趣祝福范文大全：如今社会的法律体系正在不断完善，签订合同有助于我们规避不必要的风险，怎么样写的合同文书是合格？经过认真挑选趣祝福为您精心制作了“建筑劳务合同”，若需方便阅读请将此页加入收藏夹！
建筑劳务合同 篇1
5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。(地铁钉铁线甲方购买)
1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。
4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。
5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。
6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。
7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。
8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。
根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为/m2 (按展开面积计算)。
2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。
3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。
三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如过春节之前没完工，甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80%工程款(扣除所有借支)，过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20%作为违约金。
四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第 号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成，为了保质保量的完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲乙双方共同协商，特签订以下条款共同遵守执
四、承包范围：
本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注：层次为。
六、费用标准：
1、承包单价按模板模板展开面积每平方准，下面按 计算，车库按展开平方计算，计价支付，此价格为合同包干价，《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、
1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系，未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量，乙方不得擅自施工。
2、本合同签订后，甲方派代表，电话 ，乙方派 同志为乙方现场代表，电话 ，负责履行本合同中的约定。
3、本合同未尽事宜，由甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑劳务合同 篇2
包，成建制使用农民工的单 位，均适用本办法。
（二）制定目的 为贯彻国务院“建立农民工工资支付保障制度，确保农民工工资按时足额 发放给本人，建立工资支付监控制度和工资
农民工工资支付长效机制，维护农民工的合 法权益，促进社会稳定，结合公司实际情况，特制度本暂行办法。
同约定执行，确保农 民工工资按时足额发放给本人。
农民工 基本工资人均不低于北京市最低工资标准，每年年底前做到 100%支付。
（一）开立劳务费支付预留账户，归企业所有，按规定使用和分配，
专款专 用，不得挪用。
证资金安全，根据用 工企业结算凭证，按规定程序及时支付。
（一）公司按产值的 12%预留。
队伍的劳务费结 算和支付工作。
同就允许分包企业 进场施工现象。
2、签订分包合同要执行“工料分开”原则，主材采购、大型租赁、
与人工工资范围， 并在合同中注明。
3、劳务费是农民工工资支付的来源。各单位要按月结算劳务费，当月完成 的工作量，应在次月 15 个工作日内完成结算；合同执行结
束后，应在 56 天内 完成全部结算手续。施工总承包企业要加强劳务
司审核。
核劳务费 结算情况；根据预留资金情况制定支付方案，决定支付额度，在《深圳市中业装饰工程有限公司劳务费支付单》签署意见后报人事
部。
规定向分包企业 支付劳务费。
放表一份，报公司 存档备查。
和处理劳 务费发放中违规问题，保证农民工工资支付到位。
责结算和支付纠纷的调 解处理。
付劳务费的考 核依据。
预留账户；负责劳务费预留账户的建立和日常管理工作。
（四）公司人事部负责对各项目部劳务费和农民工工资支付工作的考核和奖惩 实施工作。
（五）公司人事部负责监督、检查各项目部劳务费和农民工工资支付工作。
建筑劳务合同 篇3
建筑技术员劳务合同
一、合同双方
甲方：（委托方） _____________（以下简称“甲方”）
地址：_____________
联系人：_____________
电话：_____________
乙方：（承接方） _____________（以下简称“乙方”）
地址：_____________
联系人：_____________
电话：_____________
二、工程名称和内容
工程名称：_____________
工程地址：_____________
工程内容：_____________
三、工作内容及标准
1.乙方在本合同期限内，承担完成上述工程的建筑技术员职责。乙方应按照甲方的委托，认真负责地完成职责。
2.乙方应严格遵守国家相关法律、法规、标准、规范等要求，必须保证工程质量，确保完成质量检验标准，并对工程负责。
3.乙方应根据工作需要，认真负责地编制工程施工方案及施工图纸，并对施工实施过程中的问题进行处理。
4.乙方应监督所属工程施工现场的安全，制定完善的安全管理措施，并对工程过程中可能出现的安全隐患进行预警处理。
5.乙方要保障现场遵守建设单位的安全、环保和文明施工要求，确保工程施工过程中不影响周围环境及居民生活。
6.乙方要积极主动、认真热情地协调建设单位与监理单位之间的沟通，争取顺利完成施工任务。
7.乙方在职责履行过程中必须保持客户及同事的机密性，保护他人隐私，不泄露任何保密信息。
8.乙方的工作期限为________________年。
4. 人员安排
1.乙方承包工程中，应根据项目需要合理安排员工工作。
2.乙方应聘用的建筑技术员必须满足国家有关技术标准，并提供有关证书资料。
3.甲方有权要求乙方将其安排的人员经过环境、安全、文明施工等专业培训。
4.乙方不得私自变更招聘的工程人员，如需变更，必须提出申请，并征得甲方同意。同时，乙方必须逐一通知变更后的工程人员明确工作内容。
5.合同报酬
1.乙方应按照协议互相签署的工作计划，在约定的时间内完成工作，并达到质量标准。
2.乙方应依照工程竣工时间完成检查，合格后，由甲方给付本次工程的劳务报酬。
3.乙方开具的报酬发票应当与甲方工程结算单证相符，并向甲方提供此次工程质保期内协助解决相关问题的有效服务。
6.合同解除
1.如因乙方的原因造成合同不能履行或提前终止时，甲方有权解除本合同，并向乙方要求承担相应责任。
2.如因甲方提供的产品或材料质量不符合要求，甲方应对所造成的损失承担相应的责任。
7.违约责任
1.如乙方不履行或未按约定完成该工程，应当承担相应的经济损失及法律责任。
2.如甲方因违反本合同规定对乙方造成损失的，应根据实际损失进行赔偿。
3.如果因不可抗力因素造成乙方工程无法按期完成，经乙方提出解除合同，甲方按照完工进度所占比例报酬，乙方承担工程期间已发生的合理开支。
8.诉讼管辖
1.本合同的解释与效力应依照法律法规进行处理，如发生争议，双方协商无果，任一方可向争议解决机构提出诉讼请求。
2.本合同的效力，仅限于甲、乙双方。除非经过写了适当的书面授权或法律规定，不得转让给任何第三方。
甲方（盖章）：_____________ 日期：_____________
乙方（盖章）：_____________ 日期：_____________
建筑劳务合同 篇4
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为确保甲方承建的劳务承包合同工程顺利完工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条工程概况
1。工程名称：
2。工程地点：
3。主体等所有钢筋工程的制作和安装。钢筋机械、扎丝自带。
第二条工期
1。开工日期：年月日开工。
2。竣工日期：年月日竣工。
3。工期必须以甲方工期为准。如未按建设合同工期完成罚款由乙方承担。如提前完成工期予以奖励。
第三条：质量标准
按总包合同的质量约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，达到质量评定优良等级。
（1）、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应的资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；并且提供劳务分包公司的营业执照、资质证书、各工种证件。
（2）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；
第四条：质量、安全及文明施工的要求
（1）科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承包方承担本工程施工期间所发生的工作人员伤亡事故及由此引起的经济赔偿，自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
（2）自觉遵守工地的施工现场管理制度及材料出入库保管制度。
第五条：劳务报酬的支付方式
钢筋制作安装含扎丝元/吨，焊接、丝接另行计算。完成总工程量50万付乙方工程量款%主体竣工验收后付至%，余额当年内付清。
第六条：劳务分包方责任：
1、保证所承担工程的施工质量，保证甲方指定的工期、施工进度。
2、保证服从甲方现场施工管理人员的管理。
3、保证服从国家、地方及施工现场的各项制度。
4、甲方所支付给乙方的工程款，乙方须优先保证农民工工资，若因拖欠民工工资引起纠纷，一切后果由乙方承担，与甲方无关。
第七条：甲方责任
由于付款不及时造成的损失，由甲方承担。
第八条：其他
其他事宜参照《建筑工程施工合同》通用条款。
本协议在履行过程中发生的争议，双方协商解决，协议不成的提交工程所在地人民法院裁决。
本协议一式二份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑劳务合同 篇5
建筑技术员劳务合同
一、合同双方
甲方（发包方）：_______________。
乙方（技术员）：_______________。
二、合同目的
甲乙双方均承认，乙方作为技术员，拥有一定的建筑技术、设计方面的知识，并能够对建筑项目进行管理、监督和质量控制，因此甲方邀请乙方加入建筑项目的劳务队伍，完成两方的商定的合同内容。
三、合同签订时间及有效期
本合同自乙方接受甲方的招聘并签订合同之日起生效，至完成建筑项目并经甲乙双方验收合格后终止。
四、工作内容
1.乙方必须根据甲方要求提供具体的建筑技术咨询与规划，并协助甲方进一步确定具体造价预算。
2.乙方必须严格掌控建筑施工现场，检查材料和施工质量，制定实际施工进度及安排工程人员的完成时间。
3.乙方必须在建筑现场监督人员，随时发现施工过程中存在的问题，并提出解决方法。
4.乙方在建筑项目中有权对施工材料质量、施工技术水平、施工环境卫生、施工安全等要求向甲方作出建议。
五、双方义务
1.甲方必须向乙方提供完整的建筑项目背景、技术要求、工作计划、资金、设备及场址安排等方面所需的条件，保证工程的正常进行。
2.甲方必须根据合同约定支付乙方所应得的报酬（包括工资、住宿和交通）。
3.乙方必须全力以赴完成所负责的工作任务，严格遵守国家有关法律、法规及甲方的工作纪律，保证工程进度安全稳定。
4.乙方必须保护甲方的商业机密，保证施工现场的安全和卫生环境，确保甲方在合同时间内获得专业保护和服务。
六、报酬及支付方式
1.乙方的报酬由甲方提供，实行双方协商确定，主要由劳务费、住宿费和交通费组成。
2.报酬按月向乙方支付，并符合国家相关法规、税务规定。
七、违约责任
1.若乙方在施工过程中故意违反国家法定法律法规或甲方的相关规定，导致工程完不成、损失严重和甲方承担经济责任，并经由甲方提出书面材料证明，甲方可以解除合同并有权收回技术资料、图纸等相关文件。
2.若甲方未按时支付乙方的薪酬（或不足），乙方可以明确指出要求甲方解决支付问题，并允许乙方在工程站点停工。
八、合同终止
1.这份建筑技术员劳务合同在如下任何一种情况下终止：
（1）完工；
（2）解除；
（3）其它因素导致合同无法执行。
2.合同解除时，除了已经完成的项目，双方应如实清算任何未完成工作和相关费用。
九、争议解决
1.甲方和乙方协商处理争议。
2.凡属因本合同引起的争议，没有协商解决的，双方有权向珀玛仲裁中国有限公司申请仲裁。
十、互信、合作、诚信
甲乙双方应互信合作和诚信相待，共同完成建筑项目。
建筑劳务合同 篇6
建筑技术员劳务合同范文
甲方：（用单位名称）
乙方：（用个人名称）
一、工作内容和条件
甲方聘请乙方作为建筑技术员，职责包括但不限于：协助设计师设计各种建筑方案；负责监督施工现场，确保施工符合技术规范、安全验收等标准；负责与客户沟通，协调各方在项目开展过程中出现的问题。
二、工作期限
本劳务合同从2022年1月1日开始执行，工作期为一年。本合同到期后，乙方如继续为甲方工作，双方需重新签订劳务合同。
三、工作时间和制度
乙方每周工作40小时，工作时间为8:00-17:00，中午休息一小时。因工作需要，乙方的工作时间和休息时间可能发生变化，但甲方须提前告知乙方。
四、报酬和福利待遇
乙方工作满一年后，可申请加薪，甲方将综合考虑乙方的绩效、能力、市场行情等因素并视情况作出决策。乙方的工资在每月20日由甲方发放，每月享有8天的带薪休假、法定节假日、病假和产假。乙方可购买甲方提供的商业保险。
五、培训和考核
甲方将提供必要的培训课程，以提高乙方的工作能力和技术水平。每年底，甲方将对乙方的表现进行考核，根据乙方的综合表现作出晋升或调薪等决定。
六、保密及解除劳动合同
乙方必须保守甲方公司的商业秘密，并在离职后不得泄露甲方的机密信息或向同行业公司透露相关信息。
如乙方因自身原因申请解除劳动合同的，应在劳动合同履行满6个月后向甲方提交书面申请。若甲方因乙方原因提出解除劳动合同，甲方需要支付乙方的经济补偿金。
七、争议解决方式
如乙方与甲方在执行本劳务合同过程中发生纠纷，双方应优先通过沟通协商解决。如果无法协商解决，则应提交至有关部门进行仲裁或诉讼。
八、其他事项
未尽事宜双方协商决定，并在合同附件中约定。合同有效页面包括二页，乙方签字后双方各执一份生效。
（此处留白）
甲方：签字 ___________
日期：2022年1月1日
乙方：签字 ___________
日期：2022年1月1日
建筑劳务合同 篇7
甲方：__________________
乙方：__________________
依照国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：______________
工程地点：______________
第二条工程承包范围
___________________________________
第三条工程工期
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范
本合同适用标准规范：____________________________
第七条甲方责任和义务
第八条乙方责任和义务
第九条环境保护、安全生产和文明施工
第十条材料、设备供应与管理
第十一条承包方式、价格及包含的内容
第十二条结算办法及付款方式
第十三条施工验收
第十四条工程保修
第十五条保险
第十六条争议
第十七条合同履约保证金
第十八条不可抗力
第十九条合同解除
第二十条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第二十一条合同份数
本合同一式_______份，甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条补充条款
__________________________________________
第二十三条合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间：______________
合同签订地点：______________
甲方(盖章)：______________
乙方(盖章)：______________
建筑劳务合同 篇8
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
甲、乙双方为共同完成 霍林河市政府 批准的 碧水豪庭一期 工程项目本着分工协作，明确相互权利，义务和经济责任，共同促进的原则。根据《中华人民共和国经济合同法》、国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》和《内蒙古自治区建筑安装工程承包合同条例实施细则》依据工程具体情况，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1、 工程名称： 霍林郭勒市碧水豪庭一期2、3，5楼
2、 工程地点：霍林郭勒市滨河路
3、 工程范围和内容：
甲方以劳务分包的方式把以上工程中的 钢筋 工程(与 钢筋有关的一切工程事项)的一切施工内容承包给乙方施工。
第二条：工程建设的主要要求：
1、开、竣工时间：
本工程自 年 月 日开工至 年 月 日以上工程全部竣工，经双方商定合同工期为90天。
2、 工程质量：
工程质量达到合格标准。施工单位按施工图和设计技术要求进行施工，对工程质量负责，达到国家有关施工验收规范要求和质量检验标准，保证工程质量。
第三条： 工程造价
经双方确立本工程采取 劳务分包 方式承包。总造价按建筑面积承包，每平方米肆拾五元整，￥ 45元/m，最后以工程竣工后的实际建筑面积计算。
第四条：甲、乙双方负责事宜
1、乙方上报的月报工程量经甲方核实确认后按比例拨款，甲方分阶段支付乙方人工费。
2、乙方发现设计和施工图纸的错误、漏洞应及时向甲方提出，以尽量避免损失。
3、乙方保证文明施工，要做好现场清理工作，做到工完料净场地清，如遇到施工检查及卫生检查，乙方应积极行动，把现场清理干净，工程完工后，乙方应把各种材料及周转材料码方归垛，否则按甲方的现场管理办法进行处罚。如有管理公司、监理公司及大包方因安全文明施工不符合要求对甲方罚款，甲方全额处罚给乙方。
4、乙方必须提前7天把每层材料提出材料计划，否则因材料不及时，影响的工期和人员工资由乙方全部负责。(按每人每天计算：大工：300元/天。小工：150元/天)
5、乙方发生施工质量不合格，造成返工的，材料损失与浪费，按大包方施工现场管理规定进行处罚。
6、如因乙方操作、指挥、管理不当发生的安全事故由乙方负责，甲方不负任何责任。
7、工人的随身工具由乙方负责，特种作业人员必须持证上岗。
8、乙方必须配备专职施工员、安全员、技术员。
9、 乙方施工人员必须服从甲方项目管理的监督检查。
第五条：人工费支付方式和责任
1、 甲方按工程进度按月支付人工费，甲方每月25日总结工程量每月五日到十日拨款。工人工资的发放由乙方出具工资表，甲方负责发放给个人。甲方按该层总人工费的70%发放到个人。不足部分乙方支付，剩余部分甲方待主体验收合格后支付主体总人工费的80%支付给承包人，所有钢筋工程全部结束后支付给所有钢筋工程总人工费的90%，剩余10%待工程验收合格后一个月内，付清全部清包人工费。
2、 甲方如不按以上条款支付人工费，乙方有权停止施工或申请仲裁，甲方按《劳动法》有关规定给予赔偿。
第六条：违约责任及赔偿
1、 合同签定生效后，如因不能按合同条款兑现，造成拖延工期的经济损失，由造成问题发生的责任方负责并按规定赔偿。
2、 甲方未能按合同规定履行自己应负责任，除竣工日期得以顺延，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
3、 工程交付时间不符合规定，按合同违约责任条款和规定，由乙方偿付愈期违约金。
4、 如乙方组织不利或人力不足不能保证进度计划的完成，甲方有权清退乙方，造成的损失由乙方承担。
5、 乙方因施工质量不合格进行返工、返修，造成的材料费、人工费损失全部由乙方承担。
第七条：
本合同双方签字后生效，至全部工程竣工验收及工程结算后失效，任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另行签办，因此造成的损失由提出修改或撤消合同的一方负责赔偿。
第八条：合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑劳务合同 篇9
建筑技术员劳务合同
一、双方当事人
甲方：________________________（以下简称“公司”）
地址：________________________
法定代表人：_______________
职务：________________________
乙方：________________________
地址：________________________
身份证号码：__________________
联系电话：____________________
二、合同目的
为约定双方在建筑技术员劳务派遣方面的权利义务，特制定本合同。
三、工作内容
1.乙方应按公司的安排，完成由公司指定的建筑技术员的职务，工作内容主要包括：
（1）根据设计图纸制作施工图纸。
（2）跟踪施工进度，协助解决施工中的技术问题。
（3）对施工现场进行技术指导和现场监理。
（4）编写施工质量控制计划及验收标准，并对施工质量进行检查和控制。
（5）整理、归档和管理工程档案等。
2.乙方应根据公司的要求，完成公司临时交办的其他工作。
四、工作时间
1.乙方每周工作5天，休息2天，每天工作时间为8小时，具体工作时间由公司确定。
2.乙方应以出勤为基础，依据公司实际需求，按小时计算报酬。
五、报酬及福利待遇
1.乙方每小时工资标准为_______元。公司应按时支付工资。工资将于每月的20日前支付。
2.乙方享有法定节假日休息待遇，并发放相应工资或加班调休。
3.乙方参加公司规定的社会保险及住房公积金，由公司按照国家和地方规定的标准缴纳。
六、保密义务
1.乙方应保护公司商业秘密，不得泄露公司机密。
2.乙方严禁以任何形式向外界披露公司的机密信息，不得擅自拷贝、复制、传播或转让机密信息或文件，不得擅自销毁公司的机密信息或文件。
七、合同期限
本合同自______年______月______日起生效，至______年______月______日止。
若乙方在合同期限内工作满6个月且公司对其工作表现评价合格，则合同自动延续1年，延长合同期限为______年______月______日至______年______月______日止。
八、合同解除
1.如因乙方工作不合格、严重违反公司规章制度、工作纪律或引起公司不良影响等原因，公司可以提前终止本合同。
2.乙方提前1个月书面通知公司的，可以与公司协商达成终止合同的协议，并按协议约定承担相应的违约责任。
3.乙方在未取得公司同意的情况下，不得私自解除本合同。
九、争议解决
双方如发生争议，应友好协商，解决纠纷。协商不成的，可向相应的仲裁机构或人民法院起诉。
十、其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份，双方各执一份。
甲 方：_______（盖章） 乙 方：_______（盖章）
地址：_______ 地址：_______
年 月 日 年 月 日
建筑劳务合同 篇10
甲方：
乙方：
根据《xxx劳动法》、《xxx劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
一、工作考核的相关规定
经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门、岗位、工作地点及劳动报酬。乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
二、保密条款
1、对甲方的商业秘密，乙方应承担保密义务。
2、商业秘密包括但不限于：乙方从甲方获知已经或将要用于(包括未公开的)行业或业务中的项目信息、技术信息及经营、管理信息;甲方的业务模式、操作流程以及与业务、管理有关的合同、客户信息、管理制度、表格、工作标准、采购资料、人事资料、财务资料等业务相关资料。
3、乙方不得打听与本职工作或本身业务无关的甲方商业秘密。
4、乙方不得允许或协助任何不承担保密义务的第三方使用甲方的商业秘密。
5、乙方未经甲方批准，不得以任何形式或理由销毁、修改甲方的商业资料，包括电脑资料、档案、程序等有商业价值的资料，不得携带上述资料外出使用或保管。
6、乙方离职时应当返还全部属于甲方的资产，包括记载着甲方上述商业秘密的一切载体。
7、乙方的违约行为侵犯了甲方商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议，要求乙方承担违约责任，或根据国家有关法律，要求乙方承担侵权责任。
三、劳动合同的解除与终止
(一)除《劳动合同》中约定的之外，乙方有下列情况之一者，甲方在劳动合同履行期间可以随时解除劳动合同：
1、乙方在应聘过程中向甲方提供的材料是虚假的。
2、乙方在职期间自营或在其他与甲方相同或者相近的单位从事第二职业的。
3、甲方因经营管理的需要合理调整乙方的工作职位、岗位、工作地点，乙方不服从甲方公司调动或安排的。
4、甲方根据本协议中约定解除《劳动合同》的，不需要向乙方支付赔偿金或经济补偿金。
(二)《劳动合同》终止的，甲方不需要向乙方支付经济补偿金或赔偿金。
(三)乙方劳动合同期满不再续约或主动提出辞职的，需提前一个月通知甲方，并严格按照甲方要求办理有关离职的各项手续。保证积极配合移交工作及移交因乙方职务持有或保管的财物(包括但不限于任何书面或电子或其他载体形式的文件资料、设施设备、钥匙、借款等)，在得到甲方确认后正式办理离职手续，乙方若移交不完整而离职的，甲方有权不予发放剩余未结算所有工资，因此造成甲方损失的，且乙方未结算工资不足以赔付甲方损失的，乙方应负责赔偿。
四、违约责任
1、乙方应在合同期间内及合同期满后继续履行保密义务。乙方若泄露甲方商业秘密的应向甲方支付违约金，违约金相当于乙方在甲方工作期间月收入的倍(按劳动合同存续期间的平均月薪计算)，且甲方有权解除与乙方的聘用关系。若乙方的泄密行为给甲方造成的损失且前述违约金不足偿付甲方损失的，乙方应继续赔偿。
2、劳动合同期限未满，乙方单方要求解除劳动合同的，应当赔偿甲方实际损失，赔偿金额视甲方实际损失评估后确定，甲方实际损失包括但不限于：
⑴甲方招聘录用乙方所支付的费用。
⑵甲方为乙方支付的各种培训费用。
⑶甲方出资为乙方配备的相关设备以及各种用具器材等。
⑷由此产生的诉讼费、律师费用、仲裁费用。
五、免责申明
乙方自与甲方签订《劳动合同》之日起，即承诺与原单位已解除《劳动合同》并没有续约，今后若有劳资纠纷，由乙方承担一切责任，与甲方无关。
六、甲方的相关员工管理规定等规章制度是劳动合同的一部分，乙方已经充分了解本补充协议所有内容并自愿遵守甲方有关规章制度。
七、本补充协议是《劳动合同》的组成部分，协议一式二份，经甲乙双方签字或盖章后与《劳动合同》同时生效，与《劳动合同》具有同等效力。
八、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时，以国家法律、法规为准。
甲方(盖章)：
乙方(签字)：
建筑劳务合同 篇11
建筑技术员劳务合同
一、聘用单位和受聘人：
聘用单位：________________________（以下简称“甲方”）
受聘人：________________________（以下简称“乙方”）
二、聘用期限：
本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日止。
三、聘用内容和岗位职责：
乙方作为甲方的建筑技术员，负责以下工作：
1.参与项目的设计、施工方案制定及技术服务；
2.对项目现场施工过程中的技术疑难问题进行技术支持；
3.编制项目技术资料、图纸和工艺标准，对项目实施进行监督和检查；
4.负责项目施工过程中的质量控制和安全管理；
5.按时完成领导交办的各项任务。
四、聘用待遇：
甲方为乙方聘请建筑技术员，每月支付工资____元，职务津贴____元，试用期工资为正式工资的80%。凡在乙方职业生涯发展中有非诚实行为和违法行为，乙方须自行负责，同时甲方可指定威迫利诱等合同分解义务。
五、社会保险和福利待遇：
1.乙方的五险一金及其他基本社会保险由甲方按照国家规定缴纳，并根据甲方的相关政策另行给予一定补贴；
2.提供良好的工作环境和安全保障；
3.甲方为乙方购买了意外伤害保险和健康保险；
4.享受国家规定的法定假日和带薪年假；
5.享有甲方的其他福利待遇。
六、劳动时间和休息时间：
1.乙方每日工作时长为8小时，每周工作时间不超过44小时；
2.乙方享有国家规定的法定节假日（共11天）和带薪年假（5天）；
3.乙方有时需要按照甲方的安排进行加班工作，加班工作时长不得超过每天3小时，不得超过每周36小时。
七、劳动保护和工作安全：
1.甲方应保障乙方的劳动安全，提供良好、安全、卫生的工作环境和设施设备；
2.乙方应严格遵守国家法律法规和甲方的相关章程和规定，有责任保护和维护甲方的合法权益；
3.任何因工作所致的伤残、疾病、意外事故及其余危害乙方身体健康的情况，由甲方负责提供相应的医疗救助和赔偿事宜。
八、合同解除：
1.本合同自乙方离职或双方协商解除之日终止；
2.乙方如果违反法纪规定造成严重后果而罚款或刑事惩罚情形严重影响甲方，甲方有权解除本合同；
3.由于不可抗力、经济变化或其它原因发生的影响生产和经营的情况，经甲方与乙方协商无法改变的，双方可协商解除本合同。
九、保密协议：
根据甲、乙双方合作需要，甲、乙双方在签订本合同之日起互相承担对方所涉及商业秘密、保密信息的保守，未经对方书面同意，不得向第三方泄露任何关于甲、乙双方或另一方之有关保密信息。
十、其他事项：
本合同如有变更或补充，应按照甲、乙双方协商的意见，并经双方签字确认后生效。
甲方（单位）：___________
法定代表人（签字）：___________
日期：年 月 日
乙方（个人）：___________
日期：年 月 日
以上是一份建筑技术员劳务合同，上述条款合理明了，受雇的员工和聘用的单位应该对合同内容充分了解，并在合同签订过程中尽到应有的义务和责任。在建筑工作中，工人们的安全和公司的利益都应得到最大程度的保障，才能为双方的合作带来更好的效果。
建筑劳务合同 篇12
建筑技术员劳务合同
一、合同双方
甲方：xxx建筑有限公司
地址：xxx
法定代表人：xxx
电话：xxx
乙方：xxx（姓名、身份证、电话号码等信息）
二、合同内容
1.工作时间
（1）本合同的有效期自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，工作合同期为xx天。
（2）本合同所规定的工作时间为每日xx小时，工作日为每周xx天。
（3）双方根据工作需要在工作时间方面的具体安排，由甲方拟定并及时告知乙方。
2. 工作内容
（1）乙方在劳务期间，协助甲方完成各项建筑工程的相关事宜，包括但不限于测量、绘图、工程质量检验等工作内容。
（2）乙方应确保自己的工作达到高质量的标准，确保其工作的有效性和安全性。
3. 工资待遇
（1）乙方在本合同期内所获得的工资为xx元/月，合计xxx元。
（2）乙方在劳务期间应按时按量完成任务，如有工作懈怠、拖延等情况，甲方有权按照双方协议的相关规定对乙方的工资进行相应的扣除或处罚。
4. 劳动保护
（1）甲方应提供乙方所需的劳动保护用品，如安全帽、手套、防护眼镜等。
（2）甲方负责工作场所的安全管理，确保工作场所、工作设备的安全、卫生和人身安全。
（3）乙方工作期间若出现工作伤害或疾病，有权要求甲方进行相关的医疗保障。
5. 其他事项
（1）若甲方要求乙方保密或尊重甲方的知识产权，则乙方应予以遵守。
（2）若乙方因人为原因导致工作中的意外造成甲方工程质量的退化，或产生相应的经济损失等，乙方需对其行为及后果负全责。
（3）本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
三、合同的生效和终止
1.本合同经双方签字、盖章后生效。
2.若乙方在工作期间存在被甲方裁决或解雇的情况，应当在10日内向甲方提出书面申请，由甲方根据双方约定的规定结算乙方劳务报酬。
3.本合同期满时，经双方协商一致可以续签。
合同制是建立和完善市场经济体系的一种重要形式和方式，构成了一定的规则和法定制度，在保障劳动者工作权益的同时也对企业提高工作效率和绩效管理起到了积极的推进作用。合同内容的规范清晰与双方履行意愿的一致性是保证合同生效和顺畅的关键所在。
编辑推荐
建筑劳务用工合同热门4篇
建筑劳务用工合同(篇1)
甲方(用人单位)名称： 乙方(劳动者)姓名： 居民身份证号码：
根据《中华人民共和国劳动法》等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限
本合同期限为
二、劳动岗位和工作内容
甲方安排乙方从事 工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
承包方式：
三、劳动报酬
1、 ①定额工资单价为：木工 元/平方米(沾灰面积 元/平方米);钢筋工 元/平方米( 元/吨);防水工 元/平方米;砌筑工 元/平方米;砼工 元/平方米;抹灰工 元/平方米;架子工 元/平方米;其他工种
②按建筑面积确定承包价 元/平方米，水电 元/平方米; ③分项工程承包：外墙面砖 元/平方米;屋面防水 元/平方米;内墙普通抹灰 元/平方米;
2、工资发放方式
甲方根据工程分包合同，按照乙方实际完成工作量的 %制成工资表，经乙方签字确认，通过银行将工资打入乙方工资卡。工程竣工验收后，无质量问题，剩余劳务费
四、劳动保护
1、甲方应该按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必要的劳动工具，劳动保护用品。
2、甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业时必须经过专门培训并取得特种作业资格证后持证上岗。、
3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业。
五、劳动纪律
甲方可就依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的规章制度和劳动纪律。
六、本合同解除、变更、中止
1、经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除;
2、乙方如有以下情况，甲方可以随时解除本合同：乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系情况证明的;严重违反甲方劳动纪律或规整制度的;盗窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的，严重失职、徇私舞弊，给甲方利益造成重大损害的;被依法追究刑事责任的。
3、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的，乙方可以随时通知甲方解除本合同;
4、有以下情况之一的，劳动合同终止：
a、固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的;
b、已完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。
七、安全责任
乙方在施工过程中，未按照施工安全守则规定做好安全防护措施，造成人员伤亡的，全部责任由乙方承担;
八、其他条款
乙方进场后必须向甲方提交身份证原件，在项目部登记，便于项目部办理居住证，并建立农民工档案;
九、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行，本合同一式三份，甲方两份(一份留公司，一份留项目部)，乙方一份。
甲方： 乙方：
联系电话： 联系电话：
续订时间： 年 月 日
建筑劳务用工合同(篇2)
甲方：
乙方：
为了加强对建筑工程的安全生产管理，认真贯彻"安全第一，预防为主"的方针，明确安全生产责任，保障生产者在施工作业中的安全与健康，切实防止建筑工程施工安全事故的发生，确保安全生产，文明施工。经双方共同协商，达成以下条款：
1、甲方传达上级部门安全生产，文明施工的指标，以及公司有关安全生产的管理条例、办法，部署项目部的安全生产工作任务，安全防护措施落实到位。
2、甲方接受乙方的监督，听取、采纳乙方的合理建议，并实施于工程施工。
3、甲方在乙方上岗前对其进行安全教育及安全技术操作规程培训。
4、甲方如违章指挥，乙方有权停止施工。
5、乙方认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策，遵守公司有关《安全生产管理制度》、《建筑工程施工安全生产奖惩办法》及国家和行业主管部门的有关法律、法规。
6、乙方新上岗前必须经过公司教育、培训，考核合格后方可上岗作业。
7、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，2M以上高空作业必须系好安全带;正确使用劳动保护用品;遵守安全生产六大纪律;严格执行安全生产十不准、十项安全技术措施和文明施工生产要求。
8、乙方应遵守安全生产有关规程，防止高处坠落，物体打击、触电、施工机械等安全事故的发生。
9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜，严禁赌博、斗殴。
10、 乙方如有违反上述条款，甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行处罚，其违规作业引起的一切损失由乙方自行承担。
11、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑劳务用工合同(篇3)
建筑业劳务用工合同范本
用人单位（甲方）_________
地址：_____________________
邮政编码：_________________
职工（乙方）_____________
住址：_____________________
邮政编码：_________________
身份证号码：_______________
甲方_________因生产（工作）需要，招（聘）用_________（简称乙方）为本企业职工。双方根据平等自愿、协商一致的原则，订立劳动合同，确定劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。
一、合同期限
（一）本合同自_________年_________月_________日起生效。本合同有效期经甲、乙双方商定，采取下列第_________种形式：
1.无固定终止期限（即长期合同，但可按本合同第九条变更、解除和终止）
2.合同有效期限_________年，至_________年_________月_________日止。
3.合同期限至_________工作（任务）完成时终止，其完成的标志事件是_________.
（二）新招收、调入、统一分配人员的劳动合同自生效之日起_________个月内为试用期。
（三）本合伺由甲乙双方各存一份。鉴证时还需交鉴证机构一份。均具有同等效力。
二、工作任务
（一）乙方生产（管理）工种（岗位）_________.
（二）乙方完成甲方正常安排的生产（工作）任务。
三、工作时间
甲方实行国家规定的工作时间制度。甲方因生产、工作需要可安排乙方加班加点，但每月累计不得超过三十六小时，每个工作日连续加点不得超过三小时。
四、休假
乙方在合同期内享受国家规定的节日、公休假日以及探亲、婚丧、计划生育、女职工劳动保护等有薪假期待遇。
五、劳动报酬
（一）乙方工资分配形式、标准：
1.工资标准、形式及调资办法按企业依法制定的工资分配制度执行；
2.乙方月工资收入，由甲方按企业工资制度，根据乙方工作业绩、出勤和纪律情况，考核发放；
3.甲方在合同期内，有权根据按劳分配原则及经营指标变化、经济效益高低，依法修改企业工资分配制度。
（二）甲方每月如期发放工资。
（三）甲方安排乙方加班，无法安排补休的，按国家规定发给加班工资。
（四）非因乙方原因所致的停工、停产期间，甲方按国家、省、市规定发给乙方停工工资或生活费。
六、保险福利待遇
（一）乙方原为本企业固定工或临时工改（招）为合同制职工的，原符合本市规定的连续工龄，视为本企业工作年限。
（二）甲方按国家、省、市有关规定，给予女职工“五期”（经期、孕期、产假期、哺乳期及更年期）的劳保福利待遇和乙方符合计划生育子女以及保留原固定工经确定的供养直系亲属的劳保医疗待遇。
（三）乙方患职业病或因工负伤医疗期间的保险福利待遇，甲方按本市有关规定执行；医疗终结，经市劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的，由甲方按规定给予办理提前退休，部分丧失劳动能力的，按本市有关规定执行。
（四）乙方在合同期内患病或非因工负伤，停工医疗期限的计算及停工医疗期内的保险福利待遇，按国家、省、市有关规定执行。
（五）乙方因工或非因工死亡的丧葬补助费、供养直系亲属抚恤费、救济费、一次性优抚金、生活补贴、供养直系亲属死亡补助费等，由甲方按国家及本市规定分别发放。
（六）在合同期内，甲、乙双方需按照国家及省、市有关规定，为乙方缴纳基本养老保险、失业保险和工伤保险等社会保险基金，并定期向乙方通告缴纳社会保险基金的情况。
（七）非因乙方原因所致的停工、停产期间，乙方按国家规定享受的休假、劳保医疗等待遇不变。
（八）乙方其他各种福利待遇，按甲方依法制定的制度执行。
七、劳动保护
（一）甲方按照国家有关劳动保护规定，包括有关女职工、未成年工（16周岁至未满18周岁的职工）的劳动保护规定和《______》，切实保护乙方在生产、工作中的安全和健康。
（二）甲方按国家规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操作规程培训以及其他的业务技术培训。乙方应参加上述培训并严格遵守与其岗位有关的安全卫生法规、规章、制度和操作规程。
（三）甲方根据乙方从事的工作岗位，发给乙方必要的劳动保护用品，按劳动保护规定定期免费安排乙方进行体检。
（四）乙方有权拒绝甲方违章指挥，对甲方及其管理人员漠视安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举；控告。
八、劳动纪律及奖惩
乙方应遵守甲方依法制定的各项管理制度，甲方有权对乙方履行的情况进行检查、督促、考核和奖惩。
九、续订、变更、解除、终止劳动合同
（一）本合同期限届满即自然失效，双方必须终止执行。如经双方协商同意，可以续订合同。
（二）甲方因生产经营情况变化，调整生产任务，或者乙方因个人原因要求变更本合同条款，经双方协商同意，可以变更劳动合同相关内容，并由双方签字（盖章）
（三）有下列情况之一的，劳动合同即告终止：
1.乙方已达到法定退休年龄的；
2.乙方死亡；
3.甲方被依法撤销、解散、歇业，宣告破产；
4.劳动合同约定的终止条件（事件）已经出现；
5.乙方被批准自费出国留学或出境定居的。
（四）有下列情况之一的，甲方可解除劳动合同：
1.乙方在试用期内，经发现不符合录用条件的；
2.乙方经常无正当理由不能完成合同所规定的生产、工作任务的；
3.乙方患病或非因工伤，医疗期届满后不能从事原工作，也不宜改做其他工作的；
4.乙方的行为按照国家的有关规定应予辞退、除名、开除的；
5.经优化劳动组合组合不上，按政府有关规定可以辞退的；
6.其他符合国家、省、市规定的可以解除劳动合同条件的。
（五）有下列情况之一的，乙方可解除劳动合同：
1.试用期内，认为不适应在甲方工作的；
2.经国家有关部门确认，甲方劳动安全卫生条件恶劣，没有相应保护措施，严重危害乙方身体健康的；
3.甲方不能按劳动合同规定支付劳动报酬的；
4.甲方不按规定为乙方办理退休养老保险等社会保险的；
十、劳动争议处理
因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
（一）本合同未尽事宜，或与国家有关规定相悖的，按有关规定执行。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
___年___月___日___年___月___日
签约地点：
建筑劳务用工合同(篇4)
发包单位： (以下简称甲方)
承包单位： (以下简称乙方)
因甲方承包的 工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目 。
二、工程地点： 。
1、承包方式及范围：
2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费用。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内墙粉刷，外墙粉刷、细拉毛、上炉渣、屋面找平)。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石子、砖、沙浆
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同工期处罚条款：
1、进场日期：年日至年日完工。
2、由于乙方原因造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，由于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。
四、安全生产，文明施工。
(一)安全生产
1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分标准》JGJ59-99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。
2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象由乙方按成本价赔偿。
3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。
五、付款方式
1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米元结算。
2、工作范围以外用工单位：技工/工日;普工 元/工日。
3、面积计算方式：
(1)基础筏板按其建筑面积的 计算。
(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。
(3)有柱子的阳台按全面积计算。
(4)结节、屋面花架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米 元整。
(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。
(6)每层楼的彩光井按全面积计算。
4、结算方式：
每栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后每月应付已完成工程量的，二次结构砌砖至 层，甲方付乙方每平方米 元，粉刷部分到 层甲方付乙方 元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。
六、甲方的权利和义务。
1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。
2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。
3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。
4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。
5、甲方向乙方每月下达质量，工程进度，安全，技术，文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标和任务。
七、乙方的权利和义务
1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。
2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。
3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。
4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。
5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。
八、其它
1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用于对乙方的约束。
2、签订合同时，甲、乙方必须具备以下条件：
(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。
(2)进场人员花名册;
3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施
九、违约责任：
甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。
十、争议和纠纷处理程序
本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。
1、 甲乙双方组织协商解决;
2、 甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。
十一、本合同相关的《招竞标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。
十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
建筑劳务承包合同(推荐六篇)
这个所谓的“建筑劳务承包合同”是我费心准备的，希望您能对它满意。当我们毕业踏入社会时，合同在我们的日常生活中变得越来越常见。签署合同可以保护交易的安全和利益。希望您能将这篇文章收藏起来，以便日后查阅！
建筑劳务承包合同 篇1
2022建筑工程劳务承包合同（书）XX用版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。建筑工程劳务承包合同（书）XX用版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022建筑工程劳务承包合同（书）XX用版正文内容
甲方（发包方）：代表人：乙方（承包方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交XX、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。以民法典为依据，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就___________工程的劳务承包事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。
第一条、工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）承包范围：
（四）承包金额：
第二条、工期
（一）开工日期：____________________________风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（二）竣工日期：____________________________
第三条、施工技术要求
（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
（三）
第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第四条、双方职责
（一）甲方工作
1、提供食宿条件；
2、为乙方施工协调有关工作关系；
3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
4、乙方完成指定项目时，及时组织人员验收。
（二）乙方工作
1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2、加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。
3、组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工。
4、指定项目完工时，积极配合甲方完成验收。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
第五条、工程质量与验收
（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求，以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。
第六条、工程款支付
（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，占工程款的_______%。余款分四次付清。
（二）
第一次，若完成预计工期______%，则支付总工作量的30%人工费用；
第二次，完成工作量，则支付80%，达不到则支付60%。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
第七条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关；工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，XX过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第八条、违约责任在合同履行过程中，任何一方违约，都应向守约方承担因此受到的全部损失。
第九条、其它
（一）本合同一式______份，甲乙双方各执_____份，具同等法律效力，自双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
（二）未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
（三）因履行本合同发生争议，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：________年____月____日乙方：地址：联系人：联系电话：合同履行地：________年____月____日
建筑劳务承包合同 篇2
建筑主体工程劳务承包合同
甲方：
（以下简称甲方）： 乙方：
（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，针对安龙县普坪镇戈塘第二幼儿园建设项目的主体结构劳务承包事宜，经甲乙双方共同协商，本着互利互惠的原则，特签订如下协议：
一、工程名称： 安龙县普坪镇戈塘第二幼儿园建设项目
二、工程地址：
安龙县普坪镇戈塘村
三、分包方式：（土建劳务分包扫地出门）；总体结构工程按建筑面积平方米承包。
四、承包面积：
以施工蓝图及最终实际测量工程量结算为准，五、承包内容：
包括建筑机械、材料周转、安全维护、辅助材料、劳务费用等（具体内容如下）：
1、主体工程：（含所有钢筋工程模板、砼工程浇筑、外竹架工程、散水、台阶、地沟、坡道工程、楼地面工程、所有垫层、砌体工程以及施工有关二次构造工程、墙体拉结筋、门窗洞口过梁的制作安装、墙体拉结筋植筋项目、屋面防水工程、室内外墙糟泥抹灰工程、外墙保温层工程）。
2、电气系统：强电、弱电、电线管预埋、孔洞预留和回封；电 线槽、主配电箱、分配电箱、电线照明灯具、应急灯具开关、插座安装及电缆线安装；
3、给排水工程：从市政给水管接入口开始施工、给水、排水、孔洞的预留和回封填充，给排水管道、管网安装及调试；
4、防雷工程：按施工图、施工规范完成整个项目安装；
5、承包的材料有扎丝、铁丝、钉子、钢管、扣件、木枋、胶合板、大模板、电渣压力焊、焊条及主体所需的辅助材料。
6、承包的机具：对焊机，调直机，弯曲机，切断机，电锯、电刨、手推车、电焊机、砂浆搅拌机及主体施工期间所需要的所有机具。
7、乙方负责三级配电箱以下的（不含二级箱）电线、电缆现场临时使用的给排水。
8、合格的安全防护用品：安全帽、安全带、安全网、绝缘橡胶手套，绝缘鞋等所有的安全防护设施，由乙方自负。
9、乙方负责混凝土砂浆试块制作及养护，甲方负责检测。
10、甲方只负责墙、柱、梁主轴线放样，其他墙体及墙梁柱细线乙方负责放样。甲方只负责验收复核；
六、劳务承包工期：自 2018年 8月 20 日起开始计算，至 年 月 日止，主体工程必须封顶，七、承包价格
1、总体劳务承包价格，本工程总体建筑面积平方米综合单价承包，承包单价（元/平方米），建筑面积按GB/T-2005《建筑工程建筑面积计算规范进行计算》。
2、以上承包价格中已含：人工费，超时工资，（乙方设备维修用工、机械操作工）、主体结构工程施工期间使用的材料装卸车等。
3、工程劳务费按施工图建筑面积办理结算，设计变更工程量另作调整，设计变更增加建筑面积按实际增加面积计算，4、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。
5、乙方必须严格遵守合同和施工定额所含的工作内容进行施工。
八、付款方式：
每层顶板混凝土浇筑完成后甲方需支付该楼层 70% 的工程进度款。剩余的工程款在工程竣工验收结束后一个月内付清。
九、甲方义务：
1、根据施工图和相关施工文件向乙方进行施工技术，对质量、安全、进度，文明工地验收标准的交底工作；施工中质量、安全、施工规范化管理等到方面的监督。
2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料。
3、甲方提供现场所有用电，电费由甲方负责。
4、甲方提供二级配电以内的配电箱，给水到位。
5、甲方提供经伟仪、铅锤仪，大线。乙方自备仪器进行工程测量放线，甲方只负责验收复核。仪器使用期间的维修，检定等一切费用由甲方负责。
6、甲方负责购买施工安全保险。
十、乙方义务：
1、乙方进场施工前7日向甲方提供作业人员名单及身份证号码。
2、乙方确保人员的身体素质和技术水平，职工年龄不得小于18周岁，不得超过60周岁，家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。
3、乙方人员必须按施工图纸，施工方案施工规范。操作规程和验收标准进行施工，保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务，服从甲方的统筹安排。提供周期计算并参加甲方协调会。
4、乙方每月必须在甲方监督之下发放人工工资，签发工资表交甲方备案。由乙方拖欠工资而引起纠纷或劳动力不足，乙方自行解决。
5、乙方不得以任何理由进行停工或消极怠工。
6、乙方负责堆放管理，保证道路畅通，材料堆放整齐，必须确保文明施工现场。
7、乙方负责甲方供材的保管和使用，如钢筋、水泥、砂浆等，用完后自行收拾整洁，如甲方发现有材料浪费现象，按照浪费程度大小进行现场定价罚款，罚款资金从每月工程进度款中扣取。
8、认真做到活完料净脚下清，尤其楼层拆模后必须7日内将楼层内清理干净，其他分项工程每班次必须清理干净，清理不干净每次罚款200元。
十一、承包质量要求
1、乙方必须严格按照施工图，国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工，遵守建设部、省建设厅，市建委和其他有关部门颁发的 法律、法规和其他有关部门规定。
2、工程质量：工程质量必须达到合格标准等级。
3、乙方在工程质量、工期、安全文明施工，配合项目管理等。
4、分部分项验收乙方在应按甲方质量要求做好自检工作，并提前通知甲方，甲方按通知时间组织验收，对不能保证施工质量的施工班组、个人，甲方有权清退出场，乙方应积极配合，应无条件接受处罚。
5、乙方接受甲方的各项质量管理和规定，接受甲方的奖励及处罚。积极配合甲方帮好质量管理工作，在施工前对施工人工进行安全、技术交底，施工中应有专职质检员做好跟踪检查、监督、指导工作。配合甲方和监理检查，及时纠正指出的问题。
6、特殊工种应持证上岗，并接受甲方和上级有监督部门的检查监督，持证人更换，应征得甲方同意。
7、严格按照甲方审发的施工方案及技术交底进行操作，否则造成的返工、材料浪费由乙方承担。
十二、安全责任
1、精心、管理、注意防范杜绝重大安全事故。
2、建立健全安全责任制，责任到人。乙方负责人主管乙方安全，并配备安全员，负责乙方施工中安全生产监督和安全检查，自行组织生产，安全防护，组织召开安全生产例会，认真做好班前安全技术交底，施工中乙方不得违反安全操作规程，3、一般工伤事故经济费用元以内由乙方自行承担。
十三、增加工程量：价格现场协商。
十四、其他事项
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，合同在执行过程中，如有争议，首先协商解决。如有争议直接向当地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院起诉。
2、本合同一式四分，甲方两份，乙方两份，工程结束及完全履行合同内容后，自动失效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）； 甲方负责人：
乙方负责人： 开户行：
开户行： 银行帐号：
银行帐号：
合同签证日期：
****年**月**日
合同签证日期：
****年**月**日
建筑劳务承包合同 篇3
发包人：重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，协议如下：
一、工程概况：
1、工程名称：奉节县凤凰山健身梯道一标段
2、工程地点：重庆市奉节县
3、工程规模：XX㎡，框架结构。
二、承包方式及范围：
1、承包方式：包人工、包机具、包工期、包验收，乙方自行提供乙方承包范围内所使用的一切机具、设备、移动电缆。
2、承包范围：本项目工程施工图及设计变更中所包含的所有模板工程、脚手架工程、安全防护工程、砼工程。
3、乙方提供的辅料：对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、pvc套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。（结算单价中已包含本项所有内容，结算时不再计费）
4、乙方的辅助用工：（1）配合甲方分墨放线、施工管理及复查；（2）搭拆四口五临边、人行通道口安全防护棚；（3）周转材料的维护、保管；（4）卸料平台安装和拆除；（5）结构尺寸误差20mm以上的剔打；（6）不同砼标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断；（7）刷脱模剂。（8）外架标杆刷漆。（9）水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除；（10）外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设；（11）乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运；（12）爆模后的砼清理干净后重复使用；（13）楼层泵管加固，地锚埋设；（14）天棚望板砂磨；（15）管道安装、拆除、楼层除渣，做到工完、料尽、场地清。
5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管，如有遗失或损坏甲方概不负责。
三、工程工期：
乙方必须在60天内完成七星楼主体工程施工，45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工，二次结构施工工期以满足甲方现场要求为准。（工期计算以乙方进场时为准）
四、工程质量：
合格，力争优良。
施工工艺为木模。
乙方应严格按照施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工，并且各项工序必须通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收，如因乙方原因导致的质量、安全文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥，不严格把好质量关，甲方有权进行罚款和辞退，罚款从乙方当月工资中扣除。
甲方提供的木模板，乙方须按甲方指令进行合理配置，严禁浪费。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置，如有损坏，必须经甲方同意后方能进行更换，如未经许可擅自进行切割木板，甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后，一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内，发现一次罚款100元。
乙方应严格按照甲方开出的配合比配料，严格控制水灰比、坍落度，如在施工中，乙方未按甲方要求操作施工，造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用（含材料费和人工费）损失，由乙方自行负责。
五、结算办理：
1、计算方式：以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。
2、计算单价：有模板部份按综合价160元/m3(砼立方米计算)，无模板部份按综合价50元/m3（砼立方米计算，含塔吊或泵送）。
十一、其他：
1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。
2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方：重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部乙方：
项目负责人：项目负责人：
电话：身份证号码：
电话：
合同签订地点：
合同签订日期：年月日
建筑劳务承包合同 篇4
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《民法典》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：
1。组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作。
一.工程概况：
1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。
2.工程地址：
3.建筑面积：16662.80平方米
4.结构类型：框架
5.工程造价：
二.承包方式：
承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。
三.承包范围：
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程)
四.承包工期：
1.开工时间：20__年 月 日(以双方确定的开工报告为准)
2.竣工时间：20__年 月 日
五.费用标准：
1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元)
3、负责编制施工组织设计。统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工。
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币20__元以内，甲方不另外补份，变更量在20__元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许。
六.工程质量
在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七.履行保证金及劳务人工费及支付：
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。
相关的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·建筑工程施工安全合同协议书 ·建筑安装施工合同 ·国际土木建筑工程合同 ·标准建筑工程施工合同范本
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工。确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划；加强安全教育；认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
八.甲.乙方的职责：
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。
九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。
十.现场安全：
1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力
建筑劳务承包合同 篇5
总包方： (甲方) 承包方： (乙方)
为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1#楼工程建设速度，甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。为明确双方责任，权利和义务达到互惠互利的目的。
．因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的，合同工期顺延，没有费用补偿；乙方也郑重承诺：决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用。
一、工程内容：
1.设计单位：
2.建设单位：
3.工程名称：三民村馨苑1#楼
4.工程地点：三民村
5.结构形式：剪结构
二、承包方式及承包价款
1、承包方式：包工及包周转材料及辅料(注不包括：钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。
2、承包价款：不含税的价格(含：模板、支撑、钢管、扣件、安全网、外架及安全防护设施，钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、木工机具、劳保用品、室内外抹灰)。
．若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。
3、合同价款：元/㎡
三、承包工程内容及工作量
1、承包范围：按结构设计图所包含的基础垫层及垫层以上所有的土建工程的主体结构以及本工程所涉及的辅助工程施工，安全文明工地施工，外加的拉搭设拆除。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);
．乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地，若中途发现乙方施工机械私自调离本工地，视为违约。
2、工程内容及要求：
按照设计及验收规范，安全文明施工规程的标准完成：基础垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;
．乙方应新生当地居民的生产、生活习惯，严禁发生有损甲方企业形象的事情，否则甲方有权对乙方处以___________元的罚款。
四、结算程序及方式：
1、±0.00以下建筑面积按倍计算面积;
2、±0.00以上按建筑面积计算，具体按“20xx”预算定额标准执行。
3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算，檐高不足2.1m按实际面积的1/2计算„„
五、付款方式：
1、乙方垫资至 层封顶后付已完工程量的75%;按 元/㎡进行结算;
2、 层封顶后以上按月进度付已完工程量的75%;按 元/㎡ 进行结算;
3、春节放假甲方按已完成的工程量的80%支付乙方工程款;按进度款单结算。
4、后续工程量甲方按月进度的75%支付乙方已完工程量的工程款;
5、主体工程完工验收合格时，甲方支付给乙方主体工程款的80%;
6、甲方全部工程竣工交建设单位验收合格后，甲方支付给乙方总工程款95%;一月内确定工程决算。
7、留5%保修期满后一次性付清，保修期为一年。(保修金不计利息)
六、工期要求和工期奖罚：
根据甲乙双方商定：本工程工期为一年(具体以甲方进场开工令为准)。
七、工程质量等级和要求：
本分项工程质量等级为合格工程质量等级，因乙方施工原因造成达不到合格等级，甲方按结算价的2%以下收取赔偿损失。
合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;
．若乙方达不到甲方质量或进度要求，并且不按照甲方的要求进行整改，甲方将进行任务调整。
八、安全、文明施工要求和等级：
九、甲乙双方责任、权利和义务：
1、甲方：
(1)乙方进场甲方向乙方提供施工图纸、设计变更、技术组织施工。
(2)乙方做好抄平放线及各分项分部工程的自检和技术复校工作，以书面形式报验，否则造成的一切后果自负。
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
．乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动，如有发现。
(3)乙方主要施工人员，必执证上岗，必须接受甲方统一管理。遵守甲方各项规章制度，做到工完场清，文明施工。实行限额领料，完善领料手续，消耗控制在定额内，材料超出定额部分，甲方根据实际情况予以扣罚。
．乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作，严禁向无关人员（包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等）泄密，如果发生泄密情况，由此造成的不良后果由乙方自负。
(4)乙方必须严格按现行施工规范要求严格施工，如因乙方原因造成的返工，其返工部分人工费材料费全部由乙方承担，并承担返工人工费总和3%的罚款。
施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300以及相关配套的现行国家规范标准;
生活工作中总有各种文书要写，但很多格式形式不知道怎么写，其实多看看同类范文就能解决。工作中为了自身的权益，就需要劳务合同。以下文章由“
(5)乙方施工员到位后，按甲方要求组织施工，要保证施工人员相对稳定，遇特殊情况，须经甲方同意，方可撤离施工现场，如未经同意擅自撤离施工现场，视为乙方单方终止合同，并由乙方承担全部法律责任及经济责任。
实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度，所完成工程质量不合格，以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等。
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
(6)乙方所提供的材料、机械、设备及周围材料及辅助材料必须是合格产品。机械设备必须有专人管理。否则造成的损坏丢失和不安全事故责任由乙方承担。
乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 万元总承包包干;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时。
(7)乙方应教育工人爱护产品，做好产品保护工作对损坏产品的情况，要进行经济赔偿并自觉予以修复。
(8)暂停证工本费、计划生育费及工人技术工程上岗证等由乙方承担。
(9)因乙方原因造成的停工，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十、安全文明生产：
(1)乙方进入工地，必须严格遵守安全等规章制度，严格按照安全操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工，乙方如违反规定，甲方有权对乙方进行罚款，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。
工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，具体支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %，主体工程全部完工时累计支付达到 %，主体验收合格后，累计支付达到 %，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;
负责统制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表。
(2)定期对工人进行安全意识教育，班前做安全交底，并有书面交底记录，设立专职安全员，随时随地督促检查，所有进场人员必须佩戴安全帽，高空作业必须戴安全带，严禁酒后上岗。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
(3)乙方所有施工人员，做到不伤及他人或被他人伤及。乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙方负全部经济法律责任，以及由于乙方人员野蛮操作。
应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
(4)在施工期间，乙方特殊工程人员，必须上岗，如因无证工作引起的事故及连带责任，均由乙方负责。
(5)乙方施工人员进场后，必须将人员名册交到甲方及项目部，人员要调整要在名册上及时调整，否则发生意外一切责任由乙方负责。
②安全保证措施的人工、安全设施：如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等。
服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：
乙方不得使用16周岁以下的未成年人及50岁以上的老年工人，特殊人员由甲方认可后方可上岗，未经甲方同意，严禁职工家属，小孩借住工地宿舍。
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂220V以上电线，严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅，经发现除没收外，并罚款200元/只。
乙方必须加强安全管理，全体职工自觉按安全管理制度施工，在施工前要进行质量安全交底，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以处罚。
承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
十一、保修：
乙方承担自己所承包范围的工程保修，保修安国家现行保险期文件规定执行，本工程保修金为合同价款的5%，保修期为壹年。保修金在整个工程经质检部门验收合格壹年后一个月内一次性结算。
乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人。
进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员。
十二、其它约定：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑劳务承包合同 篇6
根据≤中华人民共和国合同法≥、≤中华人民共和国劳动法≥和≤四川省有关劳务管理制度≥的有关规定，为了明确双方的劳动合同中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意，签订本合同。
确定劳务价格的主要依据为四川省当前的劳动定额和劳动市场规律，经甲乙 双方协商达成如下劳动价格：
2、工资的结算与支付方法：
第一月支付工人生活费、零用钱，下月支付上月的70%的工程劳务费，竣工验收后一月内付清所有劳务费，农忙或特殊情况甲方根据实际情况另行解决。
乙方必须按照甲方和总承包方的质量要求及图纸设计按时完成工作量，如达不到验收标准和延迟工程进度，甲方有权对乙方进行经济处罚，情节严重者可责令其退场。甲方按乙方80%的工程量进行结算。乙方在完成每项工程后必须由班长验收合格后上报甲方，甲方和总承包方验收是乙方班长必须在场，并积极配合。
1、 进入施工现场所有乙方人员需出示身份证原件进行注册，并保证所用工人在18—55周岁，乙方所有人员必须服从现场及后勤所有管理制度，对违章作业及违反现场管理制度的乙方人员，甲方有权进行经济处罚。
2.凡在现场打架斗殴者个人罚款500—1000元，有组织性质的罚款3000—5000元，并责令退场，情节严重者送公安机关处理。
乙方如故意损坏或浪费材料所造成的损失由乙方承担，现场如发现未经允许将长料短用、大料切小及现场散落绑扎丝、钉子等材料，甲方将按市场价三倍进行罚款。
1、如乙方无故将人员撤离现场，甲方将不予结算乙方的工程量，所造成的一切损失由乙方负责。
2、如乙方劳动力不足，技术力量不够甲方有权向乙方补充人员，如缩小其承包范围，而由此发生的费用，全在乙方承包价格中扣除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工的劳务合同(集合四篇)
建筑施工的劳务合同【篇1】
建筑工程施工劳务分包合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工劳务合同》文本，并根据省、市有关规定，经甲乙双方协商，本着平等自愿，协商一致的原则，结合本工程具体情况，达成以下劳务分包协议，望双方共同遵照执行。
第一条：工程概况1、2、3、4、建筑面积：约
5、按照国家定额（2008）计算规则进行计算。主楼基础和屋面按标准层加一层计算。
第二条：乙方承包方式及范围
劳务大清包（包全部人工、包全部周转材料、辅助、耗材和零星材料、施工用所有机械设备、所有现场安全防护、工程施工中消防措施、扬尘污染、文明施工所需人工费和材料费。不包主材、钢筋、砼、沙、水泥、砖、加气块等）
1、该工程图纸内的全部土建工程：包含钢筋、模板、混凝土、砌筑工程、内外架搭设、拆除和所有安全防护工程、内外墙、地坪粉刷压光、外墙粉刷（含保温砂浆的施工）、花架、保温层、楼地面工程（不含水电、内外贴面砖、内外墙涂料、油漆、消防、电梯、防水、门窗安装工程）、门窗电梯等洞口的封堵和修补。
2、工程所需的塔吊、施工升降机及施工所用机械设备（含备案、检测、安拆、场外运输、日常保养、基础、操作工人、信号工等各项费用、无条件配合本工程甲方分包项目）由乙方负责。钢筋的制作、焊接、绑扎所需的一切设备及耗材，模板工所需的方木、建筑模板、周转材料及各种耗材，外墙脚手架、垂直维护架，施工用内外脚手架、模板满堂支撑架，一切外防护架，三宝、四口、五临边的防护架、安全通道、防护棚、安全网（必须通过安检部门认可的安全网方可使用）、混凝土浇筑所用的全部设备包括汽车泵（五层以下必需汽车泵配合地泵浇筑）、混凝土地泵费用，泵送混凝土管的安、拆、清理、维护及混凝土构件的保护 1
和养护，本工程混凝土构件的养护必须采用养护液养护。
3、承包人从进场进行施工场地平整开始，临时围墙围挡道路修建人工、特定施工的机械土方开挖、土方人工配合清土、钎探用工、原土打夯、地基局部换填；临时设工程（承包人全部临设含基础以上材料、料场、发包人临设、临时围栏、围墙、临时道路、场地硬化、绿化、管沟、下水等），本工程室内外四周土方机械回填及打夯的人工配合。
4、施工用电费、水电费甲方支付，生活用水、用电乙方自付；乙方负责二级及二级以下配电柜及所有的电箱、电线、照明、用水管网、排水设备、现场施工用电必须达到国家规范标准。
5、乙方施工安全的防护用品和劳保用品必需及时足量发放。
6、除甲方供应材料以外的辅材，耗材及所有周转材料的耗用品由乙方负责。
7、施工准备、现场安全、文明施工、标语标示、七牌三图和以上工程所涉及的一切间接工作内容。
8、保工期、质量、安全文明施工。造成安全事故的，由乙方承担一切经济及法律责任。
9、承包单价：按建筑面积每平方米
10、甲方不安排零工，一切和现场及工程有关的零工及费用均由乙方承担。
11、施工现场不允许住人。
12、承包人在报价时应充分考虑工程变更、签证或零星用工等发生的费用，该费用承包人已含于本合同综合单价内。单项人工费增减超过2万元以上的予以调整。
13、本工程劳务施工为一次性包死价，不因图纸变更或哪个项目增加或取消（建筑面积增减除外）、零星用工等调整承包价。但合同外的项目及零星用工另计。
14、进行红线内包括各楼层现场看护和保卫工作及生活、生产区的卫生清理工作由承包人负责，发生费用包含在综合单价内，现场出入车辆冲洗、防粉尘均由承包人派专人负责，发生费用包含在综合单价内。承包人在施工期间的生产、生活垃圾清理及外运，卫生间垃圾及粪便外运乙方给予人工配合外支运。工程使用的甲供材料的卸车、保管及场内运输均由承包人负责，发生费用包含在综合单价内。
15、做好与总包人、业主指定的其他分包商的配合工作：各分包商需用脚手架、垂直运输、现场堆料场、各种配电箱柜等承包人应及时免费提供，不得因自己的工作内容已施工完成或其他理由拆除，确因乙方承包项目完成而其他分包商还需使用脚手架、垂直运输等，费用另行由甲方协调协商给乙方予以支付。因水电、消防承包人造成各分包商施工所需预留洞、槽、孔等由承包人开孔、洞、槽、修补、保护；对其他指定分包的成品、半成品或材料设备应加
以保护；在施工期间与各分包商之间由于工序穿插造成的修补，由责任方负责修补；所有配电箱柜、电线（非工程实体用）等均由承包人自备，负责安拆，并满足施工、生活安全用电；施工生活用水总包人只提供一个用水总开关，用水总开关以外的水管、开关、阀门等均由承包人自备，负责安拆并满足施工、生活、消防安全用水；承包人配备满足施工现场安全需要的消防器材；主体工程竣工验收前的保洁工作。以上内容发生的费用均应包含在综合单价内。
16、在施工期间现场在承包人范围内所有材料的装与卸、堆放、场内材料运输，现场安全防护与翻修，楼层上洞口周边防护栏杆搭拆，现场清理与打扫卫生（包括打扫厕所、浴室），场地路面硬化，为了迎接有关部门对现场的检查而发生的材料倒运与现场清理，总包人办公区生活区临建的搭设与拆除，楼层所有落地灰的清理，现场所有标志牌、标语牌的悬挂防护栏杆的刷漆等人工均由承包人负责。本工程垂直运输、建筑物超高费、施工现场安全防护、保卫、临设搭拆与各单位的配合费，各单位使用脚手架及垂直运输，为成品、半成品保护、养护发生的费用，工人保险费等。以上内容发生的费用均包含在综合单价内。
第三条：合同工期
1、工期约定：暂按甲方目标工期计划执行，以最终建设方、监理方批准的施工组织设计工期为准。如建设方调整工期，则乙方工期相应调整。乙方为实现工期目标，而采取的赶工措施及费用，一律不做调整。住宅结构标准层施工要求每月完成6层。
2、在本合同约定的进入现场当天，乙方必须立即开工，并年正常及积极地组织施工。
3、乙方的施工人员数量必须满足甲方的工程需要。因乙方原因不能开工或不能按时完成上述要求的影响进度，一切责任及费用由乙方承担。
4、因自然灾害、不可抗力（以国家相关规定为准）非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在时间发生后24小时内，向甲方提出延期理由和要求，经甲方向业主及监理提出申请并得到批准后，工期相应顺延；非异常恶劣的气候条件或作为有经验的承包人可预见的情况不能作为乙方工期延长的理由。
5、本项目农忙时节不放假，乙方为农忙时节采取的措施或费用由乙方负责。
6、因乙方原因完不成上述工期目标，乙方必须承担业主对甲方的全部罚款外，还要承担甲方对乙方约定的罚款。
7、由于建设方非正常原因造成的长期停工，甲方向建设方索配工期，乙方工期相应调整。
第四条：付款方法
拨款方式为：主体结构单栋封顸浇筑砼完毕后十日内按每平方米195元支付工程款；二次结构完成每平方米再支付30元工程款；主体结构验收后付再支付每平方米15元；内外粉刷地
坪工程完毕后每平方米再支付80元；竣工验收合格甲方结算后付总造价的97%，余款3%作为质量保证金，质保期满后无息付清。
第五条：双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
1、甲方负责向乙方提供施工图纸二套。
2、甲方负责向乙方提供每层楼标高控制点，主轴线控制点。
3、甲方负责向乙方人员进行安全、质量、技术、文明施工等书面的交底和监督。
4、甲方负责施工现场统一管理，对不服从管理的班组和个人有权进行处罚，至止清理出场。
5、甲方负责施工现场的各项管理工作，给乙方创造一个良好的施工环境。
6、甲方应按照乙方提前编制的材料计划（误差不能大于5%），保证原材料及时无误的供应到现场，因材料计划误差较大而导致的误工现象，责任由乙方自负。
7、因设计变更、原材料供应不及时、工程款不能按时支付等原因造成的停工，则工期顺延。
（二）乙方责任和义务
1、合同签订后七日内乙方必须向甲方交纳质量保证金，±0.00封顶验收后退还；工程十二层主体封顶后退还；主体结构验收合格后退回剩余的。保证金退还按单栋考核。
2、组建一支过硬的领导班子，配齐五大员，安全员、电工和各项特殊工种人员，都必须持证上岗并配备专职人员负责项目管理、现场协调，确保做到安全生产、文明施工。
3、保证早上班晚下班，保证农忙不停工，节假日不休息。
4、乙方人员必须服从甲方管理人员的指挥，严格遵守工地所制定的一切规章制度，不准和主管部门、监理工程师发生顶嘴、冲突，对有关部门提出的整改通知必须按时完成、并负责承担由此造成的损失。如乙方不能服从甲方对工程技术、质量、安全、工期、文明施工等管理意见，不能采取有效措施自行完成承包目标，甲方有权终止本合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
5、严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，保证各个分部、分项工程都均达到验收标准，因施工不合格造成的一切返工费用由乙方负责，甲方有权根据其情节轻重给予相应的处罚。且因此而引起对甲方和其他工种的连锁事故后果及费用由乙方承担。
6、乙方严格遵守各项安全法律、法规，因乙方违章操作引发的一切后果由乙方负责。
7、因乙方原因造成的停工（如出现停工或工人上访事件，每出现一次罚乙方10万元）或工期拖延的一切损失由乙方负责，影响业主要求的竣工时间，则按工程总造价的1%-3%给予
罚款（因不可抗力的自然灾害，工期相应顺延）。
8、钢筋放样由乙方负责，甲方审核，凡有放样不正确的材料浪费，由乙方全部承担，并处两倍的罚金。
9、乙方向甲方提供施工总进度计划，编制工程月进度计划及周进度计划，并按甲方审核后的计划实施，乙方应提前10天向甲方提供材料及地材使用计划。
10、乙方在施工过程中如有材料浪费现象，甲方按浪费材料的两倍进行罚款，如发现乙方的施工人员有偷窃材料的现象，甲方按材料的5倍进行罚款，并追究当事人相关责任，该罚款再支付乙方承包费用时直接从中扣除；主材使用数量在工程预算±3%以内的不奖不罚，若超过3%以上按超出部分两倍对乙方进行处罚，若节省3%以上按节省部分材料购买价的30%予以奖励。
11、各工种、各部位每道工序完成时要做好工完料清，施工所造成的建筑垃圾及时清理，保证施工现场整洁，材料堆放整齐。
12、乙方在合同工期内应及时足额交纳工程意外伤害保险和公伤保险等各项费用，及时支付农民工工资，若不能及时兑现发生纠纷，甲方有权从乙方工程款中直接扣除。
第六条：质量技术管理
1、现场安全防护必须达到市级文明工地，如达不到上述质量安全标准每平方扣减10元结算。
2、按照国家现行的工艺标准进行施工，按照国家现行的质量验收规范进行检查验收和承担因承包方原因造成的相关费用。
3、乙方必须按照图纸、会审纪要、设计变更通知、施工方案和技术交底及国家现行施工验收规范完成施工任务，听从甲方和施工管理人员指挥，接受业主及监理单位的安全、技术和质量监督及管理，遵守操作规程，保质保量完成甲方下达的施工任务，确保该工程一次性验收合格。乙方负责施工中的自检、互检工序的交接检查。
4、对于乙方施工质量不符合同文件集甲方的要求，甲方向乙方发出“质量整改通知单”。乙方应按甲方“质量整改通知单”的要求认真、及时整改，若逾期不予整改或整改不彻底，甲方将根据情况给予每次500元以及5000元以下的罚款，且甲方有权另行雇佣其它分包单位代替乙方进行整改，乙方应承担因此发生的所有经济支出及工期损失。
第七条：其他约定
1乙方在本合同生效之前及因本工程所发生的各项债权债务一律由乙方负责，与甲方无关。乙方不得以甲方名义贷款和赊欠材料、租赁费、工资等，不得以甲方名义进行本工程外的经济活动。
2、本合同履行中发生纠纷和争议时，甲乙双方协调解决，如协商无效，可向本合同签署地的人民法院提出诉讼申请。
3、工程开工前，甲乙双方签订《安全施工协议书》，此协议书作为本合同附件具有同等效力。
4、甲方在本合同履行过程中如发现乙方将工程款挪用、转移时，有权终止本合同的一切支付，直至乙方改正为止；且因此造成的所有损失由乙方承担。
5、甲方在本合同履行过程中如发现乙方故意拖欠当地群众房租、水电费、材料应商，工人工资等费用时，在拖欠金额已经确认的前提下甲方可直接支付，乙方应予认可。
6、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，备案两份。双方签字盖章且保证金达到甲方指定账户后生效，工程竣工验收结清余款后合同自行终止。
7、本合同如有未尽之处，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
法定代表人法定代表人
或委托代表人：或委托代表人：
年月日年月日
建筑施工的劳务合同【篇2】
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条 劳动合同期限（甲乙双方选择适用）
1、有固定期限劳动合同
本合同于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。
其中试用期至 年 月 日止。
2、以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为 年 月 日；以乙方完成
工作任务为合同终止时间。
3、无固定期限劳动合同
本合同于 年 月 日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。
其中试用期至 年 月 日止。
二、工作内容和工作时间
第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程 中担任 岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为 。
第三条 甲方安排乙方执行下列第 种工作时间制度。
1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。
2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167．4小时)。
3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。
第四条 实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。
三、劳动保护和劳动条件
第五条 甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。
第六条 甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJl46—20xx)。
第七条 甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
四、工资保险待遇
第八条 双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。
1、计时工资 乙方在试用期间的工资为每月(日) 元，试用期满后月(日)工资为元。
2、按工程量计付工资
（1）按工程量单价 计取工资；
（2）按工程量总量 总价 计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工
费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。
甲方应在每月 日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。
甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。
甲乙双方对工资支付的其他约定：
第九条 甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险
手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。
五、劳动纪律和劳动合同的解除
第十条 乙方应严格遵守甲方的.各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第十一条 乙方有下列情形之一， 甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；
(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；
(四)被依法追究刑事责任的。
第十二条 乙方解除本合同，应当提前 日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。
六、当事人约定的其他内容
第十三条 乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条 甲乙双方约定的其他内容：
七、劳动争议处理及其他
第十五条 双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。
第十六条 甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。
第十七条 本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。
第十八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章） 乙方（签字或盖章）
法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）
签订日期： 年 月 日
建筑施工的劳务合同【篇3】
发包方(甲方)：___________________________
承包方(乙方) ：___________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_____工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行
第一条、工程概况
1、工程项目名称：________________________
2、工程施工地点：________________________
3、承包内容：____________________________
4、承包方式：____________________________
5、承包面积：____________________________
6、承包价格：每平方米工价为____元。
第二条、工程期限
工程开工日期是_____年____月____日，竣工日期是_____年____月____日，总历时为____日。
第三条、甲方责任
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
第四条、乙方责任
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
第五条、工程验收
1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
4、因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人____元一天支付给乙方。
第六条、 安全责任
建筑施工的劳务合同【篇4】
发包方（甲方）：四川时代新典装饰工程有限公司
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。
5、工期：开工日期为，完工日期为：
6、工程质量：合格。
7、工程单价：详见《工程单价表》。
8、暂定合同总价为人民币（大写）：（￥元）。
二、甲方工作
1、开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸及相关施工资料，并向乙方进行安全、文明、技术交底，向乙方提供施工所需水、电的搭接点。
2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。
3、对班组进行管理、监督、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调配合工作。
4、定期按工程进度及工作量发放进度款。
5、项目部定期举行例会，协调解决施工现场问题。
三、乙方工作
1、理解施工图纸及施工技术方法，有不明白的地方请示现场项目部管理人员。
2、自行配置施工所用的手动、电动工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。
3、服从现场项目部管理，遵守施工现场的各项规定。
4、施工时间班组长必须在施工现场，并按时参加项目部召开的会议及活动，如
因事须离开现场必须向项目经理请假，并指定一人代理自己的工作。
5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及其他第三方的纠纷，不得由此影响甲方利益，否则应承担由此给甲方造成的一切直接、间接损失。
6、本合同履行过程中如有新增工程内容时，乙方接甲方代表通知后，应立即执行，新增工程内容在本合同已有结算方式的，按已有结算方式执行，如须甲乙双方协商价格的，双方可友好协商，但不得以新增内容价款未协商或未确定而拒绝施工或停工。
四、关于工期、质量、安全、违约的约定
1、工程质量要求合格，按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（GB50210-2001）等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进行验收。
2、因业主要求对工期进行协调改变的，甲乙双方约定的工期也随之进行相应的调整改变，以甲方书面通知为准。
3、因乙方责任，不能按期开工、中途无故停工及班组人员太少影响工期，乙方
接受甲方的相应处罚。
4、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定统一标准》以及业主、监理、甲方所提出的质量要求作为该工程的质量评定验收标准。
5、甲方对乙方进行安全教育并提供现场所需安全设施和警示标志，乙方有权利
和义务对其保护，不得破坏和挪用。
6、由于乙方在施工工程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或
火灾事故，乙方应承担由此造成的一切经济损失和责任。
7、因乙方原因造成的返工、延误工期及原材料浪费，甲方有权作出相应的处罚。
8、甲供材料在施工完毕后结算，若用量超过定额损耗，则超出部分由乙方负责。
9、合同期限内，因乙方与第三方就财务和人员损失形成争议，对本合同工程项
目工程进度、质量和社会形象产生负面影响时，乙方应当在时间发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议，消除对本项目的负面影响。若乙方未能解决，甲方有权代表乙方与第三人进行磋商以解决争议，乙方应当无条件接受处理结果，并承担与之相关的一切费用。
10、乙方进场施工必须严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），《四
川省劳动安全条例》及国家现行的安全规范、标准、条例，必须遵守甲方现场安全管理规定，如违反上述规定及要求而发生的安全事故均由乙方自行解决，同时，乙方应承担相应经济损失和法律责任，并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失和法律责任。乙方人员因自身原因或任何第三方原因所导致的人身伤害由乙方自行负责解决，若导致甲方对此人身伤害承担任何不利，甲方有权从乙方的应付工程款中作相应抵扣，不足部分由乙方补足。
11、进度违约：如乙方延误工期（本条所指合同中约定的任何时间控制点），每延迟壹天，乙方向甲方支付人民币贰仟元整违约金。
12、乙方应在合同约定的时间内按时完成本工程内容，每延迟壹天，乙方向
甲方支付违约金￥2000.00元，并承担由此给甲方及第三方带来的一切损失（包括直接损失、间接损失等）。若乙方延迟工期累计达15日，则甲方有权解除合同。如费乙方原因造成的工期延误，须经甲方书面确认，工期可予以顺延。
13、乙方注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的损坏或污染，乙方应在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承担。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用，由甲方从乙方工程余款中扣除，不足部分由乙方补足。14、15、按照合同，违约方向守约方赔偿损失并支付违约金。凡在合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除，且甲方对未扣除的部分有进一步追偿的权利。
16、因乙方原因造成工期累计延误达到15日的，或乙方未能按合同约定的期
限完善工程所涉及的相关手续而影响甲方使用，或工程质量不合格，并经整改后仍无法达到合同约定的质量要求，或甲方决定另行组织施工单位整改，甲方有权终止本合同并停止支付合同价款，乙方同意按甲方的书面通知退场，并向甲方支付合同总价壹倍的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
五、关于工程价款支付及结算的约定
1、本工程采取单价包干的承包方式。本合同所涉及的装修内容均以单价包干方式结算，结算单价以附件1中所列包干单价为准。该包干单价包括不但限于
主辅材料费及相应的采购费，损耗及保管费、人工费、机械费、运输费、各项管理费、技术措施费、安全文明施工措施费、总包配合费、进场材料取样检测费、室内环境质量检测费、建渣清理费、赶工费补偿、税金等及完成本工程的所有风险、责任等。该包干单价为最终结算单价，结算时不再做任何调整，工程量按照竣工图进行核算。
2、甲供材料由乙方提交供货计划，该供货计划除定额规定的损耗外，乙方承担因多报、漏报、错报所发生的一切责任和费用（若因甲方技术要求而超过定额规定的损耗，以甲方现场技术核定书面签证为准）
3、工程款按以下方式支付：
1）业主验收合格后支付至决算的97%，余3%扣留为质保金；
2）质保期（两年）满后若无质量问题，一次性付清尾款（质保金无息）。
六、关于工程质量保修的约定
1、质保期（两年），质保期从竣工移交之日起开始计算。
2、在质保期内因施工质量问题需要维修，乙方在得到通知后在规定的时间内到达及完成，由此产生的人工费由乙方自行负责。如乙方包工包料施工（或承包部分材料），维修所需的相应材料由乙方自行购买。
3、质保期满后，业主提供维修，由业主向乙方支付其相关成本费用。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
八、合同附件：
1、《工程单价表》
2、《施工现场管理制度》
甲方（法人代表）签字：乙方签字：
甲方（签章）乙方（指印）
签订日期：年月日签订日期：年月日
施工现场管理制度
一、严格贯彻执行相关法律和规定，结合本工程的具体情况，对施工现场进
行统一规划和管理，确保优良工程的需要。
二、施工现场工人服装统一，挂牌上岗，严禁赤足，赤膊，穿拖鞋、硬鞋底、长裙、风衣进入施工现场。
三、四、不允许带小孩竟然施工现场。高空施工作业必须系安全带或安全绳，并且必须有专人在场指挥和协调，患有高血压，癜痫等疾病的不允许进行高空作业。
五、严禁酒后上班。
六、上班前必须检查施工操作所有的工具台、凳子、梯子、脚手架等是否牢
固，如有松动或损坏应立即修补或拆换。七、八、九、十、严禁在施工现场打闹、嬉戏。严禁在施工现场抛置工具、材料或其他物品、严禁在施工现场吸烟，堆放易燃、易爆物品或材料的地方严禁火种。现场用电必须由电工管理和搭接，其他人不得私自拉接电源和挪用电器、电源设备。
十一、动力机械设备由专人看管和使用。
十二、严禁挪用和破坏安全、消防设施和器材。
十三、严禁在工地生火、用电炉。
十四、特种作业人员必须持证上岗，施工用火、施焊时必须配备灭火装置。
十五、严禁滋事、吵架、打架、严禁赌博、盗窃等违反行为。
十六、各班组进入施工现场应保持整洁，施工机具、材料分类放置、堆放整齐、有序，随时清扫施工垃圾，每天一大扫，施工现场严禁大小便。
十七、歌施工班组在施工过程中严禁材料浪费，充分考虑材料使用、就材，施
工材料不许随意丢弃，零星材料不许随地可见，对当日未使用完的材料必须交回库房。
十八、施工现场不得乱贴、乱画、注意成品和半成品的保护。
十九、各班组人员必须尊重甲方、监理及本公司管理人员，服从管理，严禁野
蛮施工。
二十、违反以上规定者，每人每次罚款50元以上，并承担由此造成的安全事故
和经济损失的责任，有违反行为的交由相关司法部门处理。
2024建筑施工劳务合同(集合4篇)
怎样起草一份标准正规的合同呢？合同在日常生活中发挥的效用越来越大。合同的签订可以避免很多不必要的纠纷和很多无谓的经济损失，我们将从不同的角度来探究“建筑施工劳务合同”，谢谢你的关注和收藏我会不断推陈出新为你带来更好的作品！
建筑施工劳务合同【篇1】
甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：_____________________________。
二、工程名称：_____________________________。
三、工程内容：_____________________________。
四、合同工期风险提示：
明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；合同总工期：_________天。合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。
五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元a;3;全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。
六、工程质量技术要求：乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。
八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。
九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。
十、工程付款方式本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。十
一、质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定__________等级。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。十
二、违约责任风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：
（1）工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；
（2）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。2 、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____的违约金。3 、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误____日，应向工程承包人支付________元的违约金；
（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付__________的违约金；
（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金__________元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
5、 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十
三、争议的解决工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第__________种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。十
四、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定不纳入合同范围内。本合同一式___份，至合同签订之日起生效。甲方：________年____月____日乙方：________年____月____日
建筑施工劳务合同【篇2】
建设方：(以下简称)甲方：
承包方：(以下简称)乙方：
依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围：
五、承包工作期限：
开始工作日期：年月日结束。
工作日期：年月日：总日历工作天数为天。
六、质量标准：工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定等级。
七、面积金额结算：
八、付款方式：乙方进入现场后预付%，不得无故拖欠，余下的费在工程竣工后日内一次计算付清给乙方。
九、
1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。
2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。
3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。
4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的'损失，由乙方负责，双方分清责任。
5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。
十、
1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。
2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。
十一、双方约定：
1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。
2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。
十二、违约责任：
甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价%赔付对方。
十三、争议解决：
在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向所属的人民法院提起诉讼。
十四、未尽事宜：
双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。
十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效。
十六、本合同一式四份、甲、乙双方各执二份，签字盖章后即生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
身份证号码：身份证号码：
固定住址：固定住址：
帐号：帐号：
邮编：邮编：
年月日年月日
建筑施工劳务合同【篇3】
发包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
因甲方承包________________工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将________________施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________________
2、工程地点：________________________
3、工程规模：________________________
二、承包范围
1、正负零以上：泥工上主体；内外粉刷；钢筋绑扎和预制。
2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。
三、工程质量
1、合格。
2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下
严格把关工程质量、生产安全、工程进度，严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。
四、工期
以承建方时间为准。
五、结算方式
泥工；钢筋工以建筑面积计算元每平方米。
六、工程款支付方式
以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70%，主体完工付到90%，工程全部完工付清余款。
七、违约责任
1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。
2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。
八、如有特殊情况，双方友好协商解决
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方（签章）____________乙方（签章）___________
________年______月_____日________年______月_____日
建筑施工劳务合同【篇4】
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、 工程概况
1、 工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库
2、 工程地点：大同市南郊区老平旺村口
3、 乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。
4、 承包方式
甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价
地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2 。
二、 质量要求
乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。
三、 双方的责任与义务
1、 乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费1000元/人。
2、 乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、 乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。
4、 施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。
四、 结算支付方式
地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。
五、违约责任
施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
