,该裁决结果为最终结果,诉讼费用由败诉方承担。

十、违约及违约金:

如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务,违约方须向对方支付本合同总标的额的5%作为补偿。

十一、生效及变更:

本合同一式贰份双方各执壹份;本合同经双方签字盖章后生效,通过传真签署同等有效。

卖方:_______买方:_____________

代表签字:_______代表签字:_______

日期:

购销合同 篇2

甲方(卖方):

法人代表或授权代表:

身份证号:

联系电话:

乙方(买方):

法人代表或授权代表:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等互利、等价有偿的原则,经双方协商一致,订立本合同。

1标的物(下称“油品”)

1.1油品名称:

柴油:规格:--20号根据气温情况由双方商定。2质量标准

2.1本合同油品确保工地机械设备正常使用的标准(国标)。

3数量

3.1本合同需柴油以实际发生额计算,合作期三年。

4价款

4.1柴油的单价执行山西省中石化市场价格每公升下浮0.1元。(按国家有关规定将升换算成吨)

5运费由甲方承担。

6油款的支付

同期利息。如油款乙方不能按时支付甲方,也可以采购乙方的煤炭,以抵消油款。乙方可以将煤或其他资源低于当天市场价20元/吨销售给甲方,由甲方自行妥善处理。

6.2乙方支付甲方油款时需汇入甲方指定账户,收款人:

开户行:账号:

7油品交付

7.1本合同选择甲方送货

甲方应当在本合同生效后七日内,按照乙方书面用油计划送到乙方指定的乡宁基地工地油罐内。

数量、质量以甲方书面通知为准。

7.3在交付点之前油品的风险由甲方承担。

7.4结算依据:甲乙双方以用油单位:四川水电建设工程(集团)有限公司乡宁项目部收货凭证为结算依据。

7.5在交付点之后油品的安全保管由甲方负责,但乙方须确保甲方的油品不受外界干扰,并协调好相关部门关系,保证甲方的油品不受损失。

8油品质量

在使用期间,如乙方认为油品质量不符合合同约定,甲乙双方应选择一致同意的权威检验机构对共同封存的油样进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认油品质量的依据。如检验结果符合合同约定标准,检验费及相关费用由乙方承担;如检验不合格,检验费及相关费用由甲方承担。

9双方约定:

9.1工地上的储油罐由乙方负责并承担,其所有权归乙方所有。加油机由甲方负责并承担,其所有权由甲方所有。

9.2为确保用油质量,在合作期间乙方不得使用其他任何外来油品。

加油配送车、工程施工车辆进水、进尘土、铁锈等)而引起的损失由乙方承担。

9.5甲方将油品送到工地储油罐后,负责给车辆加油,配送加油车由乙方安排,甲方统一管理。

9.6如因乙方原因中途造成工地停止用油超过30天时,乙方应当结清全部油款,待工地正常后由甲方继续供油。

10合同变更与解除

10.1双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。

10.2有下列情形之一者,可单方解除合同:

10.2.1因不可抗力,不能实现合同目的。

清理和争议解决条款仍然有效。10.4解除合同方在解除合同时,应履行通知对方义务。

11违约责任

11.1甲方交付的油品不符合合同约定,由甲方承担由此造成的全部责任。

11.2发生其它违约情形,违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错,应各自承担相应责任。

12不可抗力

地震、台风、洪水、政府政策等情形及其他不可预见、不可避免、不可克服的事件等原因,导致不能完全或部分履行本合同义务,受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任,但应在不可抗力发生后48小时内通知对方,并在其后七日内向对方提供有效证明文件。

12.2受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

13争议解决

因本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成采取仲裁方式解决:

13.1提交太原市仲裁委员会仲裁,根据其现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

13.2由原告方所在地人民法院裁决。

14效力及其他

14.1本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。

14.3本合同的附件及补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致,以本合同为准,补充协议与本合同内容不一致,以补充协议为准。

14.4本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

购销合同 篇3

供方: 法定代表人:

需方: 法定代表人:

本着平等互利、协商一致的原则,经供需双方共同协商,达成钢材供销协议如下:

一、产品名称、规格、数量、单价

产品名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

合计人民币金额(大写):

交付地点:

二、以上价格为含税价,运费由供方负责。

三、质量要求:货到场后,按国家标准,先检后用,若检验不合格,严禁使用,若货到3日内,需方未对购买的产品质量提出异议,视为合格,以后出现质量问题,供方概不负责。

四、需方提供购货清单()日内供方备齐需方所订购的全部货物。并随货交付相关资料。

五、结算方式及期限:需方在结算之日起日内必须向供方结清结算货款。到期未付,应向供方支付资金占用利息,利息按月息。

六、违约责任:双方严格按照本合同执行,供方不能按期全部交货的,应向需方支付不能交货部分货款的调换或退货所产生的费用。需方违约退货或拒绝接货,应向供方支付全部货款的5%的违约金,并赔偿由此产生的损失。需方未按本合同约定时间进行结算或支付货款,应按货款总额的5%支付违约金并承担资金占用利息。

任何一方违约给对方造成了经济损失,违约金不足以弥补损失的,均应赔偿损失。

七、因履行本合同发生争议,由供方所在地的人民法院管辖。

八、供需双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由,在取得相关主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或协商解除、终止本合同。

九、其它约定事项:未尽事宜,双方协商解决,本合同签字生效,壹式贰份。供需双方各壹份。

供方: 需方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

开户银行:

开户帐号:

购销合同 篇4

甲方(供方):______银行:________________

乙方(需方):______身份证号:____________

甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

甲方向乙方提供以下货物:________________________。

第二条商品质量标准

如果乙方在销售此批货物的过程中发现不合格产品,乙方有权要求退还商品,甲方应无条件接收退还或更换商品要求。如果乙方发现大小号不一,或色泽发生错误等,甲方也应提供退换服务。

第三条商品单价及合同总金额双方核定单价为:__________________。

第四条如因原料、材料、生产条件发生变化时,应经供需双方协商,否则按以上价格执行。

第五条交货方式:由甲方送货到乙方经营地。

第六条乙方自合同签订之日起,预付给甲方定金______万元,余款乙方在验收货后一次性给付甲方。

第七条违约责任:

1、付款后甲方无货,使乙方造成损失,应偿还乙方此批货款总价5%的违约金。

变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

第八条本合同执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向______人民法院提出诉讼。

此合同一式两份,双方签字生效。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

购销合同 篇5

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,通过双方友好协商达成以下事宜:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、工程承包方式、承包范围及工期:

包安装。

2、工程内容:本合同规定的内容。

3、工期:天(以收到定金之日算起。)

三、质量要求:

1、严格按照图纸,施工规范组织施工,且工程质量应符合国家相关行业规范标准。

2、本工程质量等级:合格

3、隔热防火门表面颜色:

四、工程规格数量及单价:

1、规格:

2、要求:

3、数量:

4、单价:

5、预计总金额:

五、付款方式:

六、甲乙双方的责任和义务:

甲方的责任和义务:

1、向乙方提供图纸,在施工过程中如有变更及时出具变更通知单。

质量监督及纠正。

3、为乙方创造具备持续施工的条件,配合甲方做好半成品保护。

4、按合同约定按时支付工程款,如乙方未按合同约定支付,甲方有权停止施工。

5、乙方竣工验收合格完成,甲方全权负责对成品进行保护。

乙方的责任和义务:

1、遵守甲方等有关部门对施工现场的管理的规定。

2、保护好施工现场的的建筑物,设备管线等,做好文明施工现场,处理好与各施工单位的配合关系。

3、施工中未经甲方同意或有关部门的批准,不得随意改动原建筑结构及各种设备管线,否则承担赔偿责任。

4、在施工过程中必须按照国家有关技术和安全规范要求进行施工。

5、安装完成应请甲方验收,对甲方提出的问题及时进行处理,并请乙方代表签字确认。

七、补充条款:

八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力,有效期至全部工程交验后结清工程款后失效。

甲方:乙方:

甲方代表(签字盖章):乙方代表(签字盖章):

联系电话:联系电话:

年 月 日

购销合同 篇6

甲方(委托方):______________________

乙方(受托方):______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方委托乙方购买商品事宜,经友好协商,达成如下协议:

一、委托内容

甲方委托乙方代为购买以下商品:

商品名称:______________________

规格型号:______________________

数量:______________________

单价:______________________

总价款:______________________

二、委托方式

1. 甲方应向乙方提供所需商品的详细要求,包括但不限于商品名称、规格型号、数量、单价等。

2. 乙方应根据甲方的要求进行采购,并将采购结果及时通知甲方。

3. 甲方有权对乙方采购的商品进行质量检查,如有质量问题,甲方有权要求乙方进行更换或退货。

三、付款方式

1. 甲方应在乙方通知其采购完成后的______天内支付全部货款。

2. 甲方应将货款支付至乙方指定的银行账户。

3. 如甲方未按时支付货款,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担违约责任。

四、交货方式与期限

1. 乙方应在甲方支付货款后的______天内将商品送至甲方指定的地点。

2. 如乙方未能在约定的期限内交货,应提前______天通知甲方,并说明原因。如乙方未提前通知,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。

五、保密条款

1. 甲乙双方应对本合同内容及涉及的商业信息严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。

2. 未经甲方同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

六、违约责任

1. 如甲乙双方中任何一方违反本合同的任何条款,违约方应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力因素导致本合同无法履行,甲乙双方均不承担违约责任。

购销合同 篇7

供方:______(以下简称甲方)

需方:______(以下简称乙方)

乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,为明确双方的权利义务,双方平等友好协商,订立以下条款。

1、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材,否则,乙方应向甲方支付违约金人民币______万元整,同时甲方有权单方解除合同。

型号、数量、生产产地,经甲方确认后,甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。

3、由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考,由双方友好协商确定。

4、钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起______日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在______日内换送合格钢材。

5、付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日,乙方必须支付该批钢材总价款的______ %如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款,则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。

6、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交方所在地人民法院裁决。

7、本合同双方签字盖章后生效。

8、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

甲方(公章):______

乙方(公章):______

甲方代表:______

乙方代表:______

购销合同 篇8

供方:江苏省泰兴市弘天贸易有限公司 (以下简称“甲方”) 买方:泰兴市苏合农副产品销售专业合作社联社 (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国合同法》等法律规定,甲乙双方经友好协商,就乙方

一、发运:在乙方付款后,甲方按乙方所报流向发货。甲方负责办理运输事宜,

货物发出后甲方要将发货到站、数量及收货单位以传真形式通知乙方,以便及时接货。

二、付款:本合同签订后的10个工作日内,乙方将全部货款汇至甲方指定帐户。

三、交货时间:甲方在乙方付款后,于20xx年10月底前将货物全部发出。

四、质量检验:本合同所载品质条款系根据国家颁发的质量标准制定。货物品质

最终以接货地国家质量检验部门出具的检验报告为准。如该报告表明产品存在质量问题,甲方须承担由此产生的一切责任,并赔偿乙方的全部损失。

五、单据要求:甲方在交货后应按规定提供销售发票。

六、短量处理:如因甲方装车数量不足,而产生的货物短件,应由甲方补足。如

在运输过程中,发生的水湿、被盗等,乙方提供货运记录证明,由甲方协助乙方办理索赔。

七、争议的解决:凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,由甲乙双方友好

协商解决。协商不成时,任何一方均有权向原告方所在地适当级别的法院提出诉讼请求。

八、合同的生效及修改:本合同经甲乙2双方授权代表签字并盖章后生效,有效

期至各方在本合同项下的义务全部履行完毕时止。甲乙双方经协商一致,可另行签订补充或修改协议。

九、合同文本:本合同文本正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

传真件有效。

供方: 需方:

单位章: 单位章:

法定代表人: 法定代表人:

电话: 电话:

购销合同 篇9

合同编号:

合同签订地:

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等自愿、等价有偿、诚实信用的原则,经双方协商一致,于 年 月日订立本合同。

甲方法定代表人或授权代表人签署

签名及合同专用章 日期

乙方法定代表人或授权代表人签署

签名及合同专用章 日期

合同条款及规则

第一条 质量标准,按以下第( )种履行。

1.本合同产品应符合impca

第二条 包装标准、包装物的供应与回收

尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”,“切勿受潮”等注意事项,任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方承担。

不回收。

第三条 交货方式及运杂、仓储费用负担:按()执行:

1.____日内的仓储费由乙方负担。

批次代运至合同约定交货地点,一切运杂费用均由甲方负担。甲方须提供书面委托,写明货物数量、到站和专用线名称、收货人等,乙方依据甲方书面委托办理代运。

批次在乙方工厂、仓库或其他指定地点自行提货,一切运杂费用由甲方负担。

第四条 运输方式及运输风险:按( )执行:

1.铁路运输;

2.公路运输;

3.其它方式 。

如合同商品系化学危险品,负责运输的一方应具备危险品运输经营资质并应遵守国家相关安全要求。

第五条 标的物的风险及所有权的转移

标的物的风险及所有权自交付之时转移至甲方。即在约定时间、约定地点交付之前标的物的风险由乙方承担,交付之后标的物的风险由甲方承担(本合同另有规定的除外)。

执行。

①铁路运输:以目的地铁路车皮为交付点;

②水路运输:以目的港的船舷为交付点;

③公路运输:以甲方指定地点为交付点;

④其它:。

2.执行。

①流量计出口为交付点;

②固体计量:以固体包装不破损交付运输工具为交付点;

③其它: 罐区交割 。

第六条 合理损耗的标准及计量方法

以双方共同确定的()种计量方式为准。在双方约定的交付点,合理损耗不超过()%。实际交付的产品数量在本合同约

1.以乙方企业或仓储方提供的计量手段为准的,甲方进行监督并确认。乙方所用计量器具须经过有资质的计量技术机构检定合格,计量人员持有国家规定的有效的资格证书上岗。

2.以甲方计量手段为准的,甲方所用计量器具须经过有资质的计量技术机构检定合格,计量人员持有国家规定的有效的资格证书上岗。

3.以甲乙双方共同指定的第三方独立商检机构提供的计量方式为准。

第七条 验收

甲方自提,应在乙方交付产品时,双方按规定提取产品样品,共同封存样品,以备检验。

第八条 合同变更与解除

1.双方协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除应采取书面形式。

2.有下列情形之一者,可单方解除合同:

⑴因不可抗力,不能实现合同目的。

⑵未经对方书面同意,将合同部分或全部权利义务转让给第三方。

3. 解除合同方在解除合同时,应履行通知对方义务。

第九条 违约责任(以有利于我方为原则,选择使用)

1.乙方未按期交付产品,每逾期一日,应向甲方支付延迟交付的产品货款金额_1_%的违约金,此项违约金总额以产品货款金额的百分之五为限;如乙方逾期交货超过_5者不能交货而造成的损失。

2.乙方交付的产品不符合合同约定的数量,乙方应按甲方要求在合理期限内补足产品数量,同时甲方有权要求乙方赔偿因其不完全履约而造成的损失。

3.甲方应在双方约定的时间内完成约定数量产品的提货,每逾期一日,应向乙方支付延迟提货的产品货款金额1%的违约金,此项违约金总额以产品货款金额的百分之五为限;如甲方逾期提货超过_5日的,除应向乙方支付违约金外,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因逾期提货或者不能提货而造成的损失。

4.乙方交付的产品不符合合同约定的质量,甲方有权拒收和/或要求更换和/或终止合同,乙方仍须对甲方的损失承担赔偿责任。

5.甲方未按期付款,每逾期一日,应向乙方支付逾期付款金额1%的违约金,此项违约金总额以逾期付款金额的百分之五为限,如甲方逾期付款超过_5日的,除应向乙方支付违约金外,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因逾期付款或者不能付款而造成的损失。

6.发生其它违约情形,违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错,应各自承担相应责任。

第十条 不可抗力

地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件,导致不能完全或部分履行本合同义务,受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任,但应在不可抗力发生后24小时内通知对方,并在其后5日内向对方提供有效证明文件。

2.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施,将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。

第十一条 合同争议的解决方式:

按( )执行。(以有利于我方为原则,选择使用)

1.提交__ __

2.向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.提交中国石化内部纠纷调解处理委员会调解。

第十二条 健康、安全和环境保护

甲乙双方须确保在购销、运输、存储、加工、使用等过程中,遵守质量、安全、环境与健康等法律法规及装卸货地的管理规定,并承担质量、安全、环境与健康责任。

第十三条 其他

2.本合同的附件是本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.保密:本合同的各项条款属于双方经营活动内容, 任何一方未经对方当事人书面允许不得对外泄露。

4.其他约定事项: 。

5.本合同一式月日止。

加盖骑缝章确认。

购销合同 篇10

需方:________供方:________

一、产品名称、规格、单价、计量单位等:

说明:实际结算价格以市场价为准;如规格特殊需方必须做好“月度进货计划”并于进货前一周内提前传真或书面通知供方,供方接到订单后即按订单规格安排生产,并保质保量按时供应,需方不得随意更改订单规格,如有擅自变更规格,由此造成供方在生产上的损失由需方负责。

二、交货地点及方式:

供方负责运输送货到需方工程施工现场指定地点,每次送货前由需方提前数量和时间。

三、运输方式及费用承担:

供方负责将产品运至需方工地,期间发生的运费及装卸费用均由供方承担。

四、验收标准方法及提出异议期限:

按GB 11968—20x标准要求。

型号、规格和质量不合规定,应妥为保管,3天内向供方提出书面异议;在托收承付期内,需方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

需方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4、供方在接到需方书面异议后,应在当天内负责处理,否则,即视为默认需方提出的异议和处理意见。

注:如需方要做现场检验,必须通知供方派人共同进行,检验合格的,检验费用由需方承担;检验不合格的,检验费用由供方承担。

五、供方提供技术资料的方法和期限:

供方需按需方要求提供相关的技术资料证明或产品合格证。

六、合理损耗及计算方法:

破损率必须控制在千分之五以内,最终以需方工程现场签收人员实收数量为准。

七、结算方式及期限:

每月日前结清上月全部货款的;剩余%的货款,在砌体工程结束后2个月内一次性付清,其中加气块每月支付100%。如需方恶意不按约定付款,供方有权停止供货并催收所送货款及违约金,双方成交数量结算依据为需方签字认可的发货单。

八、需方采取转账支付的方式,不得支付现金,将货款打入供方指定银行账户。

供方指定为本合同专职资金结算员,供方每次收款前须开具有供方单位财务专用章的发票,否则,需方不予付款。

九、违约责任:

1、经上述第五款确认的供方产品质量问题造成的需方损失由供方负责赔偿,需方有权从供方任何货款中直接予以扣除。

2、需方不按合同约定付款的,供方可终止合同。

3、需方逾期付款按所欠款的每日万分之一偿付违约金。

赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,由违约方按银行规定的结算办法付清。

由供方承担,需方有权从供方任何货款中直接扣除。

十、解决合同纠纷方式:

由供需双方协商解决,友好协商不成可向需方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式肆份,需方执叁份,供方执壹份,自双方签字盖章起生效,至办理财务结算、货款两清时自动失效。

十二、其他约定:

1、需方指定为本合同加气块签收人,其他人员签字无效。

2、本合同供货仅限于项目部。

3、供方指定收款账户:

需方(章):____________

代表人:____________

供方(章):____________

代表人:____________

20___年_____月_____日20___年_____月_____日

柴油购销合同书10篇


在当前国民经济迅速发展的情况下,越来越多的人开始意识到合同的重要性。只有具有法律效力的合同才具备签订的价值,大家是否需要准备好相应的合同?我诚意向您推荐一篇思考深度的“柴油购销合同书”文章,诚挚欢迎您对本文参考阅读!

柴油购销合同书【篇1】

合同编号:116856

购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)

为了增加甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,按照《中华人民共和国合同法》和《商品购销合同条款》,经甲乙双方协商,特制订本协议,以便共同遵守。

一、甲方购买乙方(国家)零号或负十号柴油,供机械使用,现场提前2小时通话

通知,接到通知后乙方及时到位,满足施工现场人员的指挥,满足施工现场机械燃油的使用,不得无故造成甲方机械停工,否则追究乙方相关责任。

二、加油车在现场时应听从指挥人员的指挥,加油后甲方部门制定人员签字认可后

作为结算凭据。

三、乙方提供的燃油必须确保燃油质量,油的数量应满足国家的计量标准,出现燃

油质量问题造成机械故障由乙方负责。

四、乙方加油车(行车及防爆)安全均由乙方自行负责,进入施工现场后,甲方

确保乙方加油车行驶通畅。

五、甲方现定为____台机械____台车,结算方式按____结算一次,随机械增多或

减少改变付款方式,油料单价双方协商而定,如果石油发生危机、市场价格暴涨或暴跌,供油价格双方另谈,,现今市场价___元,现定价为____元升。

六、甲方按约定金额向乙方办理结算,支付油款,如甲方不能按时支付油款超过

____工作日乙方有权拒绝供油,甲方在未结清乙方油款的同时不能使用第三方油料。

七、签字之日起生效起生效至工程结束后,不能超过____工作日柴油款全部付清。

八、如遇到其他事宜经双方协商解决,本协议一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(代表)乙方(代表)

身份证:身份证:

电话:电话:

____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日

柴油购销合同书【篇2】

买 方: (甲方):

卖 方: (乙方):

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成以下合同条款:

一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下:

二、合同的价格:

1.合同不含税总金额为:1509200元 。

2.付款货币为人民币。

三、付款方式

a、甲方在合同签订时支付乙方30%货款452760元整,作为该合同的定金。

b、甲方在货到达指定场地卸货后30天内支付乙方60%货款905520元整。

c、机组安装调试经甲方验收合格后365天(即1年保修期)后支付乙方10%货款150920元整。

四、交货时间、地点及包装运输

1.交货时间:具体到货日期由甲方提前10个工作日通知。

2.在履行合同过程中,如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时,应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后,应尽快对情况进行分析,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间。

3.交货地点:甲方指定场地内。

4.供货清单:机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、烟囱、消声器、弯头、散热器(风扇、水箱)、随机工具、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

五 、质量保证

⑴乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;

⑵在保修期内:如机组出现故障,乙方应在接到甲方通知后到达现场处理;如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,每次应支付甲方违约金 元,由此造成的损失将由乙方另行赔偿;若24小时无法修复,我方立即提供免费配件更换,更换的质量保证期从更换之日起相应顺延(人为因素除外)。

六、检验

在交货前,双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验。

七、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制,不可预见的事件,但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。

2.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务,不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

3.不可抗力事件发生后,乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、安装调试

乙方安装服务项目内容:

(1)机组的电池线连接、消声器安装、机组调试,不包括调试用油。

(2)包括排风、排烟系统的安装,不包括外接电缆。

(3) 设备运输、 装卸及吊装费用由供方负责。

九、验收要求

1.设备到达场地,由甲方和乙方进行机组及附件的验收。

2. 乙方负责设备空载试运行,验收结果以书面形式做记录。

3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录,检验记录经双方代表签字后作为验收依据。

十、违约责任

1、若乙方不按合同约定而延时供货,则每天必须承担货款总金额1%的违约金;若甲方不按合同约定而延时付款,则每天必须承担应付货款金额1%的违约金。在甲方货款未付清之前,机组所有权归乙方。

十一、争端的解决

双方应通过友好协商,解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决,双方应将争端提请甲方住所地法院诉讼解决。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十三、合同生效

本合同应在双方签字和乙方收到甲方支付的定金后生效。

十四、合同修改

除双方签署书面修改协议外,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同不得有任何变化或修改。

十五、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改;如二者相抵触,以特殊条款为准。 十六、质保期:

乙方保证机组之质量,保修期自交货之日起壹年,若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏,则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障,乙方提供有偿服务。质保期到期后,乙方提供优惠服务。

十七、其它约定:

十八、 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

日期: 日期:

柴油购销合同书【篇3】

合同号:签订地:

买方(甲方):

卖方(乙方):

签订时间:年

第一条 产品名称、数量、单价及交(提)货时间

1、产品名称:0#柴油。

2、乙方所提供的产品必须是中石化油库或中石油油库的符合国家标准的国标产品。

3、产品的单价为运到工地价格(含税、含运费)价格以当地中石化零售价优惠1角钱为准。

4、具体交货数量、交货时间以甲方要求发货通知为准。

5、结算数量以实际供货数量为准。

第二条 质量标准 质量执行国家现行标准。并有本合同执行过程中执行国家颁布的新标准。

第三条 对质量负责的条件及期限:甲方在验收中,如果发现乙方交付的货物不符合约定,应及时告知乙方。乙方在接到甲方异议后,应在2天内负责处理完毕,否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第四条 合同损耗标准及计算方法:

第五条 交(提)货方式、地点:乙方从油库运到甲方指定地点,甲方指定收料员验收,由指定人员的单据作为结算依据。

第六条 运输方式和到达工地的费用:乙方负责将柴油汽运到甲方指定目的地,运费包含在材料到场单价里,甲方不承担货物运输中的任何费用。

第七条 检验标准、方法、地点及期限:如若双方对油品质量有争议,可对每次送来的油品留样封存,交由有资质的检测部门检测。

第八条 结算方式(以人民币为单位)、时间及地点结算方式:乙方提供柴油10吨止,余下油款及时付清油款,如未及时付清余款造成乙方断油,后果由甲方负责。

第九条 付款方式:甲方以银行转账或现金方式向乙方付款。

第十条 双方的责任和权利:

1、乙方保证按时保质保量将货物运送到甲方指定地点交货,并听从甲方现场管理人员的指挥。

2、乙方保证在供货期限内不随意调整价格,以双方约定价格供货。

3、甲方应提前1天通知乙方供货数量,乙方应及时发货,发货时并时向乙方报此批货的单价,乙方不能按照约定的时间交货,应每天按逾期交货部分的油价款的10%向甲方支付违约金,如遇甲方施工条件、便道、不可抗拒的影响,造成乙方无法货供货的除外。如遇到柴油紧张甲方和乙方另行商定价格。

4、乙方所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方应当立即将不合格油品运出甲方工地,费用由乙方承担,如没有按甲方规定的时间运到指定地点的,因此造成的相应损失必须由乙方承担。

5、乙方在货物运输过程中发生的安全事故,均由乙方自身负责。

6、甲方保证按约定及时将柴油款支付给乙方。

7、如甲方不及时向乙方支付柴油款,乙方有权停止供货,交将该工地相应的设备作为抵押款(用挖掘机 型号作为抵押)。

8、甲方所属0#柴油全部由乙方提供,不允许有第二家供油商介入本工地;如有发现第二家供油商介入本工地加油,乙方有权叫甲方把油款结算清楚,乙方有权自行解除合同,并追究甲方违约责任。

第十一条 合同争议的解决方式

本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力,双方以后发生的补充合同、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。双方与本合同发生争议时,应本着“长期合作,互相谅解”的原则协商解决,协商不成时,依法向当地市人民法院起诉。

第十二条 本合同解除的条件

1、因乙方供应能力不足,不能满足甲方工地需求时,供应油品检验不合格经整改后仍不合格的。甲方有权终止合同,并有权选择其他供应商。

2、甲方工程结束货款结算清后,合同自行终止。

3、因甲方无法按合同约定支付货款时,乙方有权终止合同。

第十三条 未尽事宜,双方协商解决,本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。

第十四条 其他约定事项:

甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

柴油购销合同书【篇4】

合同编号:

根据中华人民共和国《合同法》,甲乙双方经协商,本着诚信、平等、公平的原则,制定以下合同:

第一条 质量指标详见

第三条 验收方法:以材质单的指标为准

第四条 付款及结算办法:分批结算,在指定油库付款提货。

第五条 交货规定:

1、交货地点:广东省广州黄埔油库及全国:

2、交货日期:由乙方与客户确定;

3、每天1000—50000吨以上供应。

4、具体的操作程序:

(1)与客户先签订好销售合同;

(2)进行第一批油品销售时,先由客户根据每天购买的数量在银行开出银行承兑汇票,交给乙方核实后,乙方即开出增值税发票及本单位提货单,可以全国提货。以上为首次交易,以后即随时付款,随时开单、提货。

第六条 经济责任

1、乙方应负的经济责任。

(1)产品质量不符合本合同规定时,甲方同意使用者,按质论价。不能使用的,乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的千分之一计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3%的罚金。

(3)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。

2.甲方应负的经济责任。

(1)甲方如中途变更产品品种、规格、质量的规格,应偿付变更部分货款价值总值3%的罚金。

(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的中应由甲方偿付乙方退货部分贷款总值3%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。

(3)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,如延期三天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额千分之一的罚金。

(4)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额千分之一计算付给乙方,作为延期罚金。

(5)乙方送货或代运的产品,除货物质量或数量问题外如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条 产品价格如须调整,必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额30%的补偿金。

第九条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

第十一条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十二条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十三条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

附:柴油分析报告

甲方:

签约代表:

电话/传真:

签约时间:

乙方:

签约代表:

电话/传真:

签约时间:

柴油购销合同书【篇5】

甲方(购方):______公司

乙方(供方):__________

经双方协商一致,签订购油合同条款如下:

一、供货单价、计量单位、计价标准:

本合同单价,按照当地当日中石油中石化油库挂牌价格再上调元作为运费和垫资所加费用,如遇批零倒挂,保证供应、单价另议,单价作为综合报价,包含运费,税票所有费用。

二、供货地点、交货方式:

甲方根据公司需要以书面、电话方式、提前两天通知乙方送货的数量及时间,通知人必须是公司指定人员、其它人员通知无效。

三、质量要求:

乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准。如因乙方柴油质量不合格,引起的车辆问题由乙方负责。

四、双方权利及义务:

1.乙方必须按照甲方要求的时间送货。如遇柴油供应紧张,乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等,其所有相关损失由乙方承担。

2.甲方确保卸油区的安全。在卸油区域30米半径内不得有明火、电工等危险作业。未达到安全要求的,乙方驾驶员有权暂停卸油直至危险解除。

3.甲方提供储各油罐,并保证基地道路畅通。

五、结算方式:

结算方式为按两车垫资为基准之后每车以二十吨柴油结账以此类推。结算方法采用转账支票或银行汇款到乙方指定账户,乙方须提供真实有效合法发票,否则乙方负全部责任。

六、违约责任

按《民法典》执行,乙方所供应油料品种,标号质量,不符合规定,由乙方负责。甲方未按约定支付货款,乙方有权向甲方收取违约合同欠款的5%,违约罚金。

八、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,甲乙双方如有争议,作出补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力,本合同双方签字盖章后,自送油之日起生效。

甲方:__________

乙方:__________

代表人:________

代表人:________

开户银行:______

开户银行:______

银行账号:______

银行账号:______

____年____月__日

柴油购销合同书【篇6】

合同编号:买方:(甲方)

卖方:(乙方)

甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商达成以下合同条款:

一、乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下:

序号机组

型号柴油机型号额定

功率电机单位数量单价

(RMB)

1

备注

合计人民币:

二、合同的价格:

1.合同含税总金额为:。

2.付款货币为人民币。

三、付款方式

A、甲方在合同签订时支付乙方20%货款元整,作为该合同的定金。

B、甲方在货到达工地卸货后7天内支付乙方65%货款元整。

C、机组安装调试经甲方验收合格后7天内支付乙方12%货款元整。

D、余款保修期满后7天内付清3%货款元整。

四、交货时间、地点及包装运输

1.交货时间:具体到货日期由甲方提前7个工作日通知。

2.在履行合同过程中,如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时,应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实,可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后,应尽快对情况进行分析,并确定是否通过修改合同,酌情延长交货时间。

3.交货地点:甲方指定工地内。

4.供货清单:机组设备及基础槽钢、随机自启动控制柜、烟囱、消声器、弯头、散热器(风扇、水箱)、随机工具、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

五、质量保证

⑴乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求;

⑵在保修期内:如机组出现故障,乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理;如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,每次应支付甲方违约金元,由此造成的损失将由乙方另行赔偿;若24小时无法修复,我方立即提供免费配件更换,更换的质量保证期从更换之日起相应顺延(人为因素除外)。

六、检验

在交货前,双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。

七、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制,不可预见的事件,但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。

2.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务,不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

3.不可抗力事件发生后,乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、安装调试

乙方安装服务项目内容:

(1)机组的电池线连接、消声器安装、机组调试,不包括调试用油。

(2)包括排风、排烟系统的安装,不包括外接电缆。

(3)设备运输、装卸及吊装费用由供方负责。

九、验收要求

1.设备到达工地,由甲方和乙方进行机组及附件的验收。验收完毕,甲、乙双方在验货单上签字。

2.乙方负责设备空载试运行,验收结果以书面形式做记录。

3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录,检验记录经双方代表签字后作为验收依据。

十、违约责任

1、若乙方不按合同约定而延时供货,则每天必须承担货款总金额1%的违约金;若甲方不按合同约定而延时付款,则每天必须承担应付货款金额1%的违约金。在甲方货款未付清之前,机组所有权归乙方。

十一、争端的解决

双方应通过友好协商,解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八天内仍不能解决,双方应将争端提请甲方住所地法院诉讼解决。

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十三、合同生效

本合同应在双方签字和乙方收到甲方支付的定金后生效。

十四、合同修改

除双方签署书面修改协议外,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同不得有任何变化或修改。

十五、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改;如二者相抵触,以特殊条款为准。

十六、质保期:

乙方保证机组之质量,保修期自交货之日起壹年或1000小时(以先到为准),若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏,则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障,乙方提供有偿服务。质保期到期后,乙方提供优惠服务。

十七、其它约定:设备基础图、报价单为合同附件。

十八、合同份数:本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

乙方代表人(签字):甲方代表人(签字):

电话:电话:

传真:传真:

地址:地址:

开户行:

帐号:

日期:年月日

柴油购销合同书【篇7】

甲方:

乙方:

一、乙方每月需要确保向甲方提供柴油100000吨左右,无论市场紧张,或不紧张双方必须保证签订的数量。

二、柴油价格由甲方采购人员与乙方销售人员商议确定。确定价格前可参考中石油、中石化当日挂牌价,还可参考“东方油气网”公布价。

三、付款方式:款到发货,或者货到付款。

四、乙方向甲方提供的柴油必须达到国家标准(参见《0#柴油合格证》)。如因乙方柴油质量不合格,引起甲方设置损坏、延误生产、甚至停产等损失,其所有相关损失将由乙方承担。

五、甲方有权对每批柴油质量进行抽查。如果质量疑问可通知业务员前往实地取样鉴定,仍无法解除疑问可要求退货并不承担运输费用。甲方因退货影响生产可责令乙方尽快解决,如造成生产损失其相关损失由乙方承担。

六、乙方必须按照甲方要求的时间及时送货。如遇柴油供应紧张,乙方应该首先确保甲方柴油供应。因乙方无油可供或供油不及时造成甲方延误生产、停产等,其所有相关损失由乙方承担。

七、计量方法:配送油车到甲方指定卸油点,按有关权威机构认证的计量表数量为准。如乙方有异议可另行商议。

八、乙方提供增值税专用发票和增值税普通发票。

九、乙方送货至甲方指定地点,运费由乙方承担。甲方需提前一天以上通知乙方送油时间。

十、甲方需确保卸油区的安全。在卸油区域30米半径内不得有明火、电工等危险作业。未达到安全要求的乙方驾驶员有权暂停卸油直至危险作业解除。 十一、违约责任:按《合同法》执行。如有异议,双方可友好协商解决,如协商解决不成,双方一致同意选择本合同签订地南海区人民法院作为管辖法院。 十二、本合同有效期从 年月日至 年月日或至双方同意解除合同。

十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方盖章: 乙方盖章:

代表人签字:代表人签字: 年月日年月日

柴油购销合同书【篇8】

甲方(供应商):______________________________

单位全称______________________________

地址:______________________________

邮编:______________________________

法定代表人:____________电话:____________

联系人:____________电话:____________

乙方单位全称:____________________________________

地址:____________________________________

邮编:____________

法定代表人:____________电话:____________

联系人:____________电话:____________

本合同签订地点:____________省____________市

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同,以资共同遵守。

一、[主体资格]

甲、乙双方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明。

二、[合同标的]

1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等,详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内,调整商品及价格时,以双方确认的《购销商品确认单》为准。

2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量,检验证明。有专利、注册商标标识的,还应提供国家颁发的有关证明。

三、[商品质量]

1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。

2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准;质量要求不明确的,执行国家标准、行业标准;无国家标准、行业标准的,执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。

3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的,则必须与样品或约定的相符。

4、甲方所提供的商品保质期一般不得少于商品明示保质期。

5、商品出现质量问题的,甲方应给予退货,因此而产生的损失由甲方全部承担,由乙方自身过错造成的除外。

6、因商品的售后服务所产生的费用,乙方先行垫付的,经甲方确认后,方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。

7、为保障消费者权益,贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定,乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检,由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检,抽检商品质量合格的,检验费由乙方承担,不合格的则由甲方承担,乙方应出具检验报告单。

商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验,如检验部门收取费用的,抽检商品质量合格的,检验费由双方共担,不合格的则由甲方承担。

由消费者投诉而送检的商品,检验后不合格的,检验费用由甲方承担。

上述检验应由甲方承担的费用,乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证,并以凭证金额向甲方结算。

四、[包装、条码]

1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等,外包装上显示注册商标或专利号的,应提供相关知识产权证明。

2、乙方根据门店情况就商品提出特殊包装要求的,甲方可以:

________________________________________________

________________________________________________。

3、商品应当使用国家规定的标准条形码,并经由乙方设备验证可用。如需乙方代编条形码的,应在本合同后附加代编码服务条款,甲方承担相应费用。

为完成销售目标,甲方需根据实际情况给予乙方一定的市场支持政策。具体的市场支持政策条款以双方签订的《购销商品确认单》内双方商谈并确认条款为准,作为合同的一部分来共同执行。

六、[交货及验收]

1、双方约定的交货地点为:________________________;甲方将订单列明的商品,按照约定的时间、运输方式交付到双方约定地点,并承担运输费用。

2、乙方授权本公司工作人员名字,身份证号码,工作人员名字,身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。

3、自商品交付后,商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

4、甲方应保证所供商品在保质期内______%合格率,如在实际销售中发生该批次商品部分质量不合格,乙方应及时对未销售的该批次商品实行______%退换货,同时甲方应对此负全部责任。

七、[退、换货]

1、考虑到商品的自然损耗和季节性差异,双方同意本合同项下商品退、换货率为______%,或在《购销商品确认单》中就不同商品约定不同的退、换货率。

2、乙方退换货应当向甲方发出退换货书面通知,甲方应当于收到后______天内对所退换商品进行核实并书面确认,______天内负责更换或者收回所清退商品。甲方逾期不答复或书面确认后未在__天内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权在对账结算时予以扣除,但乙方应当妥善保管拟退换的商品或者直接将拟退换的商品交回给甲方。

3、对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/6的期限内提出退换货。

4、下列情形下,甲方有权拒绝退货:

(1)乙方因自身原因造成商品污染、毁损、变质或过期的;

(2)乙方以调整库存、经营场所改造、更换货架等事由的。

八、[商品损耗]

甲乙双方都认同,商品在到达乙方后的仓储、上架、销售过程中存在着一定比例的自然损耗(不含乙方的自身过错)及质量抽检的样品损失,甲方愿意与乙方共同承担一定比例的损耗,双方约定由甲方承担的本合同项下损耗为购销金额的______%。

九、[对帐]

1、对帐方式为:____________________________________

2、甲乙双方确认的对帐周期为:每月______次,对帐日期为每月______日,对帐日______天。

3、双方按照确认的书面对帐单按时进行对帐,如因乙方原因在规定的日期不能提供对帐单的,在甲方开具发票后,乙方应当依据销售清单和本合同先行给付无争议部分的货款。甲方如遇特殊情况未能在规定的时段对帐,可与乙方协商解决。

4、对帐日前天,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供《商品对帐单》,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可《商品对帐单》的内容。

十、[结算]

乙方以下列方式结算货款:□现金□银行转帐

甲方开户行:______________________________

帐号:____________________________________

双方确认的结算周期为:

货到:□7天□15天□30天□45天□60天□天(国家规定的60天内);

十一、[反商业贿赂约定]

甲乙双方均反对索贿、行贿及其它不正当交易行为。甲方承诺,不向乙方人员提供赠送礼品、现金、样品、餐饮等任何形式的利益。

若甲方被发现以任何形式的商业贿赂及其它不正当方式取悦乙方工作人员,以获取订单、更有利的价格、货架资源,或虚报送货量,或降低商品质量,或缩短付款期限时,乙方将立即停止与其的商业合作关系或订单,并向有关执法部门举报。

十二、[合同的解除]

1、在一方没有违约的情况下,另一方提出解除本合同的,应当提前______天以书面形式通知对方,如双方达成一致,合同自双方协商确定的日期解除。

2、合同解除或终止后,双方仍应当按照本合同约定的方式进行对账与结算。结算完毕后,乙方可留存该结算期内结算数额______%或______元的货款作为商品质量保证金,自合同解除或终止之日起______天内,如甲方产品不存在质量问题,保证金退还甲方;如存在质量问题,保证金在抵扣乙方受到的损失后退还甲方,若保证金不够抵扣,甲方应根据乙方有效单据支付。

十三、[违约责任]

1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约的,应当向另一方支付违约金,造成对方经济损失的,应当承担赔偿责任。

2、甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如甲方或其供应商因为侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、肖像权、商业秘密或其它民事权利而产生争议,给乙方造成经济损失的,甲方应当承担全部责任并承担因此而发生的各种费用。

3、甲方承诺对所供商品的质量全面负责。如因甲方商品出现质量问题,造成他人的人身或财产损害,第三方要求赔偿或发生诉讼的,由甲方承担全部责任。甲方除负责赔偿由此引起的一切损失外,还应向乙方赔偿该问题商品该次销售总额的______%。

4、甲方逾期交货的,每延误一天,按逾期交货总额的__%支付违约金。甲方拒不送货、中途断货或不能保证供货的,按本次订单商品总额的______%支付违约金。甲方应达到95%的商品品种到货率,如达不到,按缺货品种计算,每缺少一个品种,乙方有权从甲方货款中扣除______元作为违约金。

5、乙方逾期支付货款的,每延误一天,按逾期货款总额的

6、甲方应当确保提供的各种证件和发票符合国家规定。如因甲方提供假、证件、假、发票等,使乙方受到牵连,被执法部门处罚或给第三人造成损害,甲方应当承担由此造成的经济损失,乙方有权直接解除合同。

十四、[合同期限]

1、本合同期自____年_月_日起至____年_月_日。

2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为按原合同继续履行。

十五、[争议解决]

本合同项下发生的争议,双方应当协商解决,也可向有关行政机关投诉处理;协商不成的,按照以下第______种方式处理:

(1)向南宁市仲裁委员会申请仲裁;

(2)向甲方住所地人民法院提起诉讼;

十六、[其它]

1、在履行本合同过程中,双方明确授权代理人和具体执行交易过程中各环节代理人以及代理行为的法律效力,从而确保合同的顺利履行。

2、任何一方向对方发出的通知和文件,应按照本合同记载的对方地址,用特快专递、挂号信或专人送达

人或授权代表签收之日视为通知已到达对方;如果同时使用几种通知方式的,以其中较快到达接收方者为准。 联络方法发生变更的,变更方应及时书面通知另一方,应当及时通知对方,否则因此产生的一切不利后果自行承担。在另一方收到有关通知之前,另一方根据变更前的地址所做出的联络和通讯应视为有效。

3、一方向另一方收取货款或者费用的,应向对方开具发票。

4、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议,且补充协议不得与本合同相冲突。

5、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖公章后生效。

6、本合同一式______份,双方各执______份,均具同等法律效力。

甲方:_________乙方:_________

签约代表:_________签约代表:_________

盖章:_________盖章:_________

签约地点:_________签约时间:_________

_________年_________月_________日

柴油购销合同书【篇9】

甲方:有限公司

法人代表:

地址:

乙方:有限公司

法人代表:

地址:

甲方依据XX招标采购的要求,与乙方本着自愿、平等、互利、诚实信用的原则,通过友好协商,现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

设备名称:柴油发电机并网柜(详见附件)防护等级均为4级以上。

数量:捌台

2.1下述文件是构成本合同不可分割的部分:

(1)本合同条款及其所有附件;

2.2如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形,均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求,则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处,以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处,以合同附件三的内容为准。

2、柴油发电机并网柜合同标的

2.1本合同标的为下列货物及货物安装、调试、售后质量保证及技术支持、培训等服务:详见本合同附件一。

3.2货物名称、数量、技术规格、产品说明、单价、总价、折扣率等详见本合同附件一。

3、柴油发电机并网柜交货时间、地点

3.1交货时间:。

3.2交货地点:。

3.3安装周期:。

3.4设备调试:。

4、捌台柴油发电机并网柜合同总金额

4.1本合同的总金额为人民币元整(即大写:整)其中:

合同总金额为乙方提供货物并完成指导安装、调试和其他相关服务的全部价格(包括但不限于使用培训、售后服务、质量保证期服务以及所有伴随的其他服务价格);合同总金额也是甲方依据本合同应向乙方支付的全部价款。

4.2除上述金额外,甲方不再向乙方支付其他任何费用。

5、柴油发电机并网柜付款条件

5.1预付款:

合同签订生效后,甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票后10个工作日内,甲方支付合同总金额的30%(百分之三十)。

5.2货款:

甲方在收到由深圳爱斯凯公司出具的书面的发货通知书后书面通知乙方发货,向乙方支付合同总金额的60%(百分之六十),乙方在收到通知和货款后七日内负责将货物运抵工地现场,全部货物到现场经初步的交货验收(包括设备数量、型号、品牌、单据等)合格后,乙方和甲方出具加盖双方公章的《设备到货验收单》,甲方在收到乙方提供的与本阶段付款金额等值的正式发票以及按招标文件中规定的需乙方提供的全套技术资料后10个工作日内,向乙方支付合同总金额的10%(百分之十)。

6、柴油发电机并网柜质量保证

6.1乙方保证其向甲方提供的合同货物为全新的、完整的、未开封的、未使用过的设备,并且保证其性能和质量与合同规定相符。乙方保证其所提供的技术资料是完整的,清晰和准确的,且符合本合同及附件的有关规定。

6.2双方约定招投标文件中要求和承诺的的技术规范及相应的国家标准、部颁行业标准、广东省地方标准、卖方企业标准作为对于货物进行验收的质量标准;上述标准交叉或矛盾的,按照最为严格的最高的标准进行验收。

6.3如果软件升级,在不增加新功能的情况下将免费获得新软件的许可使用权。

6.4乙方保证按照甲方要求及时派出合格的技术人员提供准确、充足的技术服务及必要的技术培训,以满足本合同规定的指导安装、试运行、性能测试、运转及维护的要求。

6.5乙方应在收到甲方的报修或技术服务要求的通知后,按照本合同以及在投标文件(或应答文件)、澄清文件中所作的服务承诺,售后服务期内免费维修更换有缺陷的货物、部件或提供相应的保修期服务;售后服务期外提供同等条件的服务,可以收取成本费(服务分项价格应不高于本期合同约定)。

7、柴油发电机并网柜包装及标记

7.1乙方应提供货物送达合同规定的项目现场所需要的原厂包装,以防货物在运输中损坏,并提供原厂包装证明。

7.2乙方应以醒目的中文印刷字体在各包装箱(膜)上标明通用规范的运输标记或标志,如项目名称、货物名称与合同号、以及甲乙双方名称等相关信息。

7.3每个箱(膜)侧面应清楚标明交货地点的全称;装箱单应清楚注明每个站点总箱数(如果分站点交货);乙方应对包装箱(膜)内每件辅件进行标签,标明备件或工具及具体名称,并注明合同号、箱号及安装站。甲方有权不接收未按上述规定包装的合同设备、技术文件。

7.4有关的技术资料如样本、图纸、操作手册、维修指南及服务手册、产品产地证明书、质量保证书和系统操作说明书等应清晰、正确、完整,并应随同货物一起发运。

8.1乙方负责办理货物的运输及运输保险事宜并支付交货前发生的包装费、运费、保险费、吊装费、搬运费等费用。设备交至现场,落地吊装及就位由甲方负责。

8.2乙方派专人将所供合同中全部货物运至甲方要求的设备交货现场之时视为货物的交货时间。

8.3根据本合同的规定,乙方应将货物及本合同规定的相关文件送达项目现场。

8.4乙方应随同货物交货的同时向甲方提交标明货物内容的明细单一式五份以及合同要求的相关文件,包括但不限于合同货物、装箱单、质量合格证书(由生产厂商签发)、原产地证明(原件一份)、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料等。

9、柴油发电机并网柜的验货、安装、调测与验收、

本条项下的各种验收,系对验收行为的约定,不得以任何理由视为检验期间

或质量异议期间,对于此类事项以本合同另行约定为准。

验收由甲方(包括甲方指定的代表)和乙方共同进行验收。

本条规定与本合同附件一、附件二不一致的,以本合同为准。本合同未作规定的,附件二作为补充。

9.1交货验收

货物运抵甲方施工工地后七日内进行初步验收(七日后视甲方验收合格),主要对货物的包装、外观、品牌、商标、规格、型号、数量等结合合同约定进行验收。经初验符合合同约定的,甲方签发《设备到货验收单》;不符合合同约定的,甲方签发拒绝接受书,并视为卖方未交货,卖方承担逾期交货的违约责任。

9.2安装调试和初步验收

9.2.1安装调试

甲方签发《设备到货验收单》后,乙方即刻开始对货物进行指导安装,除非甲方原因,乙方应当在签发《设备到货验收单》之日对甲方提供设备安装指导,协助甲方按时完成安装工作,安装完毕后一周内完成设备的调试,使设备达到通常可以满足其应当具有的功效的可运行状态。

9.2.2初步验收

安装调试完成后,甲方即刻对货物(设备)按照招投标文件及货物(设备)应当具有的通常标准进行再测试和验证。若货物(设备)的测试结果满足本合同的所有要求,则乙方和甲方签署《设备安装调试初步验收合格单》,货物进入试运行期。

9.3试运行和最终验收

9.3.1货物(设备)连续运转4小时或间隔运转累计达到4小时,为一个完整的试运行期,在此期限内,乙方应当保证货物(设备)能够达到约定的质量标准和合同目的。

9.3.2最终验收

在试运行期限内,货物(设备)的性能指标等能够达到约定的质量标准和合同目的的,则甲方在试运行期满后10日内签发《设备最终验收合格单》(该合格单不是货物最终合格的证据,不影响甲方在以后任何时候提出质量异议的权利);否则,甲方得拒绝签发合格单,并视具体情形有权单方面作出修理、更换、退货的决定,同时有权要求乙方违约赔偿。

9.4验收争议

对验收结果产生争议,首先要进行复验;经复验仍无法形成一致结论,双方应委托广东省省级质量监督检验机构进行检验,该检验结论应视为本次检验的有效结论。未予委托或是虽经委托复验后,甲方仍拒收货物,乙方方可在货物经有关质量检验机构验收合格后进行提存;但甲方可以证实货物不合格的,提存不成立。

9.5质量异议

甲方接收货物后,在质保期内任何时候发现质量问题,有权向卖方提出质量异议,卖方应根据实际状况无偿予以修理、更换、退货、赔偿损失。

卖方提出使用不当之抗辩,应就使用不当负举证责任。

9.6质量侵权

因卖方交付货物质量不合格,造成买方及第三人的人身、财产损害,卖方应负赔偿责任。

10、不可抗力

10.1如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故,致使影响合同履行,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

10.2遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方;并在事故发生后10天内,将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续60天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

10.3发生不可抗力时,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任,但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

10.4受事故影响的一方应在不可抗力事故影响停止或消除后10天内将不可抗力事故已停止的报告以书面形式通知对方。

11、柴油发电机并网柜税费

11.1中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

11.2在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

11.3中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

12、柴油发电机并网柜合同文件及资料的使用

12.1乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同中的有关规格、计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与本合同的有关人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

12.2除非执行合同需要,在事先未得到甲方或甲方同意的情况下,乙方不得使用本合同条款中所列举的任何文件和资料。

12.3除合同本身以外,由甲方提供给乙方的所有资料始终为甲方的财产,乙方应于合同义务履行完毕后将上述资料包括副本退还给甲方。

14.1如果乙方出现以下情况时视为不能按期交付货物:

1)逾期交货超过30天;

2)安装测试期、初步验收、最终验收任何一项超过合同约定20天不能完成;

3)交付的货物不符合合同约定,以及各种测试、验收不合格均视为不能交货和不能按期验收。因退货、再次验收而超过约定期限的,视为逾期,超过20天,则为不能交付货物。

若出现上述情况,乙方除应立即退还货款外,还应按合同总金额的5%向甲方支付违约金,同时甲方有权单方解除合同,乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

14.2如果乙方逾期完成交货或安装调测的,则应每日按合同总价的2(千分之二)向甲方支付违约金,直至完成交货或安装调测为止。

14.3因乙方原因致使货物未能按照合同规定的期限通过初步验收或∕和最终验收的,按逾期完成验收处理。乙方则应每日按合同总价的2(千分之二)向甲方支付违约金。如因迟交货物或逾期完成安装调测引起初步验收或最终验收迟延的,乙方在支付初步验收或最终验收违约金时可减除乙方已交付的迟延交货违约金或逾期完成安装调测违约金。

14.4如果乙方提供的货物与合同规定不符,乙方应向甲方支付合同总金额的3%(百分之三)的违约金,并在合同规定的交货时间内免费更换符合合同约定的货物,若逾期交付,按15.2处理;乙方不能更换合同约定货物的,按15.1处理。

14.5当以上违约金的累计金额达到合同总金额的5%(百分之五)时,甲方有权解除合同,乙方应承担因合同解除给甲方和甲方造成的一切损失。

14.6乙方违反维护、培训、技术支持、售后服务等义务的,应向甲方按合同总金额的5%支付违约金。

14.7如果因乙方提供的货物质量或服务问题导致甲方损失的,乙方应给予赔偿。

14.8如果乙方应对违约行为承担赔偿责任时,甲方有权从未支付货款中扣除相应金额的违约金,违约金不足支付赔偿的,乙方还应当赔偿甲方和甲方因此造成的全部损失。

14.9若甲方逾期支付货款,应每日按合同总价的2(千分之二)向乙方支付违约金,直至支付货款为止。当违约金的累计金额达到合同总金额的5%(百分之五)时,乙方有权解除合同,甲方应承担因合同解除给乙方造成的一切损失。

14.10.违约金的支付不影响甲乙双方履行本合同规定的各项义务。

15、柴油发电机并网柜索赔

15.1从合同签订到质保期结束,除了本合同规定的甲方拥有的索赔权利之外,甲方还有权根据当地有关部门(如广东省质监局、广东环保局等)或甲方和乙方共同出具的检验证书向乙方提出索赔。

15.2如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜,并承担由此造成的损失。

(1)退货。乙方应用合同中规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。

(2)降低货物价格。根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

(3)用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并赔偿甲方因此所遭受的损失。同时,乙方应对更换件相应延长保修期。

违约金与前述三种方式同时适用。

15.3如果在甲方发出索赔通知后10天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内,按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方有权直接从货款中扣除索赔金额,如果这些金额不足以补偿,甲方有权向乙方提出不足部分的索赔要求。

在执行本合同中所发生的争端,或与本合同有关的一切争端,甲、乙双方应通过协商解决。如协商仍不能解决,双方同意将由甲方本工程所在地的人民法院进行解决。

17、柴油发电机并网柜法律适用

17.1本合同及其附件的订立、效力、解释、履行、变更、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

17.2对本合同的任何解释均应以书面形式作出。

18、柴油发电机并网柜合同的终止

18.1甲、乙双方均不得单方面随意变更或解除合同。当出现下列情况时本合同自行终止:

(1)本合同正常履行完毕;

(2)不可抗力导致本合同根本无法履行或进一步履行已没有必要时;

(3)一方不履行合同,另一方根据本合同规定提出解除的,在责任方赔偿损失后本合同终止。

18.2在甲方根据上述规定终止了部分或全部合同后,甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交付部分类似的设备或软件,并自行安排安装调试,乙方应对甲方购买类似设备或软件以及安装调试所超出的费用负责,并且乙方应继续执行合同中未终止的部分。

19、柴油发电机并网柜合同生效

19.1本合同一式四份,甲乙方各持二份,经甲、乙双方法人代表或其授权代表签字、加盖单位公章时开始生效。

20、柴油发电机并网柜合同附件

附件一、合同材料清单

甲方: 乙方: 

法定代表人: 法定代表人: 

委托代表人: 委托代表人: 

柴油购销合同书【篇10】

甲方(买方):中铁十四局集团有限公司长株潭城际铁路综合II标项目经理部三工区 乙方(卖方):中国石油化工股份有限公司湖南湘潭石油公司营销管理部

为明确甲乙双方权利、责任和义务,确保供货量,依照《中华人民共和国合同法》和国家有关法律法规的规定,经双方平等协商,签订本合同,以此共同遵守。

第一条 货物名称、规格型号、计量单位、数量和计量方法:

1、货物名称、规格型号、计量单位、数量、柴油0#单位:吨

注:实际结算数量以双方验收终并经最终确认的数量为准。

2、计量方法:以甲方施工工地过磅称重为准。

第二条 价款及结算方式

价款:依据国家对石油价格调控而定

结算方式:现款现货,乙方必须提供正规、真实发票。

第三条 质量标准

乙方所供货物要达到国家标准,甲方有权对货物进行抽样检测,如有质量问题,甲方有权拒收,乙方应承担因货物质量问题而产生的责任并对其造成的损失向甲方赔偿。

第四条 交货时间和地点:

交货时间以甲方电话通知为准,交货地点为甲方指定地点。

第五条 交货方式、运输方式、运杂费及运输风险承担

1、交货方式:由乙方负责协助甲方送货到甲方指定地点。

2、运输方式:油品专用配送车辆运输。

第六条 验收事项

乙方负责配送到甲方指定地点,甲乙双方共同验收,计量方式为过磅交货。

第七条 违约责任

1、乙方必须按时交货,不得影响甲方的施工建设。

2、交货品种、规格(型号)、质量等不符合合同约定,甲方有权要求退货,其发生的相关费用,全部由乙方承担,并对甲方所造成的损失进行赔偿。

3、甲方不能无故拒绝接货或退货。

第八条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不

能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 索赔

任何一方违反本合同规定,另一方都有权依照本合同条款索赔。

第十条 安全文明

1、货物运输过程中发生的安全事故,全部由乙方负责。

2、货物进入现场后,因乙方或其人员原因导致的事故,由乙方承担责任,并承担所发生的一切费用,同时应保障甲方免于承担与此有关的一切责任和相关的费用开支。

3、乙方进入甲方场地的车辆必须慢行且保持清洁卫生,服从甲方现场人员的统一指挥,凡因乙方疏忽大意、不听指挥或其他非甲方原因而造成的环境污染事件,乙方应承担所发生的一切责任及费用,并保障甲方免于承担与此有关的一切责任和相关的费用开支。

第十一条 纠纷解决方式

1、履行合同过程中发生纠纷时,双方应本着公平、合理的原则,协商解决。

2、协商不妥,依法向法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其它

1、本合同自双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方另行协商并签订补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方贰份。

甲方(买方):中铁十四局集团有限公司长株潭 乙方(卖方):中国石油化工股份有限公司 城际铁路综合II标项目经理部三工区(盖章) 湖南湘潭石油公司营销管理部(盖章) 法人代表: 法人代表:

签约代表: 签约代表

开户银行: 开户银行:

银行帐号: 银行帐号:

联系电话: 联系电话:

签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

软件购销合同(集锦10篇)


软件购销合同(篇1)

购货方(甲方):

售货方(乙方):

为了加强企业管理、提高经济效益,甲方已经购买了乙方开发生产的企业管理软件产品,为了保证软件的正常使用和双方的合法权益,甲方指定乙方为甲方的ERp软件服务商。经甲乙双方友好协商,就ERp软件的售后服务达成如下协议:

一、购买产品清单及价格

二、产品交付与付款方式

1、甲方于合同签定当日付定金元,余下货款元等甲方ERp软件正常使用个月后付清。

2、产品交付日期:甲方定金到帐后3个工作日内ERp软件安装完毕,5个工作日内把甲方提供的基础资料全部录入完善.

三、甲方权利义务

1、甲方有权在乙方的授权范围内使用合同所规定的软件;

2、甲方须积极配合乙方工程师做好软件安装、培训、服务工作,甲方须提供软件安装所必需的电脑、网络等硬件设备;甲方须提供软件培训所需要的场地及设备。

3、甲方有义务遵守本合同的各项条款并按本合同约定的期限向乙方支付款项。

4、甲方遇到软件使用方面的难点或疑问须第一时间电话通知乙方,如电话里不能解决问题需做好详细记

录以便乙方工程师快速排查问题。

5、甲方须定期做好数据备份工作(至少1周一次)并把备份数据转移至安全存储器。

四、乙方权利义务

1、乙方提供的必须为完整、完善产品,符合中华人民共和国版权法之规定,否则要承担相应的法律责任。

2、乙方保证按照合同交付产品,并指派专人负责培训实施。

3、乙方对需要甲方提供的基础数据提出具体要求,指导并帮助甲方进行基础数据录入及库存初始(包括CAD资料转换Excel文档、材料/成品基础数据的录入)

4、乙方有权按合同规定的支付方式获得本合同约定的款项;

5、乙方免费提供ERp软件升级程序的下载、补丁、更新。

6、当乙方提供的软件模块与甲方的业务需求、操作习惯等不符而需要进行个性化改进、增修、开发时乙方有义务处理,保证甲方正常使用。

五、售后服务和系统维护

1、甲方在合同签订之日起,享受乙方提供的一年免费服务(上门协助、电话咨询,远程协助),解决使用ERp软件中遇到的各种问题,确保软件的正常使用。

2、乙方接到甲方通过电话、信函、传真、Email等方式提出关于ERp软件的技术服务咨询后,必须在24小时内给予响应。

3、服务内容:软件的安装、调试,企业编码方案指导,软件操作培训,数据查询指导。

4、乙方的维护与支持人员不履行或不按本合同约定履行服务,导致甲方无法正常使用许可软件,并造成了实际损失,乙方应该给甲方以适当的经济补偿;补偿标准不超过甲方所支付的一年的维护服务费.

六、保密条款:

1、本合同软件的程序、文档、相关资料及其它乙方专属性或机密性的资料(以上统称机密资料),甲方非经乙方书面同意不得以任何方式对外透露,并应采取积极措施予以保密。

2、乙方在本合同规定的项目中了解到的甲方财务信息及相关资料均属机密资料,非经甲方书面同意不得以用磁盘、互联网、纸张等任何方式抄录、记载或复制甲方的数据对外透露,并应采取积极措施予以保密。甲方保密信息具体包括:

1)甲方的各种管理制度、财务信息。

2)甲方的产品配方、产品价格、进货渠道。

3)其它甲方设定的保密信息。

3、乙方对外透露甲方机密资料甲方有权解除合同,并且向乙方追究法律责任,拒绝支付乙方所有货款。

4、本合同的无效、解除或终止不影响上述保密条款的效力及履行。

七、违约责任

1、任何一方违反本合同约定的条款,应按本合同总金额的15%向对方支付违约金。

2、乙方收到货款定金后不能如期交付软件产品,必须全额退还货款定金,直至软件产品交付后再按合同约定方式收取相应款项,从逾期之日起按货款定金的日百分之十向甲方支付逾期利息,并按本合同约定向甲方支付违约金。

3、甲方违反本合同约定,侵犯乙方知识产权及其他相关权益,除赔偿乙方因此造成的全部经济损失外,

应按本合同约定向乙方支付违约金。

4、甲乙双方应严格遵守本合同约定的保密条款,任何一方的员工违反约定,该方及其员工应赔偿对方因此造成的全部经济损失,并按本合同约定向对方支付违约金。

八、争议解决

1、双方对本合同的解释或履行发生争议时,应以友好协商方法解决,如经三十天或双方同意延缓期间无法解决时,任何一方可向原告所在地法院起诉。本协议适用中华人民共和国法律。

2、争议发生后及仲裁中,除争议事项外,双方仍应依约定继续履行其他的权利、义务。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效,正本一式二份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

十、其他未尽事宜,双方应友好协商解决,并签署书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、乙方要向甲方提供身份证复印件作为本合同附件。

甲方:乙方:

地址:地址:

甲方代理人:身份证号码:

联系电话:联系电话:

日期:年月日日期:年月日

软件购销合同(篇2)

甲方:_________乙方:_________地址:_________

地址:_________ 电话:_________电话:_________传真:_________传真:_________法人代表:_________法人代表:_________甲乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上,为共同推广_________软件系统,达到良好的合作效果,实现开发商与代理商的双赢目标,就乙方为甲方销售《_________软件》使用许可协议有关事宜协商一致,现签定代理经销合同,以保证双方的利益。

第一条甲方给予乙方合法代理销售甲方产品资格,在本协议签定生效之日起,乙方成为甲方《_________软件》_________省唯一的销售代理经销商。

第二条乙方需交纳加盟费人民币_________万元整后,方X正式成为甲方的代理经销商。如当年销售额达到人民币_________万元以上,加盟费返还乙方。

第三条自协议签定之日起至合同结束时,甲方将向乙方提供以下服务:

1.给予乙方在_________省范围内合法销售甲方产品资格。

2.在收到乙方货款后,及时向乙方提供相应的软件产品。

3.作为软件开发商,甲方为乙方提供全方位服务。包括:技术支持、人员培训、软件演示、安装调试、版本升级。

4.为乙方提供优惠的甲方产品代理价格,甲方给予乙方所销售软件的销售折扣,具体数额如下:年销售额_________以上,软件折扣为五折。年销售额_________以下,软件折扣为七折。

5.为乙方提供全面的资料,有《_________软件》销售授权书一份,《_________软件》为期________年的试用版一套、全套拥护手册,《_________软件》演示版光盘及宣传彩页若干,_________一册。在收到乙方的加盟费人民币_________万元后发出。

6.对于甲方软件本身质量问题所引起的故障,甲方将进行终身维护。

7.乙方若需对甲方软件进行改动并进行二次开发,需另订协议作为合同的附件,由甲方另收开发费用。

第四条自协议签定之日起,乙方应遵守如下条款:

1.乙方为甲方销售的计算机软件系统的著作权、版权和其他知识产权等始终为甲方所有。乙方不得独自或与任何

第三方对软件系统(包括正式版和试用版)进行翻制、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程,否则甲方有权追究乙方法律责任和要求经济损失赔偿(赔偿金不少于人民币五十万)。

2.乙方所有销售的甲方产品均须从甲方合法获得,绝不采用预装的方法将一份甲方产品提供给多个用户,即乙方在向用户提供甲方产品的时候,必须保证一份甲方产品只能提供给一个用户。

3.乙方只能将甲方产品提供给最终用户,未经甲方同意不得将甲方产品提供给任何想利用甲方产品牟利或进行分发的单位或个人。

4.乙方不得做任何影响甲方名誉或产品信誉的事情。

5.乙方不得采取其他任何方法违法销售或分发甲方产品,给甲方造成损失。

6.乙方在软件销售及其它任何行为中所引起的纠纷或法律责任与甲方无关,甲方不承担任何责任。

7.乙方为甲方销售计算机软件系统使用许可协议而发生的乙方的销售费用由乙方承担。

第五条违约责任乙方若违反协议中规定,进行销售或分发,愿按违约销售或分发的份数,以二十倍于所销售或分发的甲方软件的市场零售价的金额赔偿给甲方。乙方若违反协议中规定,侵犯甲方的知识产权,愿接受甲方不低于_________元的经济索赔。若一方违约给另一方造成损失的,除赔偿损失外,另须承担违约责任。若发生争议,本着协商的原则友好解决,如双方不能达成共识,可依法解决。若双方发生争议,须依法解决时,任何一方均可将该纠纷交由本地的有权部门解决。

第六条协议期限本协议有效期为________年(自________年____月____日至________年____月____日止)协议到期后,若乙方愿继续代理甲方产品,须提前一个月告知甲方,并重新签定协议。

第七条本协议未尽事宜,由双方协商处理,若须更改本协议,经双方协商一致后再签定补充协议,与原协议具有同样效力。

第八条本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效执行。

第九条本协议的解释权归甲方所有。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________________年____月____日________年____月____日

软件购销合同(篇3)

甲方:

委托代理人:

联系地址:

联系电话:

开户行:

账号:

乙方:

委托代理人:

联系地址:

联系电话:

开户行:

账号:

兹有甲乙双方就甲方向乙方采购_________软件之事宜在平等互利的基础上经友好协商,以《中华人民共和国合同法》等相关法律法规为依据,订立如下条款,以资共同遵守。

一、软件概述

风险提示:买卖的标的物

双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。

同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

1、软件名称、规格、数量、金额

软件名称

规格

单位

数量

单价

总价

备注

合计:

风险提示:质量标准

实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。

2、软件质量要求及技术标准:

二、交货时间、地点、方式

1、交货时间:乙方于________年____月____日将软件送到甲方指定地点。

2、交货地点:

3、交货方式:

由乙方送至甲方指定地点,包装费、运输费用、保险费用及验收合格前的风险均由乙方负责。

三、安装调试及培训

1、乙方交货后___日内,由乙方指派专业人员完成安装以及调试工作。

2、乙方应针对软件的特点对甲方人员在软件的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训,并保证其熟悉软件的基本操作。培训地点在____,培训日程为___个工作日。

3、安装测试所需要的材料和测试样品等均由方负责提供。

4、期间涉及的交通费、膳食费、住宿费及其他一切费用均由方负责。

风险提示:验收标准

验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。

应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

四、软件验收

1、验收时间:乙方完成安装及调试后___个工作日内,由甲方指定人员完成验收,并于验收合格后在验收单上进行签名。

2、验收标准:双方按照_____________________标准进行验收。

3、对软件质量进行验收,必须是甲方事先指定人员负责,否则验收无效。

4、甲方在验收中如发现软件的型号、规格、包装和质量等不符合本合同约定的,自软件验收完成后____日内向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后,应在____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为乙方已接受甲方提出的异议和处理意见。

五、退货与换货

1、甲方根据本合同第4条提出书面异议的,如果乙方在上述约定时间内未能按照甲方要求进行处理的,则甲方有权要求退货或换货,乙方在收到甲方的书面退换货通知后___日内完成退货或换货。

2、软件交付甲方使用后,若甲方在生产作业过程中发现软件确实存在以下问题的,甲方有权退还软件并且解除本合同,同时乙方须退还甲方的所付款项。存在的情况为:

(1)软件不能正常安装的;

(2)软件的使用会影响甲方操作系统的稳定或其他软件的正常使用的;

(3)软件的实际使用功能不能达到乙方软件承诺的功能,而乙方不能在___个工作日内解决的。

风险提示:价款及支付方式

采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。

另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。

六、付款:

1、于本合同签署后,乙方开具发票给甲方,甲方收到发票且经核对无误后___个工作日内,甲方支付合同总价款的___%(即¥元,大写:___________)作为预付款。

2、甲方收到货物后,由甲方专业人员进行验收,经甲方验收合格后___个工作日内由甲方支付合同总价款的___%(即¥元,大写:_____________)

3、保修期届满后___个工作日内,甲方支付本合同之余款,即本合同总价款的___%(¥元,大写:___________)

4、货款以转账的形式转入乙方于本合同中指定的账号。

5、甲方根据本合同条款提出退货或解除合同的,乙方应在收到甲方通知后___日内退还甲方全部已付款项。

七、甲方的权利和义务

1、乙方保证其提供给甲方的软件产品享受厂方升级政策范围内的升级。

2、甲方拥有该套软件的使用权,并且享有使用该套软件所产生的全部信息资源和产生的社会及经济效益。

3、甲方需准备好安装软件的环境,乙方需对甲方准备工作进行协助、指导。

八、乙方的权利义务

1、乙方必须保证本合同所述软件是乙方目前的最新版本。

2、乙方负责以电子文件方式向甲方提供全部功能的图库样例。

3、如甲方以后有需要对软件进行改动的,乙方应在一定范围内提供支持,该范围及改动费用由甲乙双方另行协商确定。

4、乙方保证其软件系统不带有定期的密码输入。

5、乙方的软件不可隐含任何恶意功能,包括但不限于病毒、蠕虫和特洛伊木马等程序,也不可以于未经甲方及其相关联公司授权下透过软件收集和扩散任何甲方及其相关联公司之数据各信息。

6、需要时,乙方交付相关的部分源代码作检测,交付的源代码由甲方随机抽取。

九、保证条款

1、乙方保证交付甲方的软件来源合法,并且对交付的软件拥有出售转让的合法权利。

2、乙方保证提供给甲方的软件不侵犯任何第三方的合法权益,包括但不限于商标权、专利权或商业秘密等。如出现第三方对甲方使用或销售本合同软件提出所有权异议、索赔等情况的,甲方有权拒绝并立即通知乙方,由乙方自行处理由此导致的问题,并且乙方应在自行承担相关费用的情况下按照甲方之要求采取必要的补救措施确保甲方的损失降至最低。

3、本合同所述软件若是须通过国家相关认证的,乙方须保证向甲方提供的软件已办理合法的手续和通过相关的许可,并且向甲方提供相应的有效证明。

4、如乙方出现不履行义务、迟延履行义务或其他瑕疵履行的,因此而产生的费用和导致甲方损失的责任均由乙方承担。

十、保修

1、保修期

保修期为____个月,自验收合格日起至_______年____月____日止。

2、保修标准:乙方承诺为甲方提供的保修服务不低于如下之要求:厂商保修标准;甲乙双方约定要求;其他要求。

3、同时乙方承诺遵循如下保修服务约定:

(1)保修方式:保修期内,乙方免费更换损坏零件(不包括人为损坏及损耗性零件)和免费派技术人员上门保修。保修期内,乙方在收到甲方要求保修的通知后___小时内到达甲方进行保修,并且须按时按质完成保修工作。保修期间生产的一切费用均由乙方承担,包括但不限于材料费、人工费、差旅费等。

(2)保修责任:若乙方不能按时按质完成约定之保修的,则甲方有权选择如下任何一种处理方式:

a、要求乙方继续履行保修义务,且甲方有权要求乙方每延迟一天按照合同总价款___%的标准支付违约金。若因此造成甲方损失的,乙方还须承担赔偿责任。

b、甲方有权视情况而定要求乙方支付本合同总价___款%至___%不等的数额作为违约金,同时,甲方可另找其他厂家维修,维修费等相关费用均由乙方承担。

十一、不可抗力

1、不可抗力包括影响合同义务的执行的严重火灾、水灾、台风、地震、罢工等。

2、不可抗力事故受到影响的一方应在____个工作日内通知对方,并出具相关证明。当不可抗力事故消除后,受到影响的一方应尽快书面通知另一方。

3、由于不可抗力事故而影响合同履行的,但不影响合同目的实现的,可延迟履行合同期限,延迟时间相当于事故所影响的时间。

风险提示:违约责任

采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。

违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。

十二、违约责任

1、若乙方不能按时交货,甲方有权选择如下任何一种处理方式:

(1)甲方有权要求乙方每延迟一天按照合同总价款___%的标准支付违约金。如果逾期天,甲方有权实时解除本合同,自解除通知书送达乙方后即发生效力。

(2)甲方有权让步接受逾期软件,并视情况而定要求乙方支付本合同总价款___%至___%不等的数额作为违约金。

2、如甲方按照本合同第1条要求更换软件的,甲方有权视情况而定要求乙方支付本合同总价款___%至___%不等的数额作为违约金。若乙方在收到甲方换货通知后未按时履行交货义务的或者更换后的软件质量仍不符合本合同要求的,甲方有权实时解除本合同,自解除通知书送达乙方后即发生效力,并且乙方须另行向甲方支付本合同总价款的___%作为违约金。如该违约金不足以弥补甲方实际损失的,乙方还应按甲方实际损失赔偿。

3、如甲方按照本合同第5条要求退货并要求解除合同的,甲方有权解除本合同且乙方应返还甲方该软件已付货款,同时乙方须支付本合同总价款的___%作为违约金给甲方。如该违约金不足以弥补甲方实际损失的,乙方还应按甲方实际损失赔偿。

4、若乙方未能在约定期限内完成有关安装或培训的,甲方有权要求乙方每延迟一天按照合同总价款___%的标准支付违约金。

5、除了本合同违约条款约定的违约责任外,如乙方原因导致甲方遭受其他损失的,乙方还须承担相应赔偿责任(包括但不限于实际损失、可得利益损失、为追究乙方责任所支付的费

用等)

十三、适用法律及争议解决

本合同受中华人民共和国法律管辖并依其进行解释。本合同在执行中发生争议时,由双方友好协商解决,如协商未果,则提交______________人民法院诉讼解决。

十四、其他

1、乙方应向甲方提供加盖乙方公章的工商营业执照复印件、税务登记表复印件、银行账号资料复印件,以供甲方备案。

2、乙方必须对本合同履行过程中知悉的甲方的`商业秘密负保密义务,不得向任何第三方透露。否则,乙方应赔偿甲方因此造成的经济损失,包括但不限于实际损失、可得利益损失及为此支付的律师代理费用等。

3、乙方到甲方公司或指定地点工作的人员必须具备相应的资质,并遵守甲方有关外来人员管理的规定。

4、乙方人员在甲方公司提供服务过程中,非因甲方原因造成乙方的人员伤亡或财产损失等均由乙方自行承担。如因此造成甲方遭受追索的,乙方应承担甲方为此支付的费用及损失。

5、任何一方在未征得对方书面同意,不得将本合同的权利或义务转让给第三方。

6、本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):

________年____月____日

乙方(盖章):

________年____月____日

软件购销合同(篇4)

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则,就甲方向乙方购买《视高科技视频会议系统》之事宜,双方经协商一致,达成下述合同条款,共同遵守执行。

第一条 总则定义合同:除非特别说明,“合同”一词均指本合同。授权代表:甲乙双方各有一至二名授权代表,处理本合同对双方具有法律约束力的事宜。不可抗力:合同一方或双方不能预见、不能避免并不能克服之客观情况,例如:地震、战争等。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的合同惯例所发生的事故。

合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日生效。

合同修改

除非由双方授权代表签字并经单位加盖公章予以确认的书面修改文件,否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的一部分,并将与合同具有同等的法律效力。通告为执行本合同所需要通告另一方的信息(如:通知、要求等)都应当以书面形式提供。通告的消息以挂号信、专递、传真或派人递交信件等形式发给规定的对方联系地址,都可视为提交,并在以书面形式确认收到后生效。本合同的含义和解释,以及各方之间的关系均受中华人民共和国法律约束。

第二条 产品

产品名称

(版本号或型号)

功能简介

数量

单价

总价

合计:元

第三条 付款方式及发货方式、时间

本合同产品货款由甲方一次性支付给乙方。具体支付方式和时间如下:自本合同签订之日起七个工作日内甲方支付给乙方人民币元整(元)。乙方收到甲方货款后3日内开具合法发票给甲方。

第四条 甲方义务甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给第三方使用,否则乙方将追究甲方法律责任。若乙方向甲方出售的产品存在知识产权纠纷和其他任何所有权纠纷,甲方均不承担任何连带责任。在软件的安装过程中,乙方要全面配合甲方。

第五条 乙方义务乙方收到甲方合同款后五个工作日内完成甲方系统的安装和功能验证,并通过EMS快件向甲方邮寄软件光盘,光盘内容包括软件系统安装程序、管理员使用手册、用户使用手册。乙方保证在所出售给甲方的软件产品中没有病毒、木马或其他后门程序。乙方免费为甲方深圳公司的工程师以及软件使用人员现场培训一次。若甲方需要乙方去外地进行现场培训,甲方需要付给乙方工程师的全部差旅费以及每天贰佰元的培训费.乙方应该保证提供给甲方的产品能够符合甲方的使用目的,若因为产品质量存在瑕疵导致甲方无法使用,甲方有权利要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

第六条 软件服务义务乙方为软件提供12个月免费升级和网上支持,乙方将开通技术热线和专用邮址为甲方客户提供方便。12个月后若甲方仍需软件升级或技术支持服务每年要向甲方支付800元。若非因乙方原因造成的产品受损但又必须由乙方提供技术服务的,乙方将收取维护费和服务费。

第七条 争议

甲、乙双方对本合同书的条款在理解上发生争议时,应本着友好协商的态度修改、补充有关条款;双方在履行合同时如发生争议,亦应友好协商解决,如协商不成,双方均可向原告住所地法院提起诉讼。

第八条 违约甲方未按合同规定日期支付软件款时,每延迟一天,甲方应向乙方支付延迟付款部分5‰的滞纳金。本合同的买卖行为系不可撤销之行为,单方撤销的,应支付对方相当于合同总金额5%的违约金。乙方未按合同规定日期交付软件时,每延迟一天,乙方应向甲方支付未交货物总金额5‰的滞纳金,并赔偿甲方因此而受到之损失。乙方不能履行第五七条之义务,甲方有权退货,并由乙方承担赔偿甲方损失之责任。因不可抗拒力导致合同无法履行的,甲、乙双方均不承担违约责任,应重新协商并修改合同。

第九条 其他

本合同一式二份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。传真件同样有效。附件与正本具有同等法律效力。未尽事宜,双方另行友好协商解决。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

电话:

电话:

传真:

传真:

帐号:

指定代表人:

指定代表人:

盖章:

盖章:

日期:

日期:

软件购销合同(篇5)

甲方:_________________________

乙方:_________________________

甲乙双方经友好协商,甲方向乙方购买__________________(以下统称“本软件”)并享有乙方提供的连带服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守。条款如下:

一、合同价款乙方提供本软件产品_________套,版本:________________,软件产品总价款为:_____________(不含税)。

二、付款方式如果甲方在____________地区,乙方可根据需要上门为甲方安装,合同签订时,甲方支付软件订金_____元,甲方在验收合格后_____周内支付余款,甲乙双方确定,验收时间为_____年_____月_____日。如果甲方在__________地区以外,甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方,并将汇款底票传真给乙方,乙方接受到汇款底单后,在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货(单机版可通过网上传送)。

三、版权归属

本软件之版权归乙方。甲方经由乙方授权使用本软件,其数据库之版权归甲方。

四、服务项目

1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应解决。

2.如遇软件升级,乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。

3.自安装试用之日起十天内,如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改,乙方免费提供修改支持。

4.乙方对系统提供终身技术支持。

5.由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训(如__________市外,住宿费双方另行商议)

6.乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。

五、争议解决方式

1.双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。

2.甲乙双方确定:以上合同签定,以甲方所在地为准。

3.未尽事宜双方友好协商解决。

六、本合同正本一式贰份(传真纸有效),甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方:__________________

乙方:__________________

(签章)

签字人:________________

日期:__________________

乙方:__________________

(签章)

签字人:________________

日期:__________________

软件购销合同(篇6)

甲方:XXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXX

地址:XXXXXXXXX 地址:XXXXXXXXX

电话:XXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXX

传真:XXXXXXXXX 传真:XXXXXXXXX

法人代表:XXXXXXXXX 法人代表:XXXXXXXXX

甲乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上,为共同推广XXXXXXXXX软件系统,达到良好的合作效果,实现开发商与代理商的双赢目标,就乙方为甲方销售《XXXXXXXXX软件》使用许可协议有关事宜协商一致,现签定代理经销合同,以保证双方的利益。

第一条 甲方给予乙方合法代理销售甲方产品资格,在本协议签定生效之日起,乙方成为甲方《XXXXXXXXX软件》XXXXXXXXX省唯一的销售代理经销商。

第二条 乙方需交纳加盟费人民币XXXXXXXXX万元整后,方可正式成为甲方的代理经销商。如当年销售额达到人民币XXXXXXXXX万元以上,加盟费返还乙方。

第三条 自协议签定之日起至合同结束时,甲方将向乙方提供以下服务:

1.给予乙方在XXXXXXXXX省范围内合法销售甲方产品资格。

2.在收到乙方货款后,及时向乙方提供相应的软件产品。

3.作为软件开发商,甲方为乙方提供全方位服务。包括:技术支持、人员培训、软件演示、安装调试、版本升级。

4.为乙方提供优惠的甲方产品代理价格,甲方给予乙方所销售软件的销售折扣,具体数额如下:年销售额XXXXXXXXX以上,软件折扣为五折。年销售额XXXXXXXXX以下,软件折扣为七折。

5.为乙方提供全面的资料,有《XXXXXXXXX软件》销售授权书一份,《XXXXXXXXX软件》为期一年的试用版一套、全套拥护手册,《XXXXXXXXX软件》演示版光盘及宣传彩页若干,XXXXXXXXX一册。在收到乙方的加盟费人民币XXXXXXXXX万元后发出。

6.对于甲方软件本身质量问题所引起的故障,甲方将进行终身维护。

7.乙方若需对甲方软件进行改动并进行二次开发,需另订协议作为合同的附件,由甲方另收开发费用。

第四条 自协议签定之日起,乙方应遵守如下条款:

1.乙方为甲方销售的计算机软件系统的著作权、版权和其他知识产权等始终为甲方所有。乙方不得独自或与任何第三方对软件系统(包括正式版和试用版)进行翻制、复制、解密、反编译、反汇编和其他反向工程,否则甲方有权追究乙方法律责任和要求经济损失赔偿(赔偿金不少于人民币五十万)。

2.乙方所有销售的甲方产品均须从甲方合法获得,绝不采用预装的方法将一份甲方产品提供给多个用户,即乙方在向用户提供甲方产品的时候,必须保证一份甲方产品只能提供给一个用户。

3.乙方只能将甲方产品提供给最终用户,未经甲方同意不得将甲方产品提供给任何想利用甲方产品牟利或进行分发的单位或个人。

4.乙方不得做任何影响甲方名誉或产品信誉的事情。

5.乙方不得采取其他任何方法违法销售或分发甲方产品,给甲方造成损失。

6.乙方在软件销售及其它任何行为中所引起的纠纷或法律责任与甲方无关,甲方不承担任何责任。

7.乙方为甲方销售计算机软件系统使用许可协议而发生的乙方的销售费用由乙方承担。

第五条 违约责任

乙方若违反协议中规定,进行销售或分发,愿按违约销售或分发的份数,以二十倍于所销售或分发的甲方软件的市场零售价的金额赔偿给甲方。

乙方若违反协议中规定,侵犯甲方的知识产权,愿接受甲方不低于XXXXXXXXX元的经济索赔。

若双方发生争议,须依法解决时,任何一方均可将该纠纷交由本地的有权部门解决。

第六条 协议期限

本协议有效期为一年(自XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日至XXXXXXXXX年XXXXXXXXX月XXXXXXXXX日止)

协议到期后,若乙方愿继续代理甲方产品,须提前一个月告知甲方,并重新签定协议。

第七条 本协议未尽事宜,由双方协商处理,若须更改本协议,经双方协商一致后再签定补充协议,与原协议具有同样效力。

第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效执行。

第九条 本协议的解释权归甲方所有。

甲方(签章):XXXXXXXXX 乙方(签章):XXXXXXXXX

XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日

软件购销合同(篇7)

甲 方:

地 址:

联系电话:

传 真:

乙 方: 惠州市德讯软件有限公司

地 址: 广东省惠州市河南岸国商大厦a栋14楼e座

联系电话: xxxx

传 真:xxxxxx

甲乙双方经友好协商,甲方向乙方购买 “ ” (以下统称“本软件”) 并享有乙方提供的连带服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守。条款如下:

一、合同价款

乙方提供本软件产品套,版本: ,软件产品总价款为: (不含税)。

二、付款方式

如果甲方在惠州地区,乙方可根据需要上门为甲方安装,合同签订时,甲方支付软件订金 元, 甲方在验收合格后1周内支付余款, 甲乙双方确定,验收时间为年 月 日.

如果甲方在惠州地区以外,甲方通过公司银行转帐方式一次性支付总款额给乙方,并将汇款底票传真给乙方,乙方接受到汇款底单后,在一个工作日内用特快专递的方式给甲方发货(单机版可通过网上传送)。

三、版权归属

本软件之版权归乙方。

甲方经由乙方授权使用本软件,其数据库之版权归甲方。

四、服务项目

1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务

与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应解决。

2.如遇软件升级,乙方提供从合同签定始1年内免费升级支持。

3.自安装试用之日起十天内,如遇甲方要求的不影响软件产品界面统一性、通用性而作的必要的更改,乙方免费提供修改支持。

4.乙方对系统提供终身技术支持。

5.由乙方对甲方操作人员进行软件操作培训(如惠州市外,住宿费双方另行商议)

6.乙方保证所售软件不会侵犯任何第三方权利。

五、争议解决方式

1.双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁。

2.甲乙双方确定:以上合同签定,以甲方所在地为准。

3.未尽事宜双方友好协商解决。

本合同正本一式贰份(传真纸有效),甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。

开户行:建设银行惠州分行麦地中分行

户 名:汤德忠

帐 号:4367423171070058869

开户行:中国工商银行惠州市分行圆通桥支行

户 名:惠州市德讯软件有限公司

帐 号:XX030809000023466

备注:

甲方: 乙方:

(签 章)(签 章)

签字人: 签字人:

日 期: 年 月 日日 期:

软件购销合同(篇8)

第一条 总则定义合同:除非特别说明,合同一词均指本合同。 授权代表:甲乙双方各有一至二名授权代表,处理本合同对双方具有法律约束力的事宜。 不可抗力:合同一方或双方不能预见、不能避免并不能克服之客观情况,例如:地震、战争等。不可抗力不包括由于一方的疏忽或故意不遵守良好的合同惯例所发生的事故。合同生效本合同经甲乙双方签字盖章之日生效。3、合同修改除非由双方授权代表签字并经单位加盖公章予以确认的书面修改文件,否则合同不得修改。符合这一程序的修改将构成合同的.一部分,并将与合同具有同等的法律效力。通告 为执行本合同所需要通告另一方的信息(如:通知、要求等)都应当以书面形式提供。 通告的消息以挂号信、专递、传真或派人递交信件等形式发给规定的对方联系地址,都可视为提交,并在以书面形式确认收到后生效。 本合同的含义和解释,以及各方之间的关系均受中华人民共和国法律约束。

第二条 产品产品名称(版本号或型号)功能简介数量单价总价合计:元

第三条 付款方式及发货方式、时间本合同产品货款由甲方一次性支付给乙方。具体支付方式和时间如下:

第一┆整理该文章,版权归原作者、原出处所有。〗自本合同签订之日起七个工作日内甲方支付给乙方人民币元整(元)。乙方收到甲方货款后____日内开具合法发票给甲方。

第四条 甲方义务甲方保证不对乙方所开发的软件进行拷贝、复制、泄露给

第三方使用,否则乙方将追究甲方法律责任。 若乙方向甲方出售的产品存在知识产权纠纷和其他任何所有权纠纷,甲方均不承担任何连带责任。 在软件的安装过程中,乙方要全面配合甲方。

第五条 乙方义务乙方收到甲方合同款后五个工作日内完成甲方系统的安装和功能验证,并通过e快件向甲方邮寄软件光盘,光盘内容包括软件系统安装程序、管理员使用手册、用户使用手册。 乙方保证在所出售给甲方的软件产品中没有病毒、木马或其他后门程序。 乙方为甲方深圳XX的工程师以及软件使用人员现场培训一次。若甲方需要乙方去外地进行现场培训,甲方需要付给乙方工程师的全部差旅费以及每天贰佰元的培训费. 乙方应该保证提供给甲方的产品能够符合甲方的使用目的,若因为产品质量存在瑕疵导致甲方无法使用,甲方有权利要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

第六条 软件服务义务a;

第七条 争议甲、乙双方对本合同书的条款在理解上发生争议时,应本着友好协商的态度修改、补充有关条款;双方在履行合同时如发生争议,亦应友好协商解决,如协商不成,双方均可向原告住所地法院提起诉讼。

第八条 违约甲方未按合同规定日期支付软件款时,每延迟一天,甲方应向乙方支付延迟付款部分5的滞纳金。本合同的买卖行为系不可撤销之行为,单方撤销的,应支付对方相当于合同总金额5%的违约金。 乙方未按合同规定日期交付软件时,每延迟一天,乙方应向甲方支付未交货物总金额5的滞纳金,并赔偿甲方因此而受到之损失。乙方不能履行

第五七条之义务,甲方有权退货,并由乙方承担赔偿甲方损失之责任。 因不可抗拒力导致合同无法履行的,甲、乙双方均不承担违约责任,应重新协商并修改合同。

第九条 其他本合同一式二份,经双方签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。传真件同样有效。附件与正本具有同等法律效力。未尽事宜,双方另行友好协商解决。甲方: 乙方:地址: 地址:电话: 电话:传真: 传真:帐号:指定代表人: 指定代表人:盖章: 盖章:____日期:____日期

软件购销合同(篇9)

供方:

需方:

经友好协商,供方需方提供《数字化物业管理信息系统》(单机精英版),双方达成以下协议:

一、供货:供方必须在需方合同签定之日起两天内将《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)所包括的应用软件产品(650M光盘为介质)运输至需方指定地点。

二、安装:供方负责为需方安装《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)的一切相关软件。供方必须保证提供的应用软件产品能正常、安全、稳定地运行,而且必须提供该应用软件产品所有的操作手册以及使用说明书等所有相关资料。安装工作应运抵后即时完成。

三、调试:供方在对《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)的安装工作结束后,必须立即开始对该应用软件产品进行调试并协助需方进行初始化工作,调试工作所需的设备由供方自行解决,供方在需方工作现场对本次合同所提供的应用软件产品进行调试时,需方应尽量配合供方的工作并提供方便。调试的内容包括系统的可操作性、可使用性。

四、培训:供方在应用软件产品调试工作完成后即开始进行培训工作。培训工作的地点可有供需双方协商,原则上一般设在需方的工作场所。供方将为需方提供一次免费培训,若需方需要供方继续提供培训服务,则需向供方现场即时支付100元人民币/课次的培训费。

五、维护:在《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)合格验收之日起,供方必须对该应用软件产品提供终身电话技术支持以及三个月内两次上门的免费维护。供方在接到需方的上门维护通知后,若无特殊情况必须在24小时内赶到现场维护。超出约定维护期后,需方若需要上门维护,须按照每次50元人民币的规定即时向上门维护人员支付维护费用。

六、版权:供方必须保证提供给需方的《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)是供方拥有独立版权的正版软件,该系统的版权以及相关知识产权完全归属供方,使用权属需方。未经供方许可,需方不得出售和转让该系统,并且不得在本合同范围以外的其他地方使用该系统,也不得翻制出版随附的“用户手册”等相关资料。供方如发现需方发生了上述行为,供方有权对需方提出索赔。

七、结算:本合同总金额为人民币壹仟元整(1000.00),需方支付的方式为人民币现金或支票。需方须在供方将货物送抵上门时即一次性支付给供方本合同的全部合同款项。

八、其他:

1、违约责任:

因供方原因造成《数字化物业管理信息系统》(单机精英版)不能正常运行或其他不符合该合同的约定事项,一切责任由供方承担。

需方应严格按照合同要求执行合同款项,否则供方有权收回产品的使用权并停止相应服务。需方在使用过程中应严格按照供方提供的操作规程进行日常操作,如因操作不当或疏忽造成工作数据丢失等责任事故,供方不承担任何责任。

2、合同纠纷解决方式:由甲乙双方友好协商解决,协商不成,可向仲裁委会员申请仲裁或向沙坪坝区法院提起诉讼。

3、本合同由供需双方签字,盖章后生效。本合同一式二份,供需双方各执一份,具有同等的法律效力。

供方需方

单位(盖章):单位(盖章):

地址:地址:

负责人(签字):负责人(签字):

经办人(签字):经办人(签字):

电话:电话:

签订时间:签订时间:

软件购销合同(篇10)

甲方: 乙方:*

地址: 地址:

联系电话: 联系电话:

传真: 传真:

由于甲方自身管理的需要,甲、乙双方就甲方采购************一事,在平等互利的基础上,遵循诚实守信的原则,通过友好协商达成如下协议。

第一条 产品情况

名称

版本

单位

单价

数量

总价

第二条 质量保证

乙方保证向甲方销售的软件产品功能与本产品相关的文字说明材料完全相符。

第三条 软件版权及使用权

1.本合同许可的是软件的永久使用权,许可使用的***********属***********公司所有,并受《中华人民共和国著作权法》和其他有关法律、法规的保护。

2.甲方按本合同条款规定支付合同书上所列软件产品的全部软件使用许可费,乙方授予甲方上述软件产品的合法使用权。

第四条 服务项目

1.乙方可以为甲方购买软件提供免费和收费两种安装及培训服务,具体情况详见《附表一》;

2.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件、远程操控方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应远程解决;

3.在远程维护无法排除故障时,乙方提供24小时内到达现场服务,本服务为收费项目,具体情况详见《附件二》;

4.自安装之日起1年内,如遇软件升级,乙方免费提供升级支持;1年以后付费升级;

5.原则上乙方不对软件进行修改;甲方若有新的管理要求,乙方提供延伸二次开发服务,其开发内容以双方确认为准,费用根据实际情况酌情收取,并由甲方确认;

6.乙方可提供除软件安装以外的配套服务项目,具体情况见《附件三》。

第五条 软件保证及保证范围

乙方保证所开发使用的产品符合所附功能文档的功能说明。下述原因引发的问题不在本保证范围内。

1.甲方未按所附功能文档的规定使用软件。

2.甲方使用的第三方软件出错。

第六条 甲乙双方的权利和义务

1.乙方保证其销售软件是自行开发的、版权属于乙方所有的非侵权软件。

2.甲方可派人到乙方接受技术培训,乙方向甲方提供技术支持。

3.乙方按照合同中约定的服务内容进行优质及时的服务。

4.对于乙方软件本身质量问题所引起的故障,乙方应对其进行维护并修正。

5.甲方必须按合同规定及时把购买软件款项交付乙方或者汇至乙方指定的账户。

6.根据甲方所订购的产品和服务,乙方在收到甲方全部款项之后,七个工作日内,为甲方提供相关产品和服务

7.如需乙方上门安装及培训,甲方需配合乙方准备好系统实施环境:硬件设备齐全(含数据库支撑平台),网络正常,人员到位。

8.甲方保证遵守知识产权的有关规定,甲方在任何情况、任何时候都有义务保护乙方软件的版权。甲方不得有非法拷贝、解密和修改等侵犯乙方版权的事发生,否则乙方有权终止对甲方的全部义务,并依法追究甲方的法律责任。

第七条 付款方式

自合同签订之日起,甲方可采取现金、转账、电汇、支票等方式向乙方支付软件和服务费用。

第八条 商业秘密

除非得到另一方的书面许可,甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得对方的商业信息向任何第三方泄漏。

第九条 解决纠纷方式

双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,调解不成可以提交合同签订地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

第十条 其他事项

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同自甲乙双方签字盖章后即生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

补充条款:。

购销合同


合同的使用频率变得越来越高。法律是一个大框架,合同是一个小框架,你想知道自己的合同是否真正有效吗?趣祝福小编的不懈努力确保了这个“购销合同”的质量和效果,所述信息仅供参考实际情况请以专业人士为准!

购销合同【篇1】

1、要约:构成要件、撤回与撤销、成立的时间与地点

2、承诺:构成要件、期限

3、缔约责任:和违约责任的比较、概念、承担的条件和形式

4、合同的效力:可撤销合同和效力待定合同的比较(程序、情形、法律后果) 可撤销合同的原因

效力待定合同的原因

5、附条件合同中“条件”的规定

6、表见代理和表见代表

合同的`履行

1、 规则:5个 (No.62 费用负担、期限、地点、方式)

2、 抗辩权:不安抗辩权(No.68);先履行抗辩权;同时履行抗辩权

3、 保全制度:代位权(条件)、撤销权(条件、期限)

合同的变更和转让

1、 转让:《解释(一)》No.12

债权转让

债务转让

合同权利义务的终止

1、 合同的解除:法定解除 No.94

解除权行使的方式和期限 No.75

2、 提存:风险负担、提存的前提条件 No.101

违约责任

1、 实际履行,即继续履行

2、 归责原则(无过错责任原则)

3、 构成要件

4、 形式:继续履行:金钱债务的继续履行;条件;不可以实行的情况

补救措施

损害赔偿:范围、原则(可预见原则)

5、 违约金的数额、违约金和定金的适用

6、 订金的罚责

6.合同条款偏离表

合同条款点对点应答

投标人须对第四章合同,包括合同条款前附表,的每一款做出明确答复,即点对点应答。应答有“满足”,如有“不满足”、“优于”或“部分满足(偏离)”,请填写在合同条款偏离表。

6.2合同条款偏离表

投标人名称: ************招标代理编号:*************

1、投标人应对“第四章 合同条款及格式”做出点对点应答,如有优于招标文件要求的条件或与招标文件要求有偏离的条目应填写“合同条款点对点应答及偏离表”以使招标人全面了解投标人的服务承诺。 2、若合同条款无偏离,则此表填写“无”。

3、若不填写该表,则表示完全满足合同条款的要求。

4、《合同条款点对点应答及偏离表》与合同条款点对点应答内容不一致的,以点对点应答为准。

购销合同【篇2】

甲方(需方):_________

地址:_________

邮码:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

乙方(供方):_________

地址:_________

邮码:_________

电话:_________

法定代表人:_________

职务:_________

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 产品的名称、品种和数量

1. 产品的名称和品种:_________。

2. 产品的数量:_________。

第二条 产品的等级、质量和检疫办法

1. 产品的等级和质量:产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定:_________。

2. 产品的检疫办法:_________。(国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按规定进行检疫。)

第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法

1. 产品的价格按下列第_________项执行:

(1)派购任务或派购基数内的'产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。

(2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。

2. 货款结算办法按下列第_________项执行:

(1)对村民、专业户、个体经营户采取现金结算,钱货两清。

(2)对按有关规定必须采取银行结算的,按银行的统一规定办法结算。

3. 奖售办法:_________。

第四条 交货期限、地点和方式:_________。

第五条 甲方的违约责任

1. 甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的,应按未收或退货部分货款总值的_________%(5%~25%),向乙方偿付违约金。

2. 甲方如需提前收购,征得乙方同意变更合同的,甲方应给乙方提前收购货物总值的_________%的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的,除比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外,还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费,并承担因此而造成的其他实际损失。

3. 对通过银行结算而未按期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定,向乙方偿付延期付款的违约金。

4. 乙方按合同规定交货,甲方无正当理由拒收的,除按拒收部分货物总值的_________(5%~25%)向乙方偿付违约金外,还应承担乙方因此而造成的实际损失。

第六条 乙方的违约责任

1. 乙方逾期交货或交货少于合同规定的,如需方仍然需要的,乙方应如数补交,并应向甲方偿付逾期货或少交部分货物总值的_________%的违约金;如甲方不需要的,乙方应按逾期或分交部分货款总值的_________%(1%~20%)的违约金。

2. 乙方交货时间比合同规定提前,经有关部门证明理由正当的,甲方可考虑同意接收,并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的,甲方有权拒收。

3. 乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时,甲方可以拒

购销合同【篇3】

供方:

需方:

签定地:

供需双方经过友好协商,就供需双方供应原料的有关事宜达成一致,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定签订合同。

第一条产品的名称:规格、质量要求和供货时间

1、 产品的名称:矿粉

2、 产品质量要求:符合GB/T18046—20xx规定;

3、 产品的供货时间:20xx年9月1日起至20xx年12月1日止;

4、 月供货量300吨。

第二条产品的数量和计量单位,计量方法

1、 交货数量:以需方开具的磅单为依据。

2、 产品的计量单位:吨

3、 计量方法:以需方的电子磅秤称重为准。

第三条产品的包装标准,产品的包装方式为散装。

第四条产品的交货方法和交货地点

供方负责将产品送达需方并泵送输入需方指定筒仓。

第五条产品的'交货时限

供方应于收到需方的电话要货通知起40小时内送达。

第六条产品的价格:

供方价格为1000元/吨,该价格是供方送达本合同第四条规定的交货点的送到价,且为暂定价,如遇到价格调整,以厂方调价函为依据,双方予以确认。任何一方不接受该价格时,本合同自行终止。终止日起一个月内结清余款。

第七条货款的结算程序与支付,款到发货。

第八条产品的质量及验收方法

需方按GB/T18046—20xx标准进行验收,供方必须按需方规定提供《质量保证书》。

第九条供方的违约责任

1、供方逾期交货的,每逾期一日应向需方偿付逾期交货部分货款的5‰违约金。同时,需方有权解除本合同。

2、供方所交产品品种、型号、规格和质量不符合合同规定的,由供方承担由此而产生的一切法律及经济责任,同时,需方有权解除本合同。

第十条 不可抗力

双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行本合同时,如路政扣车,交警扣车,雾大雪天,厂方停电检修,应及时向对方通报,不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行本合同,并根据情况全部免予承担违约责任。

第十一条 有关违约金、赔偿费的支付

供方按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿费和各种经济损失,需方有权从应付而未付给供方的货款中自行扣减;需方按合同规定应偿付的违约金,在违约责任认定后1个月内支付结清。

第十二条 购销合同生效

本合同自双方加盖公章后生效,供需双方不得随意变更或解除合同。

第十三条 其他

供方的车辆进入需方单位,必须遵守需方规定。

第十四条 解决争议方法

需方与供方友好协商,协商不成的,可向需方住所地法院提起诉讼。

第十五条 本合同一式二份,供需双方各执一份。

供方: 需方:

代表: 代表:

地址: 地址;

电话: 电话:

开户行:开户行:

帐号: 帐号:

日期:20xx年8月30日

购销合同【篇4】

甲方(购货方): 法人代表:

乙方(供货方):

甲方因学校学生膳食营养改善计划工作需要,经全体教师会议研究决定,确定乙方为学生营养餐定点供应单位。为确保食品安全,互守信用,确立双方责任和义务,签订合同如下:

一、双方责任和义务

(一)甲方责任和义务

1、甲方应做好乙方的资格审查,经常对乙方经营场所卫生情况进行检查,对所提供的食品、数量及服务态度等进行监督,如有问题立即通知乙方,令其及时处理、整改。

2、甲方要按上级规定,坚持做好每餐食品留样48小时冷藏保存制度,以备食品的质量检验。

3、甲方在乙方严格履行合同条款的条件下,每月25日结算一次,必须尽快向上级报账,确保在最短时间内使乙方获得资金。

(二)乙方责任和义务

1、乙方供应的猪肉、蔬菜等食品质量、价格标准,必须与市场同等,不得任意抬价或降低质量标准。

2、乙方经营所需的证件(如卫生许可证、健康证、营业执照等)必须齐全,符合有关部门的要求,并向甲方提供相关证件的法人代表身份证复印件。

3、乙方必须保持食品的卫生、安全,不得出售过期、变质、不符合食品卫生标准和要求的食品,由此而造成的食物中毒等安全问题,乙方负全部责任。

4、乙方不得出售病猪肉、或未经卫生检疫部门检验的不合格的肉类,由此而造成的食物中毒等安全问题,乙方负全部责任。

5、乙方供应的猪肉、蔬菜、大米等大宗食品所产生的税率均由乙方自负,目前按3.5%支付给甲方换正式发票,如上级文件规定税率有调整,也随之变动。

6、乙方须从正规渠道采购原材料。要严把运输卫生关,保证经营环境安全、卫生,谨防疾病的产生和传染,由此而引起的安全问题,乙方负全部责任。

7、乙方所提供的食品必须按甲方要求做到保质保量、准时到位(每天上午7:30,车费由乙方支付)、价格合理。食品中不得出现灰尘、头发、泥土等杂物,更不允许出现苍蝇、蟑螂、蚂蚁、老鼠等有害物。如发现质量问题,甲方有权退货,乙方应做到及时调换。

8、乙方必须自觉接受甲方“学生营养改善计划领导小组”、“学生营养餐卫生监督小组”的工作督察,不符合要求的,要及时整改。

二、合同的终止

1、甲乙双方必须遵守本合同各条款的规定,如有违反,另一方将随时终止合同,造成的损失由违约方负责。

2、因为“学生膳食营养改善计划工作”的开展,必须遵循相关政策、文件的要求,因此,若因相关政策有变动而需要终止合同时,甲方提前3天告知乙方,合同可终止,甲方不负任何责任。

三、本合同一式三份,双方各执一份,一份作为报账材料。

甲方: 乙方:

法人代表签字:法人代表签字:

签订合同日期: 年 月 日

购销合同【篇5】

合同编号:

合同签订地址:XXX

甲方:介休市泰兴贸易有限公司 (需方)

乙方:临漳县天海建材有限公司 (供方)

根据相关法律规定,甲乙双方平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上,就所供货物的相关事宜协商达成并签订合同如下:

一、 质量指标:

二、质量日期及数量:

乙方自20xx年4月9日起每月为甲方供应木炭900吨。该合同长期有效。

三、价格:2300元/吨(含17%增值税票),以后价格随行就市或双方协商。

四、运输方式:乙方自送,且承担卸车费每吨8元,以过磅单进行收取。

五、交货地点:山西省介休市泰兴贸易有限公司货场

六、结算办法、付款方式:

乙方按照合同约定的数量将数量交付全部货物后,根据甲方的过磅计量和具体检验结果及感观验收单核定货物的实际吨位及价款,乙方为甲方开具全额增值税发票,甲方收到并确认无误后于一个月内结清全部货款。

七、供货要求:

乙方应保证所供货物的数量和质量符合木合同规定,乙方应保证对所供应全部货物享有完整合法的所有权。合同生效后,乙方应按照甲方的要求供应一定数量货物大样,如货物大样能满足甲方要求,并且乙方能够接受甲方的具体收卸办法,应继续供货:如乙方货物大样的质量不符合甲方验收标准,或在供应大样期间不能够适应甲方的具体收卸办法,合同自动终止,甲方按照本合同第六条规定的办法向乙方支付合格部分的货物价款,不合格货物退给乙方。 八:违约责任:由违约方负责

乙方未能按照甲方要求的时间和数量供应货物的,每逾期一日应向甲方支付合同总价

款1%的违约金:若逾期供货超过十日,甲方有权解除合同。乙方在供货期间不能够适应甲方具体收卸、计量办法或验收方式及标准的,甲方有权终止本合同。乙方因货物质量不符合合同约定给甲方造成损失的,应赔偿甲方由此遭受的一切损失。乙方因所供货物不合法造成甲方损失的,应赔偿甲方合同总价款两倍的损失。

九、货物验收指标:

十、本合同履行完毕后,甲乙双方可参照本合同相关条款,经协商后续签。

十一、本合同未作约定的,依照相关法律法规执行。

十二、本合同自签订之日起开始生效。

甲 方(盖章): 乙 方(盖章):

负责人(签字盖章): 负责人(签字盖章):

合同签订日期:XXXXX

购销合同【篇6】

甲(需)方:

乙(供)方:

因工程需要,甲方委托乙方供应加气块砖一批,为明确双方的责任,制定以下条款,供需双方共同执行。

一、 供货方式与运作

1。 乙方负责运输过程中的一切费用,并负责卸车。

2。 甲方委托乙方供应实心水泥砖、加气块砖到工地,乙方必须保证甲方施工需要,乙方若不能满足甲方使用要求,造成的损失由乙方承担。

3。 供货计划需由甲方提前24小时通知乙方。

二、 单价与结算:

1。 加气块砖单价为元/m3,实心水泥砖/块(按样品规格是238*10。5*4。6)。

2。 如市场价格变化,供方必须提前三天以书面形式通知需方,并且价格作相应的调整。

3。 付款方式:

三、 其他事项

1。 执行本合同时若有争议,双方应本着互谅互让原则协商,由建设单位协商,协商不成,任意一方可以向法院起诉。

2。 本合同自签定日起生效,至货款结清时自然失效。除不可抗力外,不得单方变更或解除。未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议与原合同具同等法律效力。

3。 乙方保证加气块满足建设单位、监理单位的质量要求,甲方如在验收时发现质量不合格,应及时通知乙方,由乙方退回材料,不能在施工使用。如已把材料砌到墙体上,后果由甲方自行负责。当作已验收合格的材料数量付款给乙方。

4。 本合同正本一式两份,双方各执一份。

甲(需)方: 乙(供)方:

签约代表:

身份证号码:

联 系 电 话:

日 期:年

月日 签约代表:

身份证号码:

联 系 电话:

日 期:年月 日

购销合同【篇7】

供方: 地址: 传真:

合同编号:

需方: 地址: 传真:

一、 结算方式及期限:款到发货,现款结算,出厂价为含税价。

二、 液氨质量:以供方液氨化验单为准,符合GB536-88标准。

三、 交货地点:供方液氨充装现场,交付后产品的风险由需方承担。

四、 运输、费用、安全及提出异议期限:

1、 汽车自提,需方自行解决运输,车辆进入厂区内,应服从供方安全与环保的管理规定,运输安全由需方负完全负责;

2、 运费由需方承担;

3、 货到后,如有质量问题,需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。

4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责,由于需方检查处理不当,造成的.安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任:需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨,必须符合国家安全和环保法律、法规的要求,由于需方使用处置不当,造成的安全和环保事故由需方负完全责任。

七、 其他约定:本合同数量为双方协议计划量,如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量,按实际执行数量确定为最终合同数量,供方不对差量承担任何赔偿责任。

八、 违约责任及解决合同纠纷的方式:违约责任按《合同法》执行,但是,本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限,违约方不对守约方的任何间接损失(包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等)承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决,应提交合同签订地法院解决。

供方:

法定代表人: 委托代理人:

需方:

法定代表人: 委托代理人:

签订时间:年 月 日 签订地点:

购销合同【篇8】

依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就肥料买卖的有关事宜达成协议如下:

第一条 买方对肥料的.基本要求: 单位:元/

编号肥料名称肥料登记证号或备案证号牌号/商标含量/型号生产许可证号包装规格生产日期产地数化肥销售合同范本量单价总价

合计人民币金额(大写) ¥:

第二条 质量标准:□国家标准 □行业标准 □企业标准

第三条 肥料类型: □复混(合)肥 □有机肥 □配方肥 □有机无机肥 □叶面肥 □单质肥 □其他 .

第四条 卖方应提供的相关证件:□《营业执照》 □《商标注册证明》 □《生产许可证》 □《代理销售授权书》 □《肥料登记证》或《备案证》 □《经营许可证》 □其他 .

第五条 包装及存储条件:

第六条 付款方式及期限:

□买方应在 年 月 日前向卖方支付(□定金/□预付款) 元,剩余价款的支付方式及期限为: ;选择由买方支付定金的,因买方违约解除合同,则定金不予返还,因卖方违约解除合同,则卖方应双倍返还定金肥料购销合同书范本肥料购销合同书范本,合同范本《有机肥购销合同范本》。□ .

第七条 交货方式:

交货地点: ;交货期限: ;运输方式及费用承担:

第八条 验收:

买方应在卖方交货后 日内进行验收;其中肥料包装必须注明肥料名称、企业名称、产品批号、有效成份及含量、重量、生产许可证号、肥料登记证号和注意事项等,并应另附说明书,阐明产品性能、用途、实用技术、使用方法等,产品合格证上还应注明生产日期、有效期;法律、法规另有规定的,从其规定;其他验收要求: .

第九条 违约责任:

1、肥料经验收不符合第一条或第八条要求的,买方有权要求补足、换货或退货。

2、肥料不符合第二条质量标准或外包装明示含量的,买方有权要求退货,并要求赔偿损失。

3、一方迟延交货或迟延支付价款的,应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。

4、其他:

第十条 合同争议的解决方式:

本合同项下发生的争议,由当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向 人民法院起诉,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效肥料购销合同书范本合同范本。本合同一式 份,双方各持 份,具有同等法律效力。

第十二条 其他约定事项:

买方:(签章) 卖方:(签章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

住所: 住所:

电话: 电话:

开户行: 开户行:

账号: 账号:

签订时间: 签订地点:

购销合同【篇9】

甲方: 会昌县颍川源农业发展有限公司

乙方: 武平竹笋干经销商

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就竹笋干定期收购的有关事宜达成如下协议。

第一条 甲方在本合同约定的期限内为乙方加工烤制竹笋干,乙方在本合同约定的期限内收购甲方加工烤制的竹笋干。在约定期限内甲方不得将其加工烤制的竹笋干销售给第三方,乙方不得拒绝甲方提供的符合约定加工烤制的竹笋干。

第二条 甲方加工烤制竹笋干应符合GBl8406-20xx《农产品安全质量》标准中一、二级要求,不得含有霉变、虫害、腐烂和死笋,并且一级占60%以上(包括60%)。

第三条 甲方为乙方加工烤制竹笋干的时间和乙方向甲方收购的时间均为20xx年2月1日至20xx年7月30日止(具体时间可分期口头约定)。

第四条 双方约定保护价38元/公斤(一级产品,二级产品下浮20%),当交货时市场收购价格低于保护价时,以保护价为准;市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。,

第五条 在约定期限内乙方上门收购甲方加工烤制的'竹笋干,上门收购费用由乙方承当。

第六条 结算方式为现提现结。

第七条 违约责任:

1、乙方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款3%的标准向甲方支付违约金。

2、甲方交付的产品不符合约定要求的,乙方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用由甲方承担;但乙方应当场通知甲方,否则甲方有权拒绝乙方的要求。

3、乙方未按约定收购符合要求产品的,应当负责赔偿甲方由此受到的损失。

第八条因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

第九条 本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解解决不成的,依法向会昌县人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。

第十一条 其他约定事项:乙方在签订合同时,应向甲方缴存贰万元履约保证金,合同期满甲方无息退回乙方或转为货款。

甲方(签章):会昌县颍川源农业发展有限公司

法定代表人:

电话:

乙方(签章):武平竹笋干经销商

法定代表人:

电话:

签订时间:20xx年 月 日

服装购销合同书(收藏10篇)


服装购销合同书【篇1】

购货方: 合同编号:

供货方: 签定地点:

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间 签定时间: 产品名称

色号

成品有效门幅

数量(米)

单价

(元/米)

总金额

交(提)货时间及数量

合计人民币: 合计: 米 元

1013色

300米

备注:以实际米数结算

二、质量要求、技术标准:按国家一等品生产,颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交(提)货地点、方式:供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法:按合同数量交货,短溢装范围为0~+3%。

五、包装标准、包装物的`供应和回收:卷筒布包装不定码,内衬塑料袋,段长30米以上,交货数量允许0~+3%。

六、验收标准、方法及提出异议期限:购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方,供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期.。

七、结算方式及期限:货到购货方仓库后天凭全额增值税发票 结款。

八、违约责任:交货期每延迟交货壹天,每日按合同总价的2%计算违约金,由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等,由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的方式:由当事人双方协商解决。协商不成,当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项:

十一、合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日

购货方: 供货方:

单位地址: 单位地址:

法定代表人: 法定代表人:

电 话: 电 话:

注:

服装购销合同书【篇2】

甲方:

乙方:

根据平等自愿,互惠互利的原则,双方协商经销协议如下:

一、甲方授权乙方在经销莱珂服饰。

二、甲方以商品全国统一零售价的4.5折作为乙方结算价,并开具增值税发票。运费由乙方负担,甲方代办运输手续。本市内运输由甲方承担。

三、乙方自行看样定货,发货后不作退换货处理。如有质量问题,货到三天内通知甲方,并发回给甲方鉴定,过期不再处理。

四、乙方在该地区经销期间,应维护甲方的品牌形象,不得损害甲方的利益,做好优质服务、售后服务工作。

五、甲方授权期限为半年,经甲方对乙方销售业绩考核,再协商制定续签手续,或转为连锁经营点。

六、如有下列情况,甲方不需经乙方同意,可以终止本协议,并且由乙方自负一切责任:

1、有违反本协议之事的行为。

2、不能及时给付货款。

3、提供畅销产品,供同业仿造。

相关法律知识

医疗设备购销合同(范本)

购销合同纠纷案件举证须知

怎么写机械的购销合同

服装购销合同书【篇3】

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

经甲乙双方共同友好协商,就坐落于天津市装厂经营权转包一事达成如下协议:

一、甲方现有正在运行经营的服装厂经营权转包给乙方经营,乙方同意接受承包该服装厂的经营权。

二、服装厂厂房、设备:有厂房一座、服装厂内有平盘机17台,双针机4台,带刀2台,包缝机2台,打结机1台,订扣机3台,平眼机1台,幌针机1台,大烫机1台,共计32台,以上厂房、场地及上述设备全部转包给乙方王伟使用。乙方在经营期间使用设备时负责保养及维修,其费用由乙方承担,承包期满后乙方必须将上述设备完好无损如数交还给甲方,并保证所有设备能够正常运行使用。乙方在承包期间的水、电、税、(给村委会贰仟元承包费)等各项费用归乙方负责缴纳。

三、承包期限叁年,自20xx年月日起至20年月日止,共计三年,每年承包费甲乙双方签字之日起乙方交清当年承包费,余下承包费乙方于每年月日前交清当年承包费,乙方逾期不交清承包费,甲方有权终止协议,并将服装厂转包给他人使用。乙方在承包期间如需扩建厂房、建筑房屋、租赁或转让他人时必须先告之甲方,征求甲方同意的情况下,乙方可以扩建厂房、建筑房屋、租赁或转让他人。否则,甲方有权终止协议。

四、乙方承包期间如遇国家、集体征占该服装厂场地时,所得国家补偿款由三人均分,与乙方无关。甲方不承担给乙方任何经济损失。

五、此协议一式三份,双方各持一份,自双方签字之日起生效。

甲方:

乙方:

20xx年xx月xx日

服装购销合同书【篇4】

1996年8月10日,吉x服装厂(被告)携服装样品到某市大x商厦(原告)协商签订服装购销合同。大x商厦同意订货,并于当月16日签订了合同。当时,吉x服装厂称样品用料为纯棉布料,大x商厦主管人看后也认定是纯棉布料,对此没有异议。双方在合同中约定:吉x服装厂向大x商厦提供按样品及样品所用同种布料制作的女式裙9000件,总价款为360000元。

一个月后由吉x服装厂将货物送到商厦营业地,大x商厦按样品验收后于 1-5天内将全部货款一次付清。 8月25日,吉x服装厂按合同约定的时间将货物运送到了指定的地点,大x商厦验货后认为数量、质量均符合合同约定,于是按约定的时间向服装厂支付了货款。但是,9月1日,有一位顾客购买此裙后认为不是纯棉布料,要求退货。

大x商厦立即请有关部门进行检验,后证实确实不是纯棉布料,里面含有15%的化纤成分。大x商厦认为吉x服装厂有欺诈行为,于是函告吉x服装厂前来协商,要求或者退货或者每件成品降低价款10元。吉x服装厂则辩称:其厂业务员去南方某市购买此布料时是按纯棉布料的价格购买的,有发票为证,且当时拿样品给商厦看时,商厦也认为是纯棉布料,因而不存在欺诈行为,不同意退货,如果退货每件成品只能降低5元,为此双方经过多次协商均未达成一致意见。

此后,商厦主管人员调离岗位,此争议被搁置,直至次年9月26日,商厦才诉至法院,要求解除合同,退还全部制成品,并要求吉x服装厂承担责任,赔偿损失。

「问题提出」

本案涉及到因重大误解而订立的合同的效力问题,同时涉及到如何正确区分欺诈和重大误解,另外,还涉及到(撤销合同)撤销权的行使问题。

「法律依据」

《民法通则》第59条规定:下列民事行为,一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销:

(一)行为人对行为内容有重大误解的;

(二)显失公平的。

被撤销的民事行为从行为开始起无效。

《民法通则》第61条第1款规定:民事行为被确认为无效或者被撤销后,当事人因该行为取得的财产,应当返还给受损失的一方。有过错的一方应当赔偿对方因此所受的损失,对方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

《民通意见》第71条规定:行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的,可以认定为重大误解。

《民通意见》第73条规定:对于重大误解或者显失公平的民事行为,当事人请求变更的,人民法院应当予以变更;当事人请求撤销的,人民法院可以酌情予以变更或者撤销。

可变更或者可撤销的民事行为,自行为成立时起超过一年当事人才请求变更或者撤销的,人民法院不予保护。

「案情分析及处理结果」

在本案中,被告吉x服装厂在采购布料时误以为是纯棉布料并将其制成成品卖给原告,从其主观上看,并没有故意作虚假陈述或故意隐瞒真实情况,不存在欺诈的故意,因此,被告的行为不是欺诈行为。

但是,由于原告和被告都将布料当作是纯棉布料而订立了合同,双方对合同标的物的质量都发生了错误认识,并且此种错误认识严重影响了原告的利益,根据《民通意见》第71条的规定,此合同为因重大误解而订立的合同,根据《民法通则》第59条和《民通意见》第73条第一款的规定,当事人可以请求人民法院予以撤销或者予以变更。

但在此案中,由于双方订立合同的时间为1996年8月16日,而原告在1997年9月26日才向法院起诉,因此,根据《民通意见》第73条第2 款的规定,可变更或者可撤销的民事行为,自行为成立时起超过一年当事人才请求变更或者撤销的,人民法院不予保护。原告的诉讼请求不应得到法院的支持。因顾客退货而造成的损失应根据过错程度由双方承担。

「存在问题」

对于本案,存在以下不同意见:

第一种意见认为,被告吉x服装厂将含化纤15%的布料当作纯棉布料制成成品,卖给原告,并告知为100%纯棉,与事实不符,已构成欺诈,原告享有合同撤销权,可以请求变更解除合同,赔偿损失。

第二种意见认为,原被告双方签订合同是基于对合同标的质量的错误认识,属于重大误解,原告方享有合同撤销权,因为合同已履行完毕,撤销合同、恢复原状将给双方造成更大的损失,所以应对合同的价格条款予以变更,兼顾双方的利益。

第三种意见认为,虽然原告基于重大误解,享有合同撤销权,但由于原告在一年的除斥期间内没有行使撤销权,该权利消灭,原告解除合同的请求不予支持,因顾客退货而造成的损失应根据过错程度由双方承担。

可见,对于双方合同是因欺诈而订立的合同还是因重大误解而订立的合同存在争议。

《民法通则》第59条规定:下列民事行为,一方有权请求人民法院或仲裁机构予以变更或撤销:

(一)行为人对行为内容有重大误解的;

(二)显失公平。何谓 重大误解?《民通意见》第71条规定:行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失的,可以认定为重大误解。一般认为因重大误解订立的合同,是当事人对合同关系某种事实因素主观认识上的错误而订立的合同。重大误解有双方误解和单方误解之分,前者指双方当事人意图指向的标的不一致或双方对同一合同因素发生认识相同的错误,后者指当事人一方对合同因素的错误理解。重大误解一般以双方误解为原则,以单方误解为例外。重大误解的构成要件是:

(1)必须是表意人因误解作出了意思表示。

(2)误解必须是合同当事人自己的误解,因第三人的错误而发生误解,并非合同法上的误解,当事人因第三人的错误而发生利益上的重大失衡,可按显失公平处理。

(3)须表意人无主观上的故意。

(4)误解必须是重大的,所谓重大,指一般人如果处于表意人的地位,假使不是由于错误,就不会作出那样的意思表示。从司法实践来看,重大误解包括如下几种情况:

(1)对合同的性质发生误解,如将买卖作为赠与或将赠与作为买卖;

(2)对当事人特定身份的认识错误,如以信用为基础的委托合同和对履约能力有特殊要求的合同(承揽、加工合同),如果对当事人的身份发生了误解,可以认定为重大误解;

(3)对标的物性质的误解,如把赝品当作真品;

(4)对标的物质量的认识错误;

(5)对标的物价值或报酬的误解。此外,当事人对标的物数量、包装、履行方式、履行地点、履行期限等内容的误解,如果并未影响当事人权利义务或合同目的的实现,一般不应认定为重大误解。

因欺诈而订立的合同与因重大误解而订立的合同在定性问题上容易混淆。根据民通的意见的规定,采用欺诈手段订立合同,是一方当事人故意告知对方虚假情况,或者故意隐瞒真实情况,诱使对方作出错误表示而订立的合同,重大误解和欺诈都包含了表意人的认识错误问题,二者的根本区别在于:在重大误解的情况下,误解一方陷入错误认识是由于自己的过失(非故意)造成的,而非受欺诈的结果;

在欺诈的情况下,受欺诈人陷入错误认识是由于他人实施欺诈行为为而诱使自己作出非真实的意思表示,而非自己的过失造成的。按《民法通则》的规定,欺诈、胁迫行为属于无效行为,新《合同法》则增加了限制条件,即只有此类行为损害国家利益才是无效的;损害非国家利益的,按第54条的规定,属于可撤销行为。

本案值得关注的另外一个问题是撤销权的行使。撤销权人行使撤销权的除斥期间是一年,自撤销权人知道或应当知道权利发生即撤销事由起算,撤销权存续一年而当事人没有行使的,撤销权因除斥期间届满而归于消灭。撤销权在性质上属于形成权,一方当事人无权依自己的意思直接通知对方当事人撤销合同,只能请求人民法院或仲裁机构予以撤销。而《合同法》第55条规定:有下列情形之一的,撤销权消灭:

(一)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;

(二)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。

《民通意见》第73条第2款规定:可变更或可撤销的民事行为,自行为成立时起超过一年当事人才请求变更或撤销的,人民法院不予保护。

可见,当事人在既定的时间内不行使撤销权,则发生撤销权消灭的法律后果。这一年的期间为法定不变期间,不因任何事由而延长或缩短。此处值得注意的是《合同法》的规定与最高人民法院的司法解释有所差异,二者的差别在于除斥期间的起算点表述不一致。

《合同法》规定撤销权的除斥期间自权利人知道或者应当知道撤销事由之日起算,而最高人民法院司法解释中则规定除斥期间自可撤销的民事行为发生时起算。在二者发生冲突的情况下应当优先适用《合同法》的规定,因为新法优于旧法,特别法优于普通法。

服装购销合同书【篇5】

甲方(购方):___________________________

乙方(供方):___________________________

甲乙双方在平等互利的基础上,经友好协商一致达成服装买卖协议,订立本合同,供双方共同遵守:

第二条:付款方式

本合同签订后,甲方支付合同金额_________%计_________元作为定金;乙方交货后经甲方验收无误后一周将合同金额_________%计款_________元划入乙方在_________帐户上(帐号为___________________________)。乙方收款前需提供机打发票。

第三条 交货地点及时间

1、交货地点:乙方负责把货物送到甲方指定地点,产生的费用由乙方负责。

2、交货时间:自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。

第四条 交货条件

如在交货过程中遇到问题,双方应本着互惠互利,精诚合作的态度协商解决。

逾期交货:未经甲方允许逾期交货的,乙方逾期交货_________天扣除除乙方逾期产品货款总额_________%的违约金;乙方逾期_________天未交货的,甲方可以拒收,同时有权解除合同。并按预付款的_________倍要求乙方支付违约金。

第五条 甲方责任

1、甲方通过服装款式及面料后,在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、按此合同约定的日期及条件及时按时付款。

3、及时验货,甲方应在收到货物后应及时验货完毕。

第六条 乙方责任

1、乙方须保证定作服装的产品质量及规格等,有质量问题的产品,乙方须负责更换或退货。若尺码出现不符时,应在_________内予以更改交付

2、按此合同交货日期,按时交货。

第七条 本合同有效期自签订之日起生效,到全部货款结清之日为止。

第八条 此合同经双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,双方各执_________份。

甲方盖章:______________________乙方盖章: ____________________

日 期:_________年_____月_____日日 期:_________年_____月_____日

服装购销合同书【篇6】

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条商品名称、种类、规格、单位、数量

甲方向乙方提供以下货物:________________________。

第二条商品质量标准

如果乙方在销售此批货物的过程中发现不合格产品,乙方有权要求退还商品,甲方应无条件接收退还或更换商品要求。如果乙方发现大小号不一,或色泽发生错误等,甲方也应提供退换服务。

第三条商品单价及合同总金额双方核定单价为:__________________。

第四条如因原料、材料、生产条件发生变化时,应经供需双方协商,否则按以上价格执行。

第五条交货方式:由甲方送货到乙方经营地。

第六条乙方自合同签订之日起,预付给甲方定金______万元,余款乙方在验收货后一次性给付甲方。

第七条违约责任:

1、付款后甲方无货,使乙方造成损失,应偿还乙方此批货款总价5%的违约金。

2、甲方如提前或延期交货不足数量者,甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金,乙方如不按交货期收货或拒收合格商品,应按此偿付甲方此批货款总值3%的违约金,任意一方如提出增减合同数量、变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

第八条本合同执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向______人民法院提出诉讼。

此合同一式两份,双方签字生效。

甲方:_________乙方:_________

日期:_________日期:__________

服装购销合同书【篇7】

甲方(订制方):__________________乙方(承接方):___________________

地址:__________________________地址:___________________________

联系电话:______________________联系电话:_______________________

风险告知:在签订购销合同之前,应当考察设备经销商是否合法存在,是否具有独立法人资格。如果对方是无独立法人资格的挂靠单位,或单位产权不清,或是根本不存在的虚假单位,最好不要与其合作,以免造成不必要的损失。

现经甲乙双方共同协商,本着平等互利,共同发展的原则,并且甲方(订制方):__________________乙方(承接方):___________________

地址:__________________________地址:___________________________

联系电话:______________________联系电话:_______________________

风险告知:在签订购销合同之前,应当考察设备经销商是否合法存在,是否具有独立法人资格。如果对方是无独立法人资格的挂靠单位,或单位产权不清,或是根本不存在的虚假单位,最好不要与其合作,以免造成不必要的损失。

现经甲乙双方共同协商,本着平等互利,共同发展的原则,并且按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,在明确双方权利和义务的基础上,现制定本合同,条款如下:

一、订购款式、数量

1、甲方公司外发包工包料加工服装产品数量、单价、货期等内容详见下列表格、

(交易方式、以包工包料加工方式代工经商,核算币种/人民币,单位/件、套)

款号:___________________________

名称:___________________________

数量:___________________________

单价:___________________________

金额:___________________________

交货日期:_______________________

备注:___________________________

风险告知:购销合同是买卖合同的变化形式,它同买卖合同的要求基本上是一致的,在本合同中因为涉及到服装的款号、数量、单价、质量标准、交货日期等详细内容,应当经双方协商一致之后在合同中列明或者以附表的形式将这部分的约定内容附于本合同之后,以供核用,也可作为之后产生纠纷的解决依据。

2、所有产品甲方只接受合同数±3%的差异,乙方每批定单裁数完成时,应在当天将裁数单交于甲方。如超出以上数量甲方有权不收货,出货前乙方必须将出货明细交于甲方,待批复后方可出货,数量以实际清点数量为准。乙方如果在生产过程中出现成衣丢失,无法与交于甲方的裁数和合同数量相符,不能按合同数量交货的,乙方应承担赔偿责任给甲方损失的商标品牌经营权,按甲方每件成衣吊牌零售价的5%赔偿。

3、面辅料由甲方代购垫付款的方式提供给乙方,此采购款在乙方成品出厂价(包工包料加工费)内按实际金额扣除。

二、质量标准

1、乙方在开货前,必须提供用正确面辅料做的产前板给甲方公司生产管理负责人批版,批复允许大货生产后,乙方方可进行生产大货。生产大货时严格遵照甲方的工艺要求,如有任何疑问必须向甲方公司有关人员提出,待回复后方可继续生产大货。

2、在大货出货前,必须要由甲方公司的有关负责人验货合格,方可出货。

三、包装要求及运费负担

1、乙方负责包装并承担包装费,乙方将货运送到甲方指定地点(珠三角地区),运输费用由乙方承担。

2、乙方按照约定将货运送到甲方指定地点之后,由甲方进行验收、交货,如果乙方所提供的货物不符合本合同约定的标准,甲方有权拒绝收货。

风险告知:在约定验收、检验期间的,需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方,怠于通知的,视为数量或质量合格。在书面通知中,建议应当明确供方的回复时间,否则视为默认需方提出的异议和处理意见;没有约定检验期间的,需方收货后,应当在发现不合格的合理期间内通知供方,未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的,视为合格;但对质量保证期有约定的,适用质量保证期。当然,供方知道所提供的产品有质量问题的,不受上述通知时间的限制。一般来讲,品种、规格、型号、质量等不合格的,为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品,应在运转之日起6个月内提出异议。

四、付款方式

1、于合同生效之时,甲方须支付合同总金额30%的定金,乙方全部交货后,甲方支付合同总金额50%货款,另预留合同总金额20%货款,作为质量和维修保证金,出货后60天内服装没有质量问题,则付清余款。

2、为维护双方利益,以上款项(定金、余额)在签约后需汇入乙方指定的帐户。

五、违约责任及保密要求

1、在合同履行过程中,任何一方未履行本合同任何条款视为违约,由违约方支付违约造成的一切损失。

2、乙方须按时交货,甲方须按时付款,如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款,逾期,则按日承担合同总金额的1%违约金。

3、所有产品,包括款式及标识图稿乙方均不可抄袭、贩卖及外发生产,否则甲方有权追究乙方的法律责任。

六、其他

1、履行本合同时,如发生任何争议,双方应友好协商解决。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,如有未确定事宜及补充条款协议,由甲乙双方另行协商解决。

3、此合同自签订之日起立即生效。

甲方(盖章):_______________________乙方(盖章):___________________________

甲方代表(签名):___________________乙方代表(签名):_______________________

户名:_____________________________户名:_________________________________

开户银行:_________________________开户银行:_____________________________

帐号:_____________________________帐号:_________________________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日按照《中华人民共和国民法典》的有关规定,在明确双方权利和义务的基础上,现制定本合同,条款如下:

一、订购款式、数量

1、甲方公司外发包工包料加工服装产品数量、单价、货期等内容详见下列表格、

(交易方式、以包工包料加工方式代工经商,核算币种/人民币,单位/件、套)

款号:___________________________

名称:___________________________

数量:___________________________

单价:___________________________

金额:___________________________

交货日期:_______________________

备注:___________________________

风险告知:购销合同是买卖合同的变化形式,它同买卖合同的要求基本上是一致的,在本合同中因为涉及到服装的款号、数量、单价、质量标准、交货日期等详细内容,应当经双方协商一致之后在合同中列明或者以附表的形式将这部分的约定内容附于本合同之后,以供核用,也可作为之后产生纠纷的解决依据。

2、所有产品甲方只接受合同数±3%的差异,乙方每批定单裁数完成时,应在当天将裁数单交于甲方。如超出以上数量甲方有权不收货,出货前乙方必须将出货明细交于甲方,待批复后方可出货,数量以实际清点数量为准。乙方如果在生产过程中出现成衣丢失,无法与交于甲方的裁数和合同数量相符,不能按合同数量交货的,乙方应承担赔偿责任给甲方损失的商标品牌经营权,按甲方每件成衣吊牌零售价的5%赔偿。

3、面辅料由甲方代购垫付款的方式提供给乙方,此采购款在乙方成品出厂价(包工包料加工费)内按实际金额扣除。

二、质量标准

1、乙方在开货前,必须提供用正确面辅料做的产前板给甲方公司生产管理负责人批版,批复允许大货生产后,乙方方可进行生产大货。生产大货时严格遵照甲方的工艺要求,如有任何疑问必须向甲方公司有关人员提出,待回复后方可继续生产大货。

2、在大货出货前,必须要由甲方公司的有关负责人验货合格,方可出货。

三、包装要求及运费负担

1、乙方负责包装并承担包装费,乙方将货运送到甲方指定地点(珠三角地区),运输费用由乙方承担。

2、乙方按照约定将货运送到甲方指定地点之后,由甲方进行验收、交货,如果乙方所提供的货物不符合本合同约定的标准,甲方有权拒绝收货。

风险告知:在约定验收、检验期间的,需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方,怠于通知的,视为数量或质量合格。在书面通知中,建议应当明确供方的回复时间,否则视为默认需方提出的异议和处理意见;没有约定检验期间的,需方收货后,应当在发现不合格的合理期间内通知供方,未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的,视为合格;但对质量保证期有约定的,适用质量保证期。当然,供方知道所提供的产品有质量问题的,不受上述通知时间的限制。一般来讲,品种、规格、型号、质量等不合格的,为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品,应在运转之日起6个月内提出异议。

四、付款方式

1、于合同生效之时,甲方须支付合同总金额30%的定金,乙方全部交货后,甲方支付合同总金额50%货款,另预留合同总金额20%货款,作为质量和维修保证金,出货后60天内服装没有质量问题,则付清余款。

2、为维护双方利益,以上款项(定金、余额)在签约后需汇入乙方指定的帐户。

五、违约责任及保密要求

1、在合同履行过程中,任何一方未履行本合同任何条款视为违约,由违约方支付违约造成的一切损失。

2、乙方须按时交货,甲方须按时付款,如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款,逾期,则按日承担合同总金额的1%违约金。

3、所有产品,包括款式及标识图稿乙方均不可抄袭、贩卖及外发生产,否则甲方有权追究乙方的法律责任。

六、其他

1、履行本合同时,如发生任何争议,双方应友好协商解决。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,如有未确定事宜及补充条款协议,由甲乙双方另行协商解决。

3、此合同自签订之日起立即生效。

甲方(盖章):_______________________乙方(盖章):___________________________

甲方代表(签名):___________________乙方代表(签名):_______________________

户名:_____________________________户名:_________________________________

开户银行:_________________________开户银行:_____________________________

帐号:_____________________________帐号:_________________________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

服装购销合同书【篇8】

订立合同双方:

甲方(卖方):乙方(买方):

甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。

第一条商品名称、规格、颜色、数量、单价、金额

第二条商品质量标准

如果乙方在销售此批货物的过程中,发现不合格产品,乙方有权要求退还商品,甲方应无条件接收退还商品要求。

如果乙方发现大小号不一,或色泽发生错误等,甲方也应提供退换货服务。

第三条交货方式:甲方送货

交货时间:日

交货地点:成都

运输费支付方式:货到时由乙方支付

第四条付款

乙方应自合同签订之日起,预付给甲方壹拾万元整的押金款,逾期不付的将视为放弃本合同。乙方应于货款送达之日起半个月内将剩余款项全额支付给甲方。

第五条违约责任

1.收到预付款后甲方无货。使乙方造成损失,应偿付乙方此批货款总价5%的违约金。

2.甲方如提前或延期交货或交货不足数量者,甲方应偿付需方此批货款总值1%的违约金。乙方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付甲方此批货款总值3%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。

3.甲方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,需方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知供方,因此所发生的一切费用损失,由甲方负责,如经甲方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失。处理费用由甲方时候补付给乙方。

4.当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第六条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。

第七条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。

此合同一式两份,分别由甲乙双方妥善保管。

甲方(卖方):乙方(买方):

年月日

服装购销合同书【篇9】

甲方(买方):______________

乙方(卖方):______________

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款:

第一条乙方所提供的产品及费用清单。

第二条甲方支付剩余款项。

第三条交货期:自收到甲方预付款之日起日内到达甲方指定地点。

第四条交货地点、费用承担及所有权转移:乙方通过物流发运到甲方指定地点,运费由乙方承担;货物所有权自甲方签收之日起转移,运输途中产品的损毁由乙方自行承担。

第五条乙方应做好适合物流运输的产品包装,并随货附《货物清单》(加盖合同章),详细注明产品规格及数量,甲方根据货物清单内容验收货物。

第六条甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议,乙方必须在3日内答复并提出解决方案,否则甲方有权退货并要求乙方承担所有的费用。

第七条质量保证:

1、乙方甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致,口感有微小差异属于正常。

2、乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求,如出现质量问题假一赔十,给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。

第八条违约责任:

在合同履行期间,乙方延期交货(除双方协商同意免除外),每延期1日按合同总金额的2%承担违约责任。

第九条争端的解决:

合同履行过程中出现的一切争端,双方应友好协商解决,协商不成的,任意一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十条合同生效及其他:

1、本合同未尽事宜,经双方协商后作出书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

3、本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。

甲方:______________(盖章)

乙方:______________(盖章)

法定代表人(签字):______________

法定代表人(签字):______________

电话:______________

电话:______________

开户银行:______________

开户银行:______________

账号:______________

账号:______________

服装购销合同书【篇10】

卖 方:

签订地点:

买 方:

签订时间:

买、卖双方本着互惠互利、友好合作的原则,根据《合同法》达成如下协议,以资共同遵守:

一、产品名称、材质、数量、单价、金额

二、产品质量要求技术标准:

由买、卖双方商定技术要求执行。

三、付款方式及期限:

以上所有货款到发货。

四、运输方式:

汽车运输费用由买方承担,不含在合同价内。

五、交货地点:

买方指定地点交货。

六、验收标准方式及提出异议期限:

产品送到买方指定地点后,由买方验收收货,瑕疵品应在七日内更换,过期不予更换。

七、卖方应保证买方质量及供货量。

八、违约责任:

按《中华人民共和国合同法》承担违约责任。

九、合同纠纷解决方式:

出现纠纷先由双方协商,协商不成的则向供方所在地所属人民法院起诉解决。

十、本合同一经双方签名盖公章后即生效,本合同一式两份,双方各执壹份。

卖方名称(章):

____年____月____日

买方名称(章):

____年____月____日

本文的网址是//m.zfw152.com/a/5609701.html

相关推荐
最新更新
骨干教师演讲稿

骨干教师演讲稿 07-17

感恩格言婚礼现场文案合集(67条)

感恩格言婚礼现场文案 感恩格言婚礼文案 07-17

木材购销合同(汇集10篇)

04-10

南山日记8篇

南山日记 07-17

房屋租赁协议书15篇

房屋租赁协议书 07-17

与科学有关的名言50条

科学名言 07-17

物业服务合同版经典

物业服务合同 07-17

失落的情人节的句子85句

失落情人节句子 07-17

服装培训总结6篇

服装培训总结 07-17

软件购销合同10篇

04-10

幼师求职信通用10篇

幼师求职信 07-17

推荐访问

全部分类