在这个有重要意义的日子里，我们或许会非常频繁地使用各种祝福语，祝福语有利于双方的人际交往，将真诚的祝福献给你！有没有特别打动你的祝福语？请阅读由小编为你编辑的施工协议书精选六篇，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。此外，关于祝福语大全，您还可以浏览2023早上好高情商句子47句。
发包方（甲方）：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委托代理人：_______________________________________
职务：_____________________________________________
联系方式：_________________________________________
承包方（乙方）：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委托代理人：_______________________________________
职务：_____________________________________________
联系方式：_________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
外墙修缮施工协议书
协议书编号：XXXXX
甲方：（委托方名称）
地址：
电话：
营业执照号码：XXXXXX
乙方：（承接方名称）
地址：
电话：
营业执照号码：XXXXXX
根据双方自愿、平等的原则，就甲方委托乙方进行外墙修缮施工事宜，达成以下协议：
一、施工范围
1.1 乙方将对甲方所在建筑物的外墙进行维修和翻新，包括但不限于清洗、刮油、填补裂缝、防水处理、刷涂等工作。
1.2 甲方应提供外墙修缮工作所需的必要资料及物资，如建筑图纸、油漆等。
二、工期和工作计划
2.1 乙方应按照甲方的要求，在签订本协议后15天内提交详细的施工计划，包括工程时间安排、人员配备、设备购置等内容。
2.2 乙方应在获得甲方的批准后，开始施工，并严格按照施工计划进行工作。
2.3 若因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，并及时调整工作计划。
三、费用及支付方式
3.1 甲方应向乙方支付工程总费用XXXXXX元，费用结构包括人工、材料、设备等。
3.2 甲方应在施工开始前支付工程总费用的XX%作为预付款，预付款金额为XXXXXX元。
3.3 工程完成后，甲方应及时支付剩余工程款项，乙方应提供相应的发票和付款证明。
3.4 如施工过程中发生额外费用，应由甲方额外支付，并与乙方协商确认后进行支付。
四、质量要求和验收标准
4.1 乙方承诺施工过程中将严格按照相关国家和地方法律法规及标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方完成施工后，甲方将进行验收，验收标准包括外墙的平整度、色彩均匀性、防水效果等方面。
4.3 若甲方对施工质量有疑问，有权委托第三方进行质量检测，相关费用由甲方承担。
五、保修责任
5.1 乙方对施工后的修缮工程提供一年的质量保修期，保修范围包括已经完工的工程部分。
5.2 甲方应在发现施工质量问题后及时通知乙方，并提供相关证明材料。乙方应在接到通知后及时进行修复。
六、违约责任
6.1 若一方违约，违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为双方总协议金额的XX%。
6.2 如一方违约严重，造成对方较大经济损失的，守约方有权向违约方索取相应的赔偿。
七、解决争议
7.1 双方在履行本协议过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向双方所在地的人民法院提起诉讼。
八、协议修改和终止
8.1 本协议的修改和补充内容应经双方书面协商一致并签字确认后生效。
8.2 在工程进行过程中，如遇到超出原协议范围的施工情况，双方可进行修订或终止协议，应及时书面通知对方。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
日期： 日期：
进场合作施工协议书合同编号：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条
例》及其它有关法律、行政法规之规定，结合市场经济竞争规律，乙方自愿在甲方樱桃园路建设工程项目拟承担施工劳务、机械等施工任务。为更好的完成施工任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方同意，愿遵守以下协议：一、二、三、有效期限自年月日开工，至工程竣工、工程结算工作量结清为止。工程质量及安全 工程范围：
1、为确保工程质量及安全乙方必须交纳一定数额的履约保证金并严格按照甲方的技术要求施工，配备为完成本工程项目必须的机械设备和人员。在施工过程中，服从甲方人员的指挥，随时接受甲方及工程建设监理人员的检查监督。
2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方技术人员交底施工，对于超出设计图纸及甲方技术交底的部分将不予验工计价。不合格的项目，由乙方无偿返工处理。
3、乙方必须严格按照安全技术交底要求，采取有效的防护措施，杜绝一切工程事故的发生，确保施工人员及行人车辆安全，并确保当地人民人身和财产安全。由此引起的一切伤亡事故，由乙方自己负100%责任。
4、乙方上岗时必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品不得上岗。
四、工程结算方式
依据工程量报审表提报的工程量并经过甲方审计部门审定后的工程量为准。分部分项工程计价经甲方审核批准
后的单价为准。对甲方审定单价不同意的乙方同意按照国家现行定额（人材机）直接费结算。
五、现场施工管理及其他
1、乙方应服从甲方的管理与调度，文明施工，保护工地现场环境，防止污染，不发生重大环境污染事故
2、乙方应保护好施工路段等各处有关隐蔽障碍物（光缆及管线等），以免破坏。同时注意保护好施工地段附近的建筑物、构筑物及其他设施。否则由此带来的一切损失均由乙方负全面责任。
3、施工过程中如果出现其他难以预料的事情，乙方应及时报甲方，由甲方协调或协助解决，由此发生的费用由责任方负责。
4、乙方所有施工项目必须自行完成，严禁转包、分包，一经发现甲方有权解除合同，清除出场。
5、乙方的机械设备必须保持良好的状况、手续齐全，进场施工后不得影响甲方施工的正常进行。
6、除甲方原因或甲方允许外，乙方不得私自停工及退场，否则甲方有权对乙方进行处罚。
六、约束条款
本合同自签定之日起生效。
工程款的支付：工程款的支付根据建设单位向甲方付款情况及公司实际情况进行支付。
七、其他内容
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字、盖章后生效。
甲方（盖章）：乙 方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
电话：电话：
签订时间：年月日
分包单位进场施工程序及相关资料
分包单位进场施工程序
及相关资料
分包单位进场施工程序及相关资料
1、分包单位进场施工程序：
与业主或总包单位签订合同、取得进场证明→向总包单位申报并提供有关资质资料→进场施工准备（包括材料设备报验，人员安全教育，暂设搭设等）→经同意后进场施工→接受总包单位对施工进度、质量、安全、文明施工的检查并按限期整改→每一工序完工自检并合格后向总包单位报检→经检查合格后进入下道工序或与其他分包队伍进行工序交接→施工完成后经批准退场→保修
期间组织维修。
2、分包单位的施工要在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、质量负责人及施工日期并做好相应的图文记录，并作为施工方案的一部分上报总包单位，在分包工程交付时将按此记录检查及确定责任承担者；由于不按规范、规程施工而造成质量事故的将追
究相应人员的责任。
3、分包单位之间的工序交接工作，由总包单位组织，每次工序交接都必须形成书面记录，并由交接双方及组织者签字同意交接。
4、工序交接的检查内容包括：上道工序的施工质量按相关规范是否合格、施工后现场是否工完场清、是否对其他工序有破坏、现
场的设备设施是否改变等。
5、对不合格分包工程必须进行返工或返修不合格决不能进入下道工序，如果不合格分包工程流入下道工序，要追究工序交接组织者的责任。分包单位在发现不合格后，要组织有关人员进行分析研究产品不合格的原因，对其原因采取必要的纠正，有预防的措
分包单位进场施工程序及相关资料
施并要有文字记录上报总包单位。
分包工程全部完成后，由项目副经理组织，技术负责人及专职质量检查员，按照国家有关标准规范进行质量等级评定后，报监理
单位进行质量等级核定。
6、总包单位将每月组织一次工程质量大检查（包括内、外业），总包单位质量人员随时现场抽查，对不合格工程限期整改。
7、如果同一问题或同一部位质量问题发生三次以上还未得到控制，总包单位将对该分包单位向业主申请进行清退处理。分包单位进场必须提供的资料
1．营业执照、资质证书、安全生产许可证要求看原件，报加盖公章的复印件，业绩及其他相关证明资料（加盖公章）。2．项目安全生产组织机构 3．项目安全生产管理制度
4．项目主要管理人员分工及联系电话
5．企业法人、项目经理、项目专职安全员的安全生产考核合格证书，要求看原件、复印件上加盖单位公章。专职安全员按人数配备50以下一名，50至200人二名，200人以上按5‰配备。按班组配备兼职安全员，50人以上的班组设2名兼职安全员，并上报兼职安全员登记表。每10人设群众监督员一名，以保障现场施工安全。6．进场人员花名册、身份证复印件，进场施工前三天上报并做为安全教育的依据。临时进场人员必须提前上报花名册，报项目部备案。
分包单位进场施工程序及相关资料
7．进场特殊工种操作证复印证，要求看原件、复印件上加盖单位公章。
8．签定安全生产协议书，与劳务合同同步进行。
9．三级安全教育卡、三级教育试卷，项目部安全教育三日内。（三级安全教育为项目部级、分包队级、班组级）。专业分包应自行进行三级安全教育报项目部备案。
10．分包单位所用人员的劳动合同复印件 11．分包单位所用人员的工伤保险证明文件
1、分包方必须是合格分包方，配合总包对进场人员总交底，签订安全协议书、文明施工协议书。分包单位在进场前应将本单位的安全生产许可证、资质证书、资质证明、营业执照等资料，必须加盖公章，上报给安全员李军和资料员周晓华，确定为是合格分包方，方可进场。
2、专项施工组织设计(方案)上报总包、安全技术措施审批记录。
3、分包方必须配备专职安全员一名，并持有效上岗证。
4、分包方的(专业)安全应急预案。
5、分包方向总包提供所有进场人员的花名册、身份证复印件、健康证，并提供机械设备验收记录表及机械清单。
6、分包方的分项安全技术交底每次上报一份到总包备查。
7、分包每天的“三上岗、一讲评活动”每周上报一份到总包处备查。
8、分包方每月配合总包对其进行一次安全业绩评定。
分包单位进场施工程序及相关资料
9、分包方在施工现场动火必须办理动火证后才能动火。
10、分包方必须将特种作业人员操作证原件上报总包审核，审核后退还，将复印件留底备案，操作人员必须持有效证件上岗。
11、分包人员进场必须到总包安全员处办理胸卡(每张胸卡压人民币20元)，退场时退还押金。
12、总包提供给分包方的安全物资、安全设施必须在办理交接手续后才能使用。
13、总包方对分包方安全检查不合格后发出的整改通知单，必须在规定的时间内整改完成，并将整改情况反馈给总包安全员。
分包方须向总包方提供如下资料(质量)
1、总包对分包进行质量总交底，分包方也必须对施工班组进行质量交底，在分部分项工程开始之前另做有针对性的质量交底，并将交底记录上报总包备案。
2、专项施工组织设计(方案)中包括质量目标和具体保证措施，以及成品保护措施等。
3、分包方必须配备兼职质量员一名，做好分部分项工程的验收记录及检验批评定，资料上报总包备案。
4、质量员对总包（监理、业主、上级部门等）发出的质量整改通知单等，必须及时整改并书面回复整改情况。
5、按时参加总包召开的质量会议。
分包单位进场施工程序及相关资料
6、对出现的质量问题应作纠正和预防措施，并有书面记录，上报总包备案。
7、分包方使用的计量器具应有计量局发出的鉴定证书，并复印（盖章）一份上报总包备案。
8、材料在进场前必须向总包上报材料的合格证、准用证、试验报告等材质证明资料，否则不得投入使用。
分包方须向总包方提供如下资料(计划协调管理部)
1、进度计划
1）根据总包的总进度计划，编制本专业施工总进度计划，如有变更需及时补充调整后的施工总进度计划。
2）每月24日上报总包形象进度和下月进度计划。
3）每周日下午16：30前向总包提供本周质量、安全、文明施工、进度、需协调事宜等各项的完成情况和下周进度计划。
2、甲供材料计划，必须根据总进度计划提前向业主提出进场计划。
3、及时将甲供材料的验收记录及合格证、试验报告、许可证等各种证明资料收集齐全，上报总包。
4、准时参加总包单位组织的工程协调例会。
分包方须向总包方提供如下资料(商务部)
1、分包方每月向总包提供当月工程量。
分包单位进场施工程序及相关资料
2、分包方每月填写分包考核表。
3、分包方每月进度计划。
4、具体格式分包进场后，在总包商务部领取。分包方须向总包方提供如下资料(物资部)
1、需要使用总包单位物资，必须提前向总包物资部提出书面申请。
2、发现擅自使用总包物资，将按照项目部奖罚制度严肃处理。
分包方须向总包方提供如下资料(技术部)
1、分包进场后向总包提交审批后的专业施工方案和技术交底。
2、分包进场后向总包提交审批后的专业深化图纸、设计交底及会审。
3、向总包提交工程变更及洽商单、技术检验报告、材料及半成品的试验与检测、技术问题处理、相关规范规程、季节性的施工技术措施等资料。、提交科研攻关，技术改造，技术革新，新技术、新工艺试验及技术培训的相关资料给总包。
5、设计变更、技术核定单管理办法
A.设计变更应由提出单位办理技术核定单，并经设计单位、业主、监理和总承包共同签字认可。
B.施工过程中发生的材料代用，施工做法改变或施工条件变化而需要修改，提出单位应办理技术核定单。
C.以上设计变更、技术核定单须第一时间报到总包，并原件留档。
分包单位进场施工程序及相关资料
6、施工方案管理办法
A.要求各专业承包人提供相应的单位工程施工组织设计应包括：工程概况；主要工作准备计划；施工流水段的划分；主要项目的施工顺序和施工方法；劳动组织；技术措施；工程进度表；分期材料、半成品、劳动力、机具需用量计划表；分阶段的现场平面布置图；保证工程质量的措施；保证施工安全的措施；技术节约措施；经济技术指标的测算等。
B.施工组织设计按编组分工逐级向下交底，并做到交底明确，书面留底。
C.各专业承包人严格按照施工组织设计施工，维护其严肃性。如果条件变化而修改原设计时，应经原审批人同意。
D.做好施工方案的调整，实行动态管理。当施工条件发生变化时，编制调整施工方案后，报原审批人审批后执行。
E.特殊施工过程应编制相应的施工专项方案。由专业承包单位编制，总包技术负责人参与审核。
7、材质与产品检验
A.材料、产品、半成品进场必须随带合格证明，对品名、规格、型号不符或不合格的产品，不得验收使用。
B.对钢材、钢结构、安装设备等，进场时必须有合格证明和复验证明、设备开箱检验记录等。
C.进入施工现场部分材料按规定须复试的，进场后需经过复验才能使用。
分包单位进场施工程序及相关资料
D.材料设备的报审程序先报到总包再由总包统一上报到监理。
8、工程测量管理
A.工程施工前，对业主提供的基准点进行复核，确认无误后方可使用，对基准点复测有疑问应提出让总包参与复核。
B.工程施工中对建筑物轴线、水准点、坐标控制点进行复测。C.总包只提供主轴线的控制线和控制标高，其他细部尺寸线分包自行负责。
D.工程竣工后，按规定进行建筑物和市政管线的竣工测量。
9、工程计量管理
A.施工中应用的文件、图纸、资料、报表应采用国家法定计量单位。B.凡新购、修复、安装的计量器具，必须经检定合格后方可使用，并按计量检测要求进行周期检测。
C.各类工程测量、试验、质量评定等使用的计量器具，其种类、规格及精度满足国家施工规范和质量检验标准的要求。
10、隐蔽工程验收与技术复核
A.工程施工过程中，应按部位、按工序进行技术复核，未经检查验收的分项不得进入下道工序。
B.对隐蔽工程验收分项，未经监理复核审定不得进入下道工序，并应及时办理隐蔽验收记录，签字盖章齐全。
C.单位工程结束后也要组织业主、设计、监理参加验收，检查施工质量，填写验收评定意见。
11、竣工资料与竣工图编制
分包单位进场施工程序及相关资料
A.按建设主管部门的规定做好竣工技术资料收集工作。B.在竣工验收之前，重新绘制竣工图。
C.各专业项目设专人负责编制技术资料和竣工图。D.其它资料要求按项目有关规定执行。
所有需要向监理、业主提交的资料、文件必须经总包单位资料员报审。
分包方须向总包方提供如下资料(办公室)
1、进场管理人员及施工班组班长的联络方式（姓名、职务、传真、邮箱、手机、座机）。
2、进场管理人员的花名册（姓名、性别、身份证号码、家庭住址、进场时间、职务）和身份证复印件。
3、使用总包单位复印机缴纳一定费用，并在资料员处登记签字，工程款中扣除。
项目管理制度
为贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《关于加强大型公共建筑质量安全管理的通知》等文件和本公司相关管理规定及达到项目工程目标（鲁班奖、白玉兰、优质结构、文明工地、标化工地、中建CI形象金奖），促进工程建设各专业分包方增强质量意识，确保建设工程质
分包单位进场施工程序及相关资料
量安全，特制订项目部管理制度。
管理涉及内容：安全（文明施工、综合治理）、质量、施工进度、技术管理、商务管理、工程资料、宿舍管理等（包含以上内容但不限于此）。
一、安全文明施工
1、每个分包队伍必须配备壹名专职安全员，未配备专职安全员罚款500元，并责令整改。
2、不参加安全检查、安全会议的分包负责任人，处罚200元/次，不按时到会处罚100元/次。
不按时具体为：迟到、早退、指定他人（责任人因公务不在现场，可指定班组长）。
3、每道工序施工前不进行安全技术交底的，处罚50元/次。
4、擅自拆除和挪用安全设施、破坏安全标志、宣传标语、生产设施，处罚200元/次。
5、不执行安全生产规定和施工组织设计、安全施工组织设计相关安全技术措施，处罚100元/次。
6、擅自改变安全技术措施，处罚500元/次。
7、不执行“三上岗一讲评”，处罚30元/次。
8、强令工人违章作业，指挥者处罚500元/次，作业者处罚100元/次。
9、接到“安全隐患整改通知单”逾期不改或整改不到位，处罚150元/次。
分包单位进场施工程序及相关资料
10、班组每天不组织班前安全活动，处罚班组长50元。
11、不佩戴胸卡上岗，处罚10元/人*次。
12、发现事故苗子、安全事故不向项目部汇报，处罚100元。
13、特殊作业人员未持有效上岗证，处罚100元/人。
14、不戴安全帽进入施工现场，处罚20元/人，不扣好帽带，处罚10元/人。
15、高空作业（≥2米），不佩带安全带、不系保险钩，处罚50元/次。
16、高空作业时，向上或向下乱抛材料、工具等物件，处罚50元/次。
17、非机械操作人员，使用和玩弄机电设备，处罚30元/次。
18、非电气专业人员擅自拆装电线、电灯等电器，处罚20元/次。
19、非操作人员，任意进入吊装区域，违章者罚款30元/次。20、高空作业穿高跟鞋或拖鞋操作的，处罚30元/人；上架子、起重机械穿硬底鞋或易滑鞋，违章者罚30元/人；酒后操作违章者罚50元/人* 次。
21、竹扶梯、人字梯无防滑保险措施或缺档腐朽仍在使用的，处罚10元/次。
22、作业人员未按规定通道、人货梯上下，而任意攀登，处罚50元/人*次。
23、脚手架上材料堆放超载，处罚100元/次。
24、任意拆除脚手架的底笆、扶手栏杆、踢脚板、安全围护网，处罚
分包单位进场施工程序及相关资料
50-100元/次。
25、任意切断脚手架的拉结点，处罚100元/点。
26、热天在脚手架上午睡或乘凉者，处罚20元/人*次。
27、不用插头接电，而直接插入插座的，处罚20元/只*次。
28、木工圆锯无防护罩的，处罚50元。
29、未按施工总平面图或指定地点处堆放材料、设备，处罚100元/次。
30、必须在规定的吸烟处吸烟，在施工作业区吸烟和吸游烟的，处罚20元/人*次。
31、班组未做好工完场清，处罚100元/次。
32、施工现场有随地大便，处罚50元/人，小便处罚10元/人。
33、材料对方造成施工道路不畅通，引起事故发生或造成人员伤害的，处罚责任分包500元/次。
34、每次动火前必须到安全部门申请动火证，未按要求申请动火证，处罚50元/次。
35、在脚手架上进行电焊作业，未设置接火盆、无监护人的，罚款100元/次。
36、在木工间吸烟者处罚50元/人，发现有烟蒂处罚10元/只。
37、气割、电焊违反“十不烧”规定，处罚100-500元。
38、冷天在施工现场烧火取暖的，违章者罚款100元/人。
二、工程质量
1、班组不配备兼职质量员，处罚50元，并责令整改。
分包单位进场施工程序及相关资料
2、班组长对组员不进行技术质量交底，处罚50元/次。
3、发现材料未经报审，在总包和监理未同意的情况下，先投入使用的罚款1000元/次。
4、不按施工方案的质量保证措施进行质量控制的，根据情节严重性，罚款1000~5000元/次。
5、由于分包方主要责任造成质量事故的，根据情节严重性，进行不低于1000元/次的罚款。
6、使用不合格的材料，一旦发现严肃处理。
7、在交叉施工中，发现未做好成品保护工作造成损失的，根据情节严重性，处以不同程度的经济制裁。
三、工程进度
1、由于分包自身管理原因，未按施工进度计划完成任务，影响下道工序施工，处罚责任分包200元/天；若通过加班能把延误时间弥补的，不影响下道工序施工，处罚50元/次，以示警告。
2、因分包自身原因造成工期延误影响关键节点的完成，处罚1000元/次。
四、物资管理
1、擅自使用总包材料做柜子、箱子等用具，处罚200元/人。
2、使用总包物资必须书面申请，擅自挪用或使用罚款100元/次。
3、发现盗用总包物资的，扣除材料费后，以材料费双倍价钱处以罚款。
五、工程资料
分包单位进场施工程序及相关资料
1、分包在完成自检工作后，经施工员、技术员、质量员验收合格后，完成验收记录，到总包质量员处进行分项工程验收报审工作，不按程序验收的罚款100元/次。
2、不按时签字确认、不按时上交、不配合项目部要求完成或提交各项资料，处罚50元/次。
六、生活区管理
1、随意带小孩或非女施工作业人员进入施工现场的，处罚责任分包200元/次。
2、职工宿舍内不允许做饭，擅自使用煤气、电炉、电饭煲、电炒锅做饭、电茶壶、热得快烧水等，处罚500元/次；同一班组或同一宿舍若再次发现使用以上物品对责任班组处以5000~10000元罚款。
3、擅自留宿外来人员，不得男女混居，违反者处罚50元/人*次。
4、宿舍内私接电线和接插座，处罚500元/处。
5、违反规定乱倒残羹剩饭，处罚100元/次。
6、空屋电灯开启、不随手关水龙头处罚100元/次。
7、宿舍必须保持清洁卫生，床上物品叠放整齐，生活用品排列有序，不得随意挂放衣物、鞋子等；宿舍不整齐，检查不合格班组处罚500元/次，同一班组或同一宿舍两次发现不合格处以5000元罚款。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。
乙方于 年 月 日进入现场， 年 月 日竣工，总工期为 天。
乙方按/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际施工面积进行结算。
1、按施工工序分四个阶段付款：①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹线打格完工(该工序价格 元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格 元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。
2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以 元/m2作为奖励，一次性拨付。
一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。
三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。
四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。
一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。
二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。
甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。
乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。
一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期顺延。
二、工程未能通过验收，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价 5%/天计收违约金。
三、由于乙方施工质量不合格造成的返工，一切费用由乙方承担。
第九条：本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
施工单位(甲方)
设备管理单位(乙方)
双方根据沈铁办发( ) 号关于印发《沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法的通知》要求，为保证铁路运输正常运行，施工时确保行车安全，经双方协商一致，签定本协议：
一、工程概况：
1、施工项目：提速改造工程。
2、作业内容：线路、桥涵附属。
3、地点和时间
地点：
时间： 年 月~ 年 月。
4、影响范围：
二、施工责任地段和期限
施工责任地段：
。
期 限： 年 月~ 年 月。
三、甲乙双方的责任与义务：
1、 提速改造工程线路、桥涵附属施工过程的监督和各单位协调。
2、 施工范围内涉及相关电务设备均属安全防范内容。
3、甲乙双方共同执行部、局有关施工安全管理规定，执行路局批准的《施工方案》和计划，落实措施，确保安全。
四、安全权利及义务：
1、施工时，甲方要科学制定施工方案，建立完善的施工安全责任制，落实施工安全措施和责任，严格责任追究，确保行车安全。乙方在甲方施工过程中积极配合并做好监督和检查工作。
2、依据施工平面图，甲方向乙方介绍施工的时间、地点、施工工艺，使乙方明确施工有可能给地下隐蔽带来损害和不良后果，做好防范。乙方向甲方提供地下隐蔽设施的分布和埋设深度等情况，必要时画出示意图，使甲方明确地下设施的分布、走向、埋深等，使之作出适宜的防范措施。
3、在施工当日，乙方向施工现场派出监护人员，对甲方施工进行监督指导，若甲方发生有危及地下设施安全的.行为和倾向时，乙方有权向甲方提出纠正，在必要的时候可责令甲方停工处理。如乙方因故不能到现场配合，乙方应提前24小时告之甲方，使甲方不得擅自施工，如擅自施工，由此造成的一切后果和全部损失由甲方负责。
4、乙方派出人员熟悉并掌握地下设施的分布走向、埋深，正确指导甲方人员施工，因乙方派出人员指导失误造成的不良后果，由乙方担当责任和损失。
5、由于甲方施工等原因而使地下设施发生损坏时，甲方应积极采取必要措施及时予以抢修，乙方要积极配合，其修复费用由甲方承担。
6、乙方应对甲方的施工方案及施工封锁计划及时审查会签，签字后方可上报。并在施工当日，向施工现场派出监护人员对甲方施工进行监督指导。
7、如因隐蔽设施埋设时间过长等原因乙方不能提供准确的位置时，甲方在施工前，要在乙方的指导下进行“井”字形开挖，以探明电缆的走向、埋深。开挖过程中，甲方要听从乙方的指挥，不得野蛮开挖，不得使用机具开挖。
8、施工期间人身安全由甲乙双方各自负责。
五、违约责任和经济赔偿办法：
因甲方施工造成营业线设备损坏和影响行车安全构成行车事故的，视具体情况，甲方要承担全部或主要责任，并按实际损失赔偿所发生的费用。对未经乙方同意或监护人员未到现场擅自施工及违反施工程序、安全技术标准构成的行车事故甲方负全部责任，并赔偿全部的直接和间接损失。
六、安全监督及配合费用
1、按沈阳铁路局下发的有关文件执行。
七、其他未尽事宜有双方协调解决。
施工单位(甲方)意见：
负责人： 职务：
年 月 日设备管理单位(乙方)意见：负责人： 职务：
年 月 日建设单位意见：
负责人： 职务：
年 月 日
局建设单位主管部门意见：
负责人： 职务：
年 月 日局设备管理(运输)部门意见：负责人： 职务：
年 月 日局安全监察室意见：
负责人： 职务：
年 月 日
协议双方：
甲方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXXXXX。
乙方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXXXXX。
XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXX。
乙方系×××的妻儿。×××（系甲方雇工）于XX年XX月XX日在为甲方（系×××生前雇主）劳动时，因电击死亡。为解决因×××死亡的善后赔偿事宜，
甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：
一、因×××家属来沪料理×××后事的车旅费、住宿费以及在处理死者火化前的生活费，由甲方承担。
二、发生在上海期间的.×××的丧葬费由甲方承担。
三、以上第一、二条款项由甲方按乙方提供的支付凭证，按实结算。
四、甲方一次性向乙方支付因×××死亡的赔偿金，计人民币×××万元。
五、以上第四条款的赔偿金，由甲方最迟于XX年XX月XX日存于在银行开立的存款帐户内。在甲方向名下存款帐户存人该赔偿款时，乙方应向甲方出具收款收据。
六、双方约定，在甲方履行了上述全部款项赔付义务后，乙方不再以其他任何理由向甲方再行赔偿和补偿要求。
七、本协议一式三份，甲、乙方各持一份。上海市公证处备查一份。本协议自双方签字之日起成立。
八、本协议在履行期间发生争议，自行不能协商解决的，由上海市人民法院管辖。
协议人：
甲方：乙方：
签订日期：XX年XX月XX日
签订地点：
甲方：
乙方：
根据相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，对乙方人身损害赔偿事宜达成如下协议：
一、乙方在受甲方雇佣期间人身权益受到损害。在乙方住院及休养期间，甲方已支付了包括乙方的医疗费、护理费、营养费、住院期间伙食补助费等一切费用。二、在乙方受伤休养期间，甲方已按乙方的工资标准（XX元每月）按时足额支付乙方的工资。另外，甲方再支付给乙方个月工资元。
三、乙方经伤残等级鉴定，评定伤残等级为九级，为此，甲乙双方经友好协商对该损害达成一致，甲方在本协议签订后一次性付给乙方元（大写：）。二、三项合计元。
四、本协议签订后，甲乙双方对协议全部内容不得反悔，任何一方反悔即视为违约，应承担二、三项赔偿金总额一倍的违约金。
五、本协议一式二份，均具有同等法律效力。
六、本协议经双方签字后生效。
甲方：乙方：
XX年XX月XX日
本工程甲方愿意将双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期完成，明确甲、乙的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：
3)工作内容：挡土墙人工支砌，包括支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
4、计算方法：
乙方完成工作量据实计算。由于挡土墙走向落差高低不一，砌筑高度大约在4—5米之间，基础底部宽度2米，高度4米，顶部宽度0.6米。砌筑长度约25米，工程量按实际方量试计算。
5、拨款方式：工程结束按现场已完成的工程量的100%支付给乙方工程款项。
1)甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2)乙方必须按照相关技术规范进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3)乙方施工期内，甲方有权力随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不知整改的，甲方有权利要求退场，所产生的一切费用甲方概不负责。
4)乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
5)本合同自有同等的法律效力，希望甲、乙双方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。
甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。
甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
甲方负责第三方入网工程的`结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。
乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3、收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。
开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。
甲乙双方合作期限暂定为_________年。
__________________________________________________________。
在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。
在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。
甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。
乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电消防工程承包合同范本
发包人(以下简称*方):
住址:
承包人(以下简称乙方):
住址:
经*乙双方充分协商，*方愿将_________________项目水电消防工程委托给乙方施工，为了明确双方在合同履行过程中的责任，依照及相关法律，在平等、自愿、诚信的原则下，双方签订该合同，以资共同遵守。
1、工程概况
2、工程名称:
3、工程地点:
4、承包方式:
5、承包范围:
6、工程量计算:
7、承包价格:
8、付款方式:前期预埋__________元∕㎡，砌墙__________元∕㎡，消防__________元∕㎡，给排水__________元∕㎡，穿线__________元∕㎡，避雷__________元∕㎡，外落水到总款的__________%，剩余__________%为质保金。
9、质量保*:
(1)乙方应按图施工保质保量，注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费，乙方应照价赔偿。
(2)因乙方原因导致工程质量不合格，需要返工的，由乙方承担一切费用。
10、工程期限:
计划开工期限_______年_______月_______日，计划完工期限_______年_______月_______日，总历时_______日。
11、双方职责:
(1)*方职责:
①*方为乙方提供完整的水电施工图纸。
②到付款节点时及时支付工程款。
③提供施工所需的水电及消防料。
(2)乙方职责:
①按图纸施工，节约材料，保质保量，确保工程进度。 ②安全作业，增强安全意识，确保每个工人的人身安全，如违章作业出现安全事故，由乙方自行负责。
③必须持*上岗，严格按照*方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。
④乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由*方办理。
工程委托施工合同协议书
甲方（委托方）：___________
地址：___________
联系人：___________
联系电话：___________
乙方（承揽方）：___________
地址：___________
联系人：___________
联系电话：___________
鉴于：
1.甲方拥有___________（以下简称“工程”）的建设权；
2.甲方需要委托乙方对工程进行施工；
3.乙方具有相关的施工能力和技术，并在此基础上同意承揽工程施工；
4.甲、乙双方同意遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量管理条例》和其他有关法律法规的规定；
故甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上达成协议如下：
第一条 工程内容
1.1 甲方委托乙方负责对工程的全过程进行施工；
1.2 工程地点位于___________（详见附件1）；
1.3 工程建筑面积为___________平方米；
1.4 工程预计开始时间为___________，预计结束时间为___________。
第二条 施工范围和标准
2.1 乙方应按照相关法律法规及建设标准进行施工；
2.2 施工过程中如遇有需要甲方参与的事宜，乙方应提前告知甲方并邀请其参与；
2.3 工程施工过程中，如有需要进行变更的标准和构造，乙方须提前征得甲方的同意。
第三条 工程质量
3.1 施工过程中，乙方应按照承揽合同规定的标准，对项目进行监督和质量检查；
3.2 完工后，乙方应确保工程质量符合国家、地方有关法律、法规及建设标准，严格按照技术标准及验收规程完成工程留样；
3.3 工程交付后，乙方应提供包括工程设计、图纸和施工记录等在内的各类施工文档。
第四条 工程进度
4.1 工程进度根据双方商定的时间节点确定，并按期完成；
4.2 如工程进度必须调整，乙方应提前通知甲方并协商重新制定进度计划。
第五条 合同价格及支付方式
5.1 工程总价为___________元人民币；
5.2 乙方应在工程完工并经甲方验收合格后，发具有法律效力的增值税发票；
5.3 工程款支付方式为___________。
第六条 保证和担保
6.1 乙方应在合同签署前提供有关公司资质和施工能力证明；
6.2 乙方保证施工期间能够保证现场工作的安全和秩序；
6.3 乙方承认，如因施工质量问题或其他原因导致返工、赔偿等费用的产生，乙方应承担全部责任。
6.4 乙方应向甲方提供履行本合同所必需的担保，担保形式由甲方和乙方共同协商确定。
第七条 保密
7.1 双方应保守对方提供的任何与项目相关的资料、技术资料、机密和商业秘密等信息的机密性和安全性；
7.2 未经甲方许可，乙方不得擅自将该项目中的机密信息披露给第三方，否则，需承担法律责任。
第八条 违约责任
8.1 任何一方违反本合同的条款和规定，对另一方造成损失的，应当承担违约责任；
8.2 本合同任何一方未及时履行合同义务的，应当承担相应的违约金。
第九条 管辖法律和争议解决
9.1 本合同签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律；
9.2 如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条 附则
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
10.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
10.3 本合同中如有未尽事宜，可由双方协商解决。
甲方（盖章）：___________
授权代表：___________
联系电话：___________
乙方（盖章）：___________
授权代表：___________
联系电话：___________
日期：___________
zfw152.com更多精选祝福语阅读
当我们参加活动时，我们应该真心的为他祝福。祝福已融入到人们的日常生活当中。让开心快乐时时与你拥抱！一般写祝福语需要注意哪些问题？小编收集并整理了“施工协议书”，欢迎大家参考阅读。
甲方（业主/租户）：
联系方式：
乙方（施工方）：
负责人：
联系方式：
为确保______________________（业主/租户）装修工程区域装修期间的安全，遵照吉林省政府的有关规定及本商厦的管理规定实行安全管理责任制，现__________________物业管理处（甲方），与______（业主/租户）及其委托的装修工程公司_____________________（乙方），订立装修安全责任协议书如下：
第一条?工程项目
项目名称：
第二条?施工地址
工程地址：
第三条甲方安全责任：
装修施工安全协议书（精选7篇）随着当代社会法律氛围的逐渐浓厚，合同已经成为我们生活和工作中不可缺少的一部分。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，常见的撰写合同规范有哪些呢？
1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并就有书面记录或资料。乙方在摊铺机停放在通车道路上时，周围必须设置明显的安全标志；作业中乙方严禁擅自离开驾驶台。
2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。
乙方应自觉遵守摊铺机的其它《安全操作规程》和《技术操作规程》，严格执行合同条约。
4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。
6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工程的抽考。
7、乙方在施工中发生的甲方电网、备事故，甲方有责任负责调查、统计上级，乙方在施工中如发生_____《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门。
项基本原则乙方应按照>(JTJ076-95)相关规定,向甲方提供书面汇报材料,并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标.保证提供材料真实有效,机械设备各项手续齐全.如有不符,甲方有权拒绝机械上路作业。
8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
9、发生以下情况停工整顿、因停工造成的违约责任由乙方承担：
（1）、人身伤亡事故；
（2）、发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3）发生厂内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
第四条乙方安全责任
1、负责装修区域施工期间的各项安全责任，并保证施工人员不得在本商厦内喧哗、赌博、酗酒、偷盗、斗殴等行为。
熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
乙方机械和汽运车辆应服从甲方人员的管理和指挥,不得私接与本项目无关的其他业务.起土场地遇到外地人员妨碍施工,
2、乙方施工人员名单应送到甲方备案。甲方根据乙方提供的名单核发临时出入证，所有施工人员，装修、装饰材料应从指定的电梯及路线进出，乙方施工人员一律禁止到非工作范围乱走。
乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;
乙方应注意安全文明操作,遵守安全规程,不得与地方及其他人员.过往车辆发生矛盾,
3、在装修方案获得有关部门审批后三日内提交甲方有关施工进度表，以便甲方安排乙方进场施工事宜。
4、设立现场安全负责人，向甲方了解与施工相关的消防安全事宜，并对施工安全负责。
5、用电、用水和动火应得到甲方批准后方可进行：
应出示原件，并将复印件报甲方存档备案。在用电前应向甲方提出申请，管理处则有偿提供配电箱给该业主/租户。
根据需要，组织受益农户进行管道沟、水井、清水池等工程土石方开挖，组织受益农户进行所需材料的二次转运，农户在开挖、转运材料过程中出现任何安全事故均与乙方无关;
（2）所有的装修材料须是非燃性材料，所有木器材料必须涂上防火漆如有玻璃门及玻璃隔墙，应选用安全玻璃。
本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿。
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务。
（3）乙方于施工现场需配备足够灭火器。施工照明禁止使用碘钨灯，每具照明灯具不得大于60W，并需安放远离易燃物品的地方。
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则。
乙方按jbj9-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%。
（4）用水应事先向甲方提出申请安排，得到书面许可后方可进行。
（5）进行动火工作时，应事先到甲方办理动火证，操作应由有执照的焊工进行，严禁违章操作。
（6）一切超重负荷之设备必须提交管理处审批之后方可装置。
6、乙方应遵守甲方的各项施工管理制度。
7、一切易燃物品必须呈报管理处批准后方可带入，并定点专柜负责，物品存放量不易过多，以当日使用量为限，施工完毕后，须将剩余物品带离现场。
包括：
在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底。
8、施工区域禁止吸烟，并保证已开通烟感，温感探头不受遮挡。
9、施工区域应配备消防器材，手提灭火器数量不低于1个/50m2。发生事故应及时处理，迅速通报甲方，并如实报告事故原因，保护现场，配合调查。
丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元。
经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥。
10、现场当日装修废料应该及时清理，不得留在单位内过夜，施工废料或垃圾严禁阻塞消防通道，严禁遮挡、挪用消防设施，保证现场清洁。以上工作须有专人负责。
条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修。
若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。
11、乙方施工人员下班前，应认真检查施工现场，防止留下火险隐患，人员离开前须将电气设备电源切断。
12、乙方应严格按照消防局审定的实际方案，设计修改应重新申报消防局审批，审批后才可施工。
13、乙方应对施工人员进行安全教育，乙方对甲方进行的监督检查应积极配合，并制定安全制度。
14、指定承包商办理项目请参照指定承包商项目附件。
第五条?甲乙双方必须严格执行本协议，本协议作为《劳务施工承包合同》的附件，与《劳务施工承包合同》同具法律效力。
争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解。
第六条?本协议有效期限：自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
第七条?本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第八条?本协议一式三份，管理处及业主/租户、装修公司各执一份。
甲方（签字）：
_________年____月____日
乙方（盖章）：
负责人（签字）：
_________年____月____日
合同附件：
附件一：___________________有限公司装修流程（附件）
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
签订时间：
签订地点：
第一条 工程项目、地点、内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及要求(本条款可作为合同附件)建筑设计规格及要求
4、材料设计要求
所有钢构件质均匀Q 235，表面喷涂普通醇酸油漆，颜色为灰色。
第二条 承包范围
1、±0以上的钢结构部分的制作、安装工程、详见报价范围。
2、本工程钢结构建筑面积：以实结算
3、本工程基础施工均由甲方自行承担其费用。
第三条 合同价款及合同价款的支付
1、1、本合同工程总造价人民币元整，大写 元整，按实际建筑面积计算。
2、付款方式：
2.1自双方签署合同之日起，甲方应当向乙方支付工程总造价的预付款，金额为人民币元，大写为元整。
2.2钢构主体材料(主柱、梁)进入现场甲方应支付给乙方工程总造价的 %作为进度款，计人民币 元整，大写 元整。
2.3(C型钢、彩钢瓦)进入现场甲方应支付给乙方工程总造价的 %，计人民币 元整，大写 元整。
2.4整个工程全面峻工并经甲方验收完后甲方应付清工程的余额的 %给乙方，计人民币 元整，大写 元整。
2.5甲方可以将合同价款的5%作为质保金，在厂房完工之日起一年内支付给乙方。乙方在收到厂房所有余款之后开具增值税普通发票。甲方应另付税金7% 。
第四条 双方责任
1、甲方应保障乙方在进驻现场施工前，现场的水、电、道路畅通与现场地面的平整且其费用由甲方承担。
2、如遇不可抗天气原因(大风、大雨等)，或因甲方原因造成的停工，则工期顺延。
3、图纸由甲方提供，且乙方确认以后按图纸要求施工。
4、若甲方未依据合同规定及时支付工程款，导致施工受到影响，自应付款日起，甲方每日应按应付工程款的%支付滞纳金给乙方，并承担由此造成的工期延误责任。乙方有权在甲方未支付完毕前暂停施工。
5、在施工过程中，由于乙方违章施工，违反操作规程，造成人员安全或在建工程损坏其责任由乙方承担，在施工过程中乙方必须严格按照其所提供的方案图进行施工，双方均不得对设计案进行变更，如确需变更则其费用由提出变更方全部承担。
第五条 安全
1、在工程施工过程中，若未经现场施工管理人员许可，甲方人员不得越权进入施工现场，以免造成其人身安全和其他安全事故，如发生以上情况，甲方应负全部责任。同时，乙方将会加强对施工现场的管控，确保施工进度和施工人员的安全。
2、乙方在施工过程中，由于乙方违章施工，且由此造成人员安全或工程损坏其责任由乙方承担。
第六条 质量保证
1、本厂房完工之日起免费保修一年(人为或不可抗力除外)，并终身维修。
2、本合同共有两份，附件为方案图，签字盖章后即生效，双方必须严格按照合同规定执行。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以补充合同或协议作为本合同的补充合同。
4、其它：如有未尽事宜双方协商解决。
甲方： 乙方：
签约代表： 签约代表：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
一、进场施工许可：乙方所承包的装修施工项目，须经甲方审批并签署本责任书后，方可办理进场施工手续，否则甲方有权禁止乙方入场施工。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
二、施工人员管理：
1、乙方项目经理负责施工现场的管理工作，并负责与甲方协调本责任书执行过程中出现的问题。
2、乙方必须保证所属施工人员未涉嫌犯罪案件，并提供齐全的身份证件，否则甲方有权扣留嫌疑人并交由公安机关处理。
开工前天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)。
3、进场施工人员必须按照有关管理规则办理相关证件。
4、乙方所属施工人员进出甲方时，应主动服从甲方门岗查验、登记，接受保安员巡查。
5、乙方所属施工人员不得冒用、转借、涂改或损毁施工证件，不得使用过期证件，一经发现，甲方有权没收证件、劝离施工现场。
因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。
6、每日规定时间内施工结束后，施工人员应立即撤场，不得无故逗留，不得从事与施工内容无关的活动。
三、施工时间管理：为规定施工时间，如有特殊情况将另行约定。对违反施工时间规定的，甲方有权要求停工并处以50—500元罚款。
任何方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。
四、施工现场管理：
1、乙方施工现场安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，依据国家有关建筑施工安全管理规定，严守操作规程、技术规范，落实安全措施。
对方提供的任何材料和设备，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。
2、乙方施工现场各工种作业，必须符合与甲方签署的协议内容;如有违反，甲方有权责令停工。
3、乙方施工区域应封闭管理，按相关要求围上围板等，不得影响周边单位整体形象;所有施工器材进场后，由施工单位自负保管责任，如有丢失、损坏，甲方概不负责。
材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失。
4、乙方施工人员撤场前，应配合甲方进行内部设施安全检查，确认无误后，将所有乙方自有设施撤离施工区域。
5、未经甲方允许，乙方不得使用施工现场以外水、电设施，不得在施工现场以外存放施工器材或工程垃圾。
6、对违反施工现场管理规定的乙方或其所属施工人员，甲方有权要求其缴纳50-500元违约金，直至责令其停工。
由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。
五、消防安全管理：
1、甲方为装修施工消防安全监管方，乙方为装修施工执行方，双方均应严格遵守国家的法律、法规和北京市各项治安、消防安全管理制度，自觉接受执法和主管部门的检查。
验收时，工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准)。
2、乙方负责其所承包装修区域内的治安、消防安全工作。并于施工前明确指定现场消防安全责任人，并通知甲方其具体职务及联系方式等。
乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。
3、乙方负责对其进场人员进行经常性的防火知识教育，包括火灾报警程序、消防器材使用方法、施工动火程序规定等;乙方需于施工现场配备适量灭火器材及消防用水。
d.木工衣柜类面积为：实际面积(平方米取整数值，小数位不够____平方米按____平方米计算。
4、施工现场非吸烟区域严禁吸烟，违者甲方有权处罚。
5、乙方需加强施工用电的管理工作。乙方因施工需要，拉接临时电线或使用电热工具必须经甲方批准;必须坚持每天检查施工用电情况，并于每日施工结束后关闭电源。
施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付;
6、乙方需加强对易燃易爆物品的管理工作。乙方需严格控制稀料、汽油、气瓶等易燃易爆物品进入施工现场，如有需要必须经甲方保安部门批准并由乙方指定专人、专室保管。
乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付____%、项目完工____%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的____%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
7、乙方应严格施工现场的管理，所有的装修材料须符合消防规范的要求，材料应码放整齐，刨花等易燃易爆垃圾应及时清除。
乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字。
8、乙方应随时接受甲方安全部巡查人员的监督检查，对存在的不安全隐患立即整改。
9、乙方应制定“安全防火制度”，由乙方负责人负责监督执行，并经常进行安全教育和安全检查，发现不安全隐患和问题应立即解决，解决不了的应立即采取有效安全措施，并上报甲方。
施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作。
10、施工时，必须及时清理施工现场的易燃易爆物品，动用明火事先申请审批·办理“动火证”，作业时配备足够的消防器材，并有专人负责看管，作业后认真清理现场，不留火险隐患。
乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则。
11、施工现场的灭火器材必须摆放明显位置，不得挪做它用。
12、保证施工用电安全，各种电器的安装必须由持证电工操作，严禁乱拉电线和超负荷用电，下班时对作业部位进行安全检查，拉闸断电。
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家居装修工程施工的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上。
13、严禁使用电炉、电取暖具，室内照明禁用碘钨灯，各种照明灯必须与易燃物有0.5米的距离。
14、乙方应指定一名现场施工人员负责日常安全保卫工作，施工人员应妥善保管好私人财务，严禁私拿公物，未经批准不得动用与本工种施工无关的设备、材料等物品。
工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,
15、凡施工所需的各种用电设备及动用明火，须在使用前做好防范措施。施工人员须随身携带各种特殊工种的上岗证、许可证，以备检查。
委托监理单位进行装修工程监理，监理单位任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确。
六、事故责任乙方保证会严格执行《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》以及责任书相关规定，坚决落实施工安全管理，保证生产处于最佳安全状态，保证杜绝伤亡、火灾等安全事故。若属乙方或乙方工作人员原因造成的一切安全事故，概由乙方承担责任。
严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
甲方：签字________年____月____日
乙方：签字：________年____月____日
土地工程施工监理服务协议书
本协议书于＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿＿＿、＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“监理工程师”）为另一方签订。
索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人，在上述意向书发出后的28天内，再向监理单位提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响，履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告。
由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金_______元天。
本案货损不是因自然灾害所致，此点属不争之论。货损也非属保险责任范围内的意外事故所致，充分的证据证实货损的原因是由于承运人绑扎不当及包装不当，而包装不当及绑扎不当无论是托运人过错还是承运人过失均是保单条款明确约定的保险除外责任。
鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书。
监理人收到履约方提交的索赔意向书，应核查履约方的当时记录，并可指示履约方继续作好延续记录以备核查。
承包人发生违约行为时，监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知，限期整改；监理人发出停工整改通知28天后，承包人仍无视监理人的指示，不提交整改报告，不采取整改措施，则发包人可通知承包人解除合同。解除合同时，同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。
原被告之间签订的保险合同因原告对保险标的不具有法律上承认的保险利益而无效。即便原告是代托运人办理保险，因货损原因是由于承运人的过失及包装不当所致，既不是基本险也非综合险承保范围，且属保险除外责任，当然不属保险责任范围。托运人已经从货损责任人处取得赔偿。
兹就以下事项达成本协议：
1 本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的义相同。
2 下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解， 即：
（a）中标函；
（b）协议书附录；
（c）土建工程施工监理服务协议书条件；
（d）附件，即：
附件A——理服务范围
附件C——报酬和支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3 考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付，监理工程师在此同意业主的要求，遵照本协议书的规定履行服务。
4 业主在此同意按本协议书规定的期限和方式，向监理工程师支付根据协议书规定应付的款项，以此作为履行服务的报酬。
），并经水利部办公厅以办建管〔〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（gf--021
谨于前文所书明之年 月 日，由立约双方根据有关的法律签署本协议书。
特此证明。
由＿＿＿＿在场的情况下
由＿＿＿＿在场的情况下
业主的合法代表签名：
监理工程师的合法代表签名：
单位盖章：
单位盖章：
联系人：
联系人：
地址：
地址：
协议书附录
条款内容
条款号
定义
1
项目名称是
1（a） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
责任期限
17
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计算起自
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
赔偿的限额
18.1 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
服务开始
22
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
完成
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
支付的时间
31（b）
当地货币
＿＿42＿＿ 天
外币
＿＿56＿＿ 天
对过期应付款项
商定的补偿
每天＿＿＿＿＿＿％
协议书规定的货币
32
支付的货币
协议书中货币的汇率
＿＿＿＿＿＿＿
协议书的语言
36
主导语言
汉语/英语
协议书遵循的法律
工程所在国或地区的法律
业务总部所在地
37
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
通知
业主的地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话号码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
传真电话号码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
监理工程师的地址
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
邮政编码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电传号码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
传真电话号码
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
仲裁规则
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包方：
承包方：
为了确立各自的责任，保证建筑安装任务的质量、数量和时间的达成，在遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及其他相关法律法规的基础上，结合本工程的实际情况，经过双方协商，并签订以下条款，以便双方共同遵守。
一、工程名称：安徽省X有限公司新厂扩建工程
二、工程地点：工业集中区
三、工程范围和内容：图纸所示内容
四、工程面积： 约800㎡
五、质量等级： 合 格
六、工 期：工程开工日期后五个月内竣工
七、承包方式：包工包料
八、付款方式：工程完成后，乙方每月需在20日前向甲方报告上月所完成的工作量。甲方应在十日内审核并支付工程款，支付金额为上月完成产值的50%。如有未按期完成的工作量，甲方有权拒绝支付相应的工程款。工程施工结束后，甲方将支付工程总造价的50%；工程竣工日十天后，甲方将支付工程总价的95%，余款5%作为保修金。待保修期满后一个月内，甲方将全额支付保修金。此为双方协商达成的付款方式，不得违反或更改。
九、工程结算：
(一)结算方式：本工程采用可调价格合同
(二)本合同的结算依据包括但不限于以下内容：根据本工程所属类别，执行国家现行的建筑工程基础定额、安装工程预算定额、建筑工程补充定额估价表以及相关政策性调整；根据施工图纸、变更签证、材料价格签证等文件确定的工程量和单位工程价格。
(三)甲方提供六种材料：水泥、钢材、砖、黄砂、碎石和商品砼。乙方在使用这些材料前需要提前报材料计划。其中，五种材料（水泥、钢材、砖、黄砂、碎石）将收取1.3%的保管费。甲方提供的材料按定额价进入定额基价计取综合取费，而商品砼则按自拌砼定额价计入。相应的机械台班、垂直运输和人工价也会被扣除。其他材料则由乙方自行购买，价格按同期《巢湖工程建设》信息价计入基价并计取相关费用。
(四)工程取费：土建按 12% 计取、综合取费(含税)，装饰及安装按此标准相应下浮计取，流动施工津贴(3.5元每工日)、人工调整按新的政策性文件调整。
(五)乙方需承担工程施工的综合技术服务费、招标服务费以及工程意外伤害保险费用，按照相关文件所规定的执行标准进行支付。
(六)由于工期紧张，甲方同意认可本工程使用商品砼(部分工程，实际发生时由甲方确认)
(七)根据最新规定，所有建筑工程必须采用钢管脚手架进行搭设。为了保障工人的安全，甲方需按照市场价给予补贴，并在定额计价的基础上执行。
(十)工程变更:本工程在施工中，任何一方不得任意变更图纸。如确实需要变更时，应由双方签证后方可变更施工。
十一、工程验收：工程结束后应由承包方提出经发包方等有关方验收认可。
十二、工程奖惩：各单位工程工期甲乙双方另行签订，工期奖惩每天按工程造价的万分之二计算。
十三、双方责任：
甲方：
(一)在工程正式开工前，甲方应当向乙方提供五份施工图纸，并且组织原设计单位对乙方进行技术交底和图纸会审。
(二)做好施工区域内“三通一平”及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作;
(三)依照有关规定办理施工应办理的手续;
(四)负责协调好外围及钢构施工单位的关系;
乙方：
(一)严格按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程的质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收;
(二)已完工的房屋和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好现场;
(三)根据甲方按合同提供的图纸及其他资料，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;
(四)负责施工现场的布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置。
十四、为确保工程安全，乙方应遵守相关安全规定，采取切实可行的安全预防措施，承担由于未能执行适当安全预防措施而造成的事故责任及相关费用。如因非乙方原因导致的事故，责任方将负责承担责任和有关费用。
十五、其他：
(一)甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
(二)如果工程中途停建或缓建，由于甲方的原因，甲方应该赔偿乙方实际遭受的损失，包括但不限于停工、窝工、返工、倒运、人员和机构设备调迁、材料及构件积压等方面。
(三)若工程质量不符合规定，由乙方无偿承担修理或返工的责任，并承担因此给甲方带来的所有损失。
(四)本合同未尽事宜，由双方协商解决，与本合同具有同等效力。
十六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
北京国贸大酒店的宴会区域担负着繁重的宴会任务，是典型的公众聚集场所，存在着人员密度大、流动性大、临时搭建及临时用电频繁、易产生安全隐患等因素。为保证酒店宴会活动的安全有序进行，保障宴会及住店客人、酒店员工的安全，保证酒店的良好运营，依据国家和北京市有关的消防、安全法律法规要求，活动主办方和主办方指定的施工方（以下称“布展商”）应遵守以下宴会活动安全要求：
1严格遵守**消防安全法律法规。
2在施工和大型活动前，应向酒店提供详细的施工方案和活动时间表。在布展期间，施工方应安派专人负责现场安全工作，严格遵守酒店消防安全管理制度，重点部位设专人看管。任何装饰布置必须提前3天得到酒店宴会销售总监和保安总监的批准。
3．任何时间严禁堵占、遮挡消防通道及安全出口，严禁堵塞、遮挡消火栓及管井门，防火卷帘门下方严禁堆放物品或进行搭建。
4活动期间，严禁携带易燃易爆物品进入活动区域，严禁在活动展览现场和禁烟区吸烟。一旦发现，将按违约处理，扣除1000元/次的罚款，吸烟者将被开除。
5调光台、临时配电箱、投影仪、光线跟踪灯座、同声传译室的现场设置不得堵塞或堵塞安全出口和消火栓。
6．所有安全出口指示灯、疏散方向指示牌严禁被遮挡，如大型活动确需遮挡安全出口指示灯时，应在附近区域加装指示灯指明安全出口位置。
7爱护消防设施和器材，未经许可不得使用消防器材。
8．制作展板及搭建装饰物时严禁使用有毒有害或燃烧后产生有毒有害物质的材料（如：聚氯乙稀泡沫板），严禁使用易燃、易爆材料。
9．展板的搭建：当展板遮挡安全出口或消火栓时，展板两侧及后面应留出不小于1.5米宽度的疏散通道（展板后宽度指展板支架末端距离墙的距离），保证通道畅通，并且做好“安全出口”或“消火栓”标示。
展板的搭建必须牢固可靠。应在舞台与装饰和地毯之建的接触部分增加10毫米以上的垫，以确保地毯不被损坏。
10舞台灯施工不得影响疏散通道，不得遮挡疏散标志和消防喷头。
11.舞台灯光施工须符合规范，金属灯架要有良好接地，聚光灯须安装防爆网和防坠钢丝，并与可燃物保持50厘米以上的安全距离。
12挂帘、窗帘必须防火，严禁使用遮光布。如果窗帘和窗帘覆盖了紧急出口和消防栓，则应在相应位置置做标牌，并在窗帘和窗帘上预留出口。
13严格控制宴会活动数量，实际人数不得超过宴会区的承载力和报名人数。
14.各类大型活动（出席人数在500人以上并设有舞台或摊位的活动），须提前一周向市消防局重点部门应当在活动前申报并报工程处备案。
15.在酒店区域进行释放烟雾、使用喷射装置、室内试验飞行物、安装大型升降载人载物设施、安装大功率电气设施、展示汽车等威胁防火安全和生命安全的布展，要求宴会施工方活动前必须申报，并由酒店安全部门验明其安全可靠性或由施工方写出明确安全保证书后，经保安部总监、工程部总监批准后方可进行。
16.活动期间安装的各种电器及线路必须符合安全技术规范，并由专业人员操作，严禁乱拉电线和超负荷使用，酒店工程技术人员确认后方可送电。地面敷设的电源线、音响线应敷设整齐，通道上的线路应通过桥架固定。
使用功率总和超过2千瓦的设备时，为了保证用电安全请不要使用墙插座，各厅均有可以提供相对较大功率的专用外接电源（附会议、宴会厅外接电源位置及容量），在使用这些电源线接电时，必须按照国家电气规范要求接线操作，做到接线要整齐、安全、绝缘良好，全部接头要处理妥善，任何装饰、装置、敷设电缆等使用电源或其它能够导致火灾的设备必须经过确认和批准，并由酒店工程部人员进行监督。（三层群贤宴会厅a厅电箱负荷100安培，群贤宴会厅b厅电箱负荷200安培，群贤宴会厅c厅电箱负荷100安培，地下一层中国宴会厅a厅电箱负荷32安培，中国宴会厅b厅电箱负荷63安培，中国宴会厅c厅电箱负荷63安培，中国宴会厅d厅电箱负荷32安培）。
17对于重要活动、大型活动和使用临时电源和自备发电车的活动，要求施工方在活动开始前进行防火检查和电气检查。
18酒店区域内严禁燃放和使用烟花爆竹、冷花烟花爆竹等危险物品。
19不允许超过吊架的最大承载能力，所有刚性悬挂物均应配备防坠落装置。布展时禁止使用酒店物业或拆除顶棚上的灯具，严禁利用灯杆悬挂各种照明电源线等物品。
灯架和电缆可以挂在天花板的主钩上。（每个主钩承载能力为150kg/1.2m，灯架应悬挂牢固，至少有三个吊点保持平衡。
）20.宴会活动现场严禁动用明火，严禁使用液化气罐、电烤箱、煤气灯等。如需动火，必须经酒店批准，并取得动火许可证，并在指定区域内作业。
21展览结束后，展览公司携带的物品应有序放置在酒店工作人员允许的区域内
或b2卸货区，应将会议现场的垃圾清理干净。
22施工方有责任保护酒店的宴会场地和设施，严禁修建天花板、墙壁、地板等基础设施
钉、涂、贴、刻等禁止在宴会区内油漆、喷漆。这是施工方的责任
保护宴会区的地毯，并使用酒店批准的胶带和梯子。如果宴会活动损坏酒店设施设备，施工方必须按**赔偿。
23.使用酒店升降车，布展施工方需携带身份证件、租用升降车发票（租金500元人民币）前往工程部办理租用手续。
24在3米以上高处作业时，必须使用施工平台，正确使用安全带。
25各类大型活动（500人以上，有舞台或摊位的活动）送至
市消防局重点部门应当在活动前申报并报工程处备案。
26.展览、展销等大型活动结束后，各种物品搬出酒店都要有保安部开具的物品出门单（含有效签字），并接受保安部值班人员检验，不得随意拉出。
27严禁携带食物和饮料进入酒店。如需订餐，请与酒店销售人员联系。
28会议期间，参展商在运输议期、设备和必要物品时，应通过规定的通道，佩戴名牌。
29施工人员在酒店安排展览时，应着装整齐，携带参展证，并提前向保卫部门出示入场证。严禁饮酒、睡觉等有害、破坏性行为。
30参展前请提前到保卫部办理参展安排卡。办理时，身份证应抵押。活动结束后，参展卡片应如下所示：
在没有任何损坏或丢失的情况下，酒店将退还身份证。如有损坏或丢失，每张参展许可证赔偿10元。酒店工作人员发现布展人员违反上述规定的，应立即没收当事人的《展览布展许可证》，并通知相关人员。布
展人员须将布展证件（临时出入证）挂胸前，严禁放在兜内或者一个人保管多个证件，且布展人员只能在证件规定区域内活动。
31施工期间，工程人员不能使用客厕，必须使用员工后方的厕所。
32.搭建期间必须将酒店财产（地毯及家私）加盖保护措施，对酒店造成的任何财产损失，按酒店提供成本**进行赔偿。
33熟悉施工现场周围的消防设施，施工人员应能正确使用。如遇火警，应拨打酒店的报警**65052299－通报自己的姓名，讲清火灾的地点，燃烧和火势大小，或者打破走道上的破玻璃报警器。
34一旦发生火灾，及时扑灭火灾，并组织其他人员撤离。当你听到紧急疏散广播时，你应该走消防楼梯而不是电梯。
35主办方（参展商）同意按酒店要求在施工活动开始前向酒店支付押金。押金的支付和返还如下：
35.1 押金数额将根据不同的酒店财产和建筑安装活动的规模大小而不同（注：押金以现金方式支付，如以支票形式支付押金，应至少在布展前4个工作日将支票交给酒店）。
押金金额如下：每间宴会厅10000元；宴会厅续厅10，000元。收到押金后，酒店活动管理部总监将会签发一封授权书给主办方或布展商 (请见授权书)。
35.2 确认押金已交后，主办方或布展商负责人同酒店公共区域负责人，共同检查工作场地，包括水晶灯在内，如有破损须在检查单上详细注明，经双方确认无误由主办方或布展商负责人签字确认。
35.3. 撤展完毕后，经酒店宴会部、客房部及工程部确认无任何物品（包括水晶灯等）损坏，丢失，场地内和进货区布展垃圾完全清理干净后，主办方或布展商凭酒店出具的押金收据同酒店客房部负责人一同从前台将押金取出退还，任何一方不得单独领取。
35.4. 撤展时，如对酒店物品或场地造成损坏，经酒店工程师现场作价，所需费用从押金中扣除。
押金将会在活动结束后第十天14：00-16：00）内退还，支票将10天之内退还，客房部pa主管将通知具体领取时间。
如押金不足以弥补酒店的损失，主办方或参展商应赔偿超过保证金的损失，并在活动结束之日支付。
主办方指定一名现场安全负责人负责施工(活动)期间的各项安全工作，主办方及布展商表示完全遵守酒店的以上规定，接受酒店相关部门的检查和监督,同时对违章所产生的一切后果负法律责任，酒店方面有权对违章者进行处罚,直到停止施工和停办活动。
本协议一式肆份，主办方、参展商、酒店保卫部、宴会销售部各执一份。本协议自签署之日起生效。
本协议将作为主办单位与酒店签订的会议服务合同的有效组成部分。
活动主办方（协办方）参展商（施工方）
负责人签字负责人签字
日期日期
酒店方宴会及会议统筹签字日期
甲方(发包方)：
身份证号：
乙方(承揽方)：
身份证号：
甲方将位于大冶市金牛镇胡铁村涧塘王湾的自住房的建设工程承包给乙方进行施工，经双方协商，就该工程的施工承包事宜达成如下协议：
乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
一、双方权利义务
⒉当事人明确：双方属于承揽合同关系，不存在雇佣关系。
⒊搅拌机、震动器等施工机械以及木工模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
⒋工期从年月日开始建设，至年月日完工，为期天。如发生下雨、停电等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。
甲方购有__市___国有出让地一块，土地证号：建设用地规划许可证号：建设工程规划许可证：用地通知书：___号;甲方因资金不足，经甲、乙双方友好协商。
⒌施工安全要求：乙方所雇佣工人的人身意外险由乙方购买。乙方必须按照安全施工规范和要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故。
甲方负责供给以上地皮，乙方出资人民币880000元，分得建筑面积约200㎡的威尔士综合楼a座201五房二厅一橱三卫的跃层连排别墅一套，按建筑面积4400元㎡。(面积以建筑面积测量为准)
6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
7、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，并打扫干净。
二、被建房屋包括：主房为层结构，底层高米，二层高米，三层高米。甲方将包括地基、屋顶在内的所有房屋建设工程的施工全部承包给乙方(包括贴外墙瓷砖、楼梯、露台栏杆、斜坡屋顶的建造)。
乙方出资合作兴建的房产，甲方协助乙方统一办理房地产证，费用由各层各套各自支付。
三、主要施工要求
乙方按照设计图纸进行建造，房型照片和设计图纸为合同附件。甲方房屋主体工程包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层、斜坡屋顶的建造等工程.
建筑规划设计方案：甲方经与规划局沟通，初步落实土地容积率≤2.0，建筑密度≤25%，绿化率≥35%，商住比≤0.15。建筑方案设定为沿南北向海达路55m建进深5m铺面三层(上二层外挑1.5m)，南北向分别建三幢一梯两户六层半加一连排别墅，底层技术层架空2.2m，建筑面积480㎡;一楼以上东西方向部分外挑1.5m，单层平均建筑面积584㎡，占地480㎡;
主要施工要点：
1、本房屋地基采用条形基础钢筋混凝土现浇方式施工。
2、开挖标准三级化粪池一个。
3、工程需预布排水管留口，室外落水管需要预留孔，室外场地排水配套窨井池个。
4、混凝土现浇构造梁柱共个，独立基础个，详见设计图纸;基础采用预制板架空方式，并做防潮处理。
5、一层、二层、三层顶楼板为钢筋混凝土现浇施工。
6、三层顶为四面斜坡屋顶结构，采用木椽木板加防水隔层处理结构，非钢筋混凝土现浇。
7、主房室外和附属房墙面贴墙面砖并作勾缝处理，不贴瓷砖部分的内外墙采用水泥砂浆粉两遍，并刮平达到标准要求。
外墙采用青石等石材做墙基贴面和高档外墙涂料，入户为毛坯交房，外墙窗用电泳铝合金窗，入户门为防火钢门，水电设施由甲方预留入户，城市征地建设费及道路建设费由甲方负责，甲方须保证房屋建筑质量，如果出现问题由甲方负责。
8、主房露台部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。
9、水电安装由委托水电工实施，施工过程中乙方需要加强与水电工的配合。
四、工程质量要求
1、乙方按图纸要求进行施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后，乙方方可再进行施工。
付款方式：期付款，协议签订生效后支付20万定金;土地证办理至甲方公司名下，支付30万元;施工许可证办理完毕后，七日内支付35万建设费用;第四期付款，房屋验收合格交付日，支付尾款并交纳相关的购房税费。乙方如未能准时交款给甲方视为自动放下产权。
2、乙方必须严格、全面、认真按照国家颁发的建筑工程规范、规程、合格标准和技术要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题。
双方有权享有该楼的公共通道设施，同时必须遵守国家法律法规，社会公德，维护公共设施，并按有关规定交纳公共设施管理费(保安员工资，公共部分电费，保安办公室等相关住户共同费用按住房面积计算)。公共设施需维修时按双方所占的房产面积比例分摊支付。
3、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。
因不可抗力或其他因素致使该物业受损，甲乙双方共同获赔偿，获赔金额甲乙双方按建筑面积比例划分。
4、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。
由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现水平垂直度达不到标准要求或是存在渗水漏雨等建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。
乙方负责模板制作、模板安装、钢筋绑扎、钢筋制作、砼浇筑、砌砖、内外粉刷、二至七层地面找平、楼梯及一层大厅地面砖、各层厕所地面砖及墙面砖、砼浇筑，支模内架搭设。在施工之中，由甲方造成的问题由甲方负担，由乙方造成的问题由乙方负担，乙方有权拒绝甲方无理常规的施工方法，如有坚持造成的后果，由甲方负责。
6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范围外的损坏由乙方负责并修复。
五、工程费用的计算
1、工程承包方式为包工不包料，施工过程中的水费、电费、建筑材料费由甲方承担。
2.承建工程价格：承建工程总价共元整(大写：)。
六、付款方式
工程开工前预付元，顺利完工后，工程款于工程完工后一个月内付清90%(包含首付元)，预留10%工程款作为质保金，实际完工后一年内无质量问题，付清尾款。(如若以现金方式付款，乙方须给甲方开具收条)。
该工程正立面、左侧面为面砖;右侧面、后立面为水泥搓砂;一层地面为地板砖;厕所地面及墙面为面砖;
七、补充事项:
1.乙方负责主体工程周边混凝土场地的浇筑。
八、争议解决办法
⒉如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。
九、附则
1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。
2、双方必须共同遵守以上合同。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方签字： 乙方签字：
日期： 日期：
当我们听到一些振奋人心的好消息，我们经常使用祝福语来表达自己内心的衷心的祝福，祝福语简短精辟，有内涵。我们需要把我们的祝福合理的表示出来！有哪些祝福语永远不会过时？在此，你不妨阅读一下施工协议书4篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工单位：_______公司 （以下简称甲方）
承包单位：_______有限公司（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司__防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：
根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯'851'防水涂膜（找平层上作基层处理）。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元；屋面'851'聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbm,每3500mm为一跨墙。
5、 乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
二、 工程质量：
1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
三、 工期：20xx年5月10日20xx年6月20日。
四、 工程价款及支付：
1、 甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)
2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。
① 合同签订后当日内，甲方支付乙方 元预付款;
② 具体工程量按实际验收的方量为准。
③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;
④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;
⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年6月1日开始计算)。
四、成品及半成品保护：
1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。
3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
五、施工管理及协调：
1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。
2、 为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。
六、工程质量保修与售后服务：
在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
七、违约责任：
1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。
八、本合同一式三份， 甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签字后生效。
九、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
根据工程实际情况和进度需要，甲方决定把该项目的钢筋分项工程分包给乙方施工，双方根据分工负责，确保双方权益关系，经充分协商一致，签订本协议书，并严肃遵照执行。
一、工程概况：
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、分包范围：砼浇筑（前后盘的配合工作）、养护（刷养护液）模板底脚找平、堵缝及剔除，每道工序及拆模时的`场地清理和垃圾外运；钢筋上砼清理；主体结构的二次砼浇筑。辅材（含）
二、工程质量及要求：各段各项工程验收和主体竣工验收一次性优良。
2.1、乙方砼在浇筑前做好：安全防护工作（架板铺设）、搅拌机械、泵车的检查，泵送砼、布料机、布料管的连接准备工作，砼浇筑完毕后应马上将搅拌区、泵车、甭管拆除清洗集中堆放在指定地点。
2.2、本工程要求乙方在砼浇筑时一次成优：剪力墙和顶棚不抹灰、地面不找平，若出现则该部分材料、机械、人工费等费用由乙方承担。
2.3、乙方人员在砼浇筑时应禁止下列问题出现：窗台下口填筑不饱满、砼疏松不密实、烂根、蜂窝、麻面露石子、露筋、杂物夹渣层，上述问题如果形成实物，必须立即剔凿修补，所发生的修补费用及人工费由乙方承担，且超出允许偏差范围，严重影响观感和验收的（视情节轻重）给予最低每处200元以上的罚款处理。
2.4、乙方人员在浇筑砼时标高一定要拉线尺检操作（平台板厚±10mm，剪力墙标高±20mm）。
2.5、砼浇筑前要将作业面上所有杂物清理干净，以免拆模后出现夹渣现场；剪力墙底脚一定要先找平塞严避免烂根现象，上述问题若在拆模时出现，则按50元∕处罚款处理。
2.6、乙方人员在浇筑砼前后要将工作面上的垃圾清运干净，禁止堆积，否则按0.5元∕㎡作处罚处理。
2.7、乙方在成品养护上要定人、定时对砼成品进行养护（必须达到养护周期方可终止）；对砼成品要进行保护。
2.8、甲方根据国家质量验收规范和评定标准及时对乙方进行技术交底和组织验收工作；乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量验收标准，精心组织施工，全部工程质量必须达到省优良工程标准。
2.9、如工程质量、如乙方人员不到位甲方派人突击，甲方则按元∕工日从乙方扣除，进度达不到协议所定的标准，甲方有权清退乙方所有人员，乙方已经完成的工程量按实际立方结算，地下室按6元∕m3地上按12元∕m3，并承担相应的经济损失。
三、工期：以项目部编制的总体计划为准，乙方必须保证充足的劳动力按时完成合同工期。
四、结算依据与付款方式：
4.1、结算工程量必须有项目经理和栋号负责人签认的相关手续，否则不予结算。
4.2、结算依据：（按大合同结算的建筑面积为依据）。
4.3、付款方式：
4.3.1、工程款结算：
进场后先行垫付至地上四层，工人伙食由甲方负责每名工人每月300~500元，工程款项到位后甲方将地下室至四层工程款的70%支付乙方，主体完工付，结算余额部分由甲方提供食堂的费用及生活费年底付清。乙方委派为现场负责及预付款的支付人。
4.3.2、余款结算：
a﹑跨年度工程：甲方在春节前按乙方本年度所完成工程量的70%进行付款。
b﹑非跨年度工程：甲方在春节前一次性付清乙方本工程工程款100%。
4.3.3、每次支付工程款时，乙方必须持有其工人亲自签字的工资发放表，甲方方可予以结算。否则不予受理（工资表总款额应与当次支付工程款数目相一致）
4.3.4、甲方借用乙方零用工按65元∕工日计算。
4.3.5、每月付款时按甲方联合检查评比分数，当得分为90-100分不扣减单方价格；当每个单项得分在90分以下的，每少壹分扣减单项价格的10%（注：1.把单项分扣完为止；2.按安全、文明、质量、进度单项价格；3、由于乙方原因造成的）后进行付款。
4.3.6、全部完工付款时按甲方联合检查每月检查评分总和的平均数，当平均数为90-100分不扣减单方价格；当每个单项的平均分数在90分以下的，每少壹分扣减单项价格的10%（注：1.把单项分扣完为止；2.按安全、文明、质量、进度单项价格；3、由于乙方原因造成的）后进行付款。
五、现场管理及安全生产：
5.1、乙方人员必须服从和接受甲方的各项规章制度，对现场人员进行严格的安全生产交底，对每个职工必须签订好安全生产责任书；乙方所有人员进入施工现场必须戴好安全帽、安全带；若发现不系帽带者罚款20元∕人∕次，不戴安全帽者，罚款50元∕人∕次，高空和临边作业不系安全带者，罚款100元∕人∕次；凡违反上述规定及责任和损失由乙方自行承担。
5.2、乙方在施工中若因违反《安全生产条例》而发生的各类安全事故，其责任和损失由乙方自行承担。若发生伤亡或重伤者，给甲方造成恶劣影响，甲方对乙方一次性罚款5万元。
5.3、乙方人员进场时必须随身携带身份证以备公安部门检查（否则按50元∕人罚款处理）；对于其确认劳动关系的作业人员乙方必须认真审查，保证人员的政治素质、身体条件和技术水平，工人年龄不得低于18岁，但不得超过60岁；严禁残疾人、妇女、儿童进入施工现场或进行施工作业；否则所发生的一切事故及费用均由乙方自行承担！
5.4、乙方在工地以外所发生的各类安全事故均由乙方负责。乙方如有工人突发性疾病者，乙方负责处理不得对甲方造成任何影响。
5.5、乙方确保施工范围内的文明施工，保持工完场地清（否则每次罚款50-100元）。
5.6、严禁打架斗殴、结伙停工，如发生时甲方有权予以处罚500元∕人∕次，造成不良影响的有权清退乙方队伍，严重的送经法律部门处理，并且已完成工程量不予以结算。
5.7、乙方领用仓库工具后应如数退还，如有损坏、丢失按价赔偿，结算时从工程款中扣除！
5.8、在施工中因乙方原因造成开发商、甲方及监理公司等各部门所产生的罚款均由乙方承担！
六、附则：
6.1、本协议未尽事宜双方共同协商解决。
6.2、本协议自签订之日即告生效；一式贰份，甲、乙方各持壹分，工程款结清后本协议自行失效。
甲方：
代表签字：
xx年xx月xx日
乙方：
代表签字：
xx年xx月xx日
1、签订双方：
建设单位：
施工单位：
工程名称：
工程地址：
2、为确保乙方在施工过程中的安全及明确有关责任，经甲乙双方协商，签订本协议，以便共同遵守。
一、甲方有权对乙方的安全工作进行监督，并为其工作的开展提供方便。
二、甲方有权对乙方的违章违规进行处罚，根据情节后果可以处以50-500元的罚款。
三、乙方在施工期间对施工人员负有安全教育和法纪教育的完全责任。并采取有效措施确保安全施工、防火防盗、治安保卫等工作。
四、乙方施工队伍要严格遵守甲方的安全、防火、治安保卫等有关制度和规定。
五、乙方要架设临时电线路和动火作业，应到甲方安全部门办理手续，办妥后方能施工。
六、乙方在施工过程中发生的伤亡事故、火灾事故、刑事案件以及因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方承担全部的.法律和经济责任。
七、乙方在签订本协议时，应出具乙方的营业执照（副本）。签约公章和法人代表要与营业执照登记相符。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，盖章之日起生效。有效期截止在该工程竣工验收之后第二天。
甲方单位（盖章）
乙方单位（盖章）
甲方法人代表：
乙方法人代表：
签订日期：20xx年12月xx日
甲 方：江苏润科投资发展有限公司
乙 方：南通建工集团股份有限公司
为加强施工安全管理，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》以及有关安全环保管理的法律法规，经甲乙双方共同协商，并本着自愿、公平、一致的原则，就乙方在为甲方提供工程服务过程中的安全施工环境保护事项达成如下协议。
第一条 工程概况
一、工程名称：南京医科大学康达学院迁建项目
二、工程性质：政府工程
第二条 甲方的权利和义务
一、甲方的权利：
1、有权对乙方的资质和安全环保业绩进行审查。
2、有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行国家安全环保法律法规及甲方和上级有关各项安全环保规章制度。
3、有权要求乙方针对作业项目制定健康安全环境的安全保证措施方案，并进行审查和备案。
4、有权要求乙方维护好甲方的安全环保设施、设备和器材。
5、有权对乙方使用的设备、设施进行安全管理。
6、有权对乙方施工作业现场的安全环保情况进行监督检查，有权按相关规定进行处罚或其它处理。
7、发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查。
二、甲方的义务：
1、认真贯彻落实国家有关安全环保法律、法规、标准及规范和甲方及其上级有关安全环保规章制度。
2、对乙方进入甲方区域作业的人员进行入厂安全教育及办理相关入厂手续。
3、在作业前应对乙方进行安全交底，如向乙方提供与乙方作业相关的甲方的有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
4、为乙方提供工程合同中规定的安全作业需要的环境条件。
5、发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大。
第三条 乙方的权利和义务
一、乙方的权利：
1、有权对甲方的安全环保工作提出合理化建议。
2、在日常作业中，对甲方违章强令乙方冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。
3、有权要求甲方提供符合安全施工作业的环境条件。
4、有权要求甲方在作业前进行安全交底，提供有关有毒有害、易燃易爆物品及地下管线等状况的数据。明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
5、发生严重危及乙方人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。
二、乙方的义务：
1、严格按照“安全第一，预防为主”的安全工作方针，强化施工作业人员安全环保意识，服从甲方相关部门的安全管理。
2、必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，严格遵守国家有关安全、消防、环保方面的法律法规及甲方和上级的各项安全环保规章制度。
3、根据工程服务安全施工作业的需要，乙方应在安全评价的基础上根据甲方要求编制《安全风险评价报告书》，针对施工作业项目制定健康、安全、环境措施方案，经甲方审批并备案。
4、乙方应编制并提供的相关资料：（1）安全组织机构及网络图、安全工作计划、安全防火主要负责人和安全专业人员名单及联系方式；（2）安全教育与培训；（3）现场安全检查和日常检查；（4）现场安全施工的协调；（5）现场安全卫生与急救；（6）现场运输与交通安全；（7）高处作业与脚手架；（8）用火作业与消防；（9）起吊作业；（10）有毒有害作业与防护；（11）施工用电安全；（12）现场照明；（13）粉尘作业防护和噪声防护；（14）有限空间内作业；（15）防暑降温与防寒防冻；（16）废料、废气及废水的处理和排放；（17）安全施工措施的编制与批准；（18）事故报告与调查处理；（19）其它。
5、在作业前要组织所有参加作业的人员接受甲方的入厂安全教育，同时，乙方要对直接参加施工的人员有针对性地进行安全教育培训 ，内容包括安全施工方案和安全施工方法、企业的安全注意事项和规章制度、作业现场的危险性及安全措施、作业可能发生的事故和应急方法等，并进行安全培训考试，考试合格者方可进入施工现场从事作业。
6、特种作业人员必须具有相应的资格证书。
7、在施工区域内搭建临时建筑物应事先提交申请，并有具体区域相邻建筑、管线位置图，经甲方有关部门审批后方可搭建。
9、在施工作业现场必须设有安全警示标志，施工作业现场危险区域，夜间设红灯警示。
10、严禁进入非施工作业区域或场所，不得乱动乱碰或拆卸甲方任何设备零件或附件；自觉维护作业区域内的建构筑物、设备管线和安全消防设施，在作业中可能对其构成影响和威胁时应立即提出并采取妥善措施予以保护。
11、进入施工作业现场的各类人员，必须按规定着装、配戴安全帽，特种作业人员必须按特殊工种配备劳动保护用品。
12、未经允许，不准占用消防通道，需占用或破路工程，必须按有关规定办理手续，在规定时间内完工后，立即恢复道路的正常使用，以保证消防通道畅通。
13、发现作业过程中有不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
14、发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按要求及时上报事故。
15、不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
16、承担所属施工作业人员的工伤保险以及施工期间的自有及租用设备的保险责任。
17、施工中产生的废水、废气、废渣以及废料，必须达到环保排放要求方可排放或按要求回收，存放到指定场所。
18、产生噪声污染的工程项目，施工前必须采取消音措施，达到环保要求后，方可施工。
19、在环保设施施工中影响环保设施正常运行、穿越或迁移污水管线等必须经有关部门批准，方可施工。
20、注重文明施工，做到工完料净场地清。作业结束后，须经甲方安全环保部门和施工主管部门及上级部门检查验收签字。
21、乙方招用的分包商，应经甲方审批认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格。从事特种作业的人员必须经过专业培训并取得特种专业资格证书。乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担。
第四条 违约责任及处理
一、甲乙双方违反本协议要求，未造成事故时，依据协议约定对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等）。
二、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
三、乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任。
四、甲乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任并上报。
第五条 发生事故时，甲乙双方均有抢险救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
第六条 发生事故，由事故责任主体单位上报事故；经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和上级的有关规定进行。
第七条 由于不可抗力造成协议项目施工作业事故及产生的损失，由双方各自承担相应的损失。
第八条 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。
第九条 纠纷解决的方式：本协议履行过程中发生的任何争议纠纷，双方应通过友好协商方式解决。如协商不成，按工程服务合同所约定的争议解决方式解决。
第十条 本协议是工程服务合同的重要组成部分，与工程服务合同具有同等法律效力。
第十一条 本协议与工程服务合同的实际履行期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本协议相应与之变更至相同期限。
第十二条 协议中的.有关名词如违章、事故、不可抗力等，按国家的法律法规的规定解释。
第十三条 针对协议需明确的具体安全环保要求另行说明。
第十四条 本协议自双方签字盖章后生效。
第十五条 本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：
负责人（签字）： 负责人（签字）：
年 月 日 年 月 日
随着社会不断发展和创新，编写合格合同时必须确保其内容和形式不违反法律。在撰写标准的合同范本时，需要注意哪些方面呢？趣祝福小编经过多次调整，并最终达到我们的标准，这个“施工协议书”也许可以作为参考。我们希望你能够喜欢它！
甲方：
住宅：
联系电话：
乙方：
住宅：
联系电话：
经甲、乙双方友好协商，双方本着真诚合作、强强联合、优势互补、互惠互利的原则，关于承揽合作的相关事宜，特签订本合同协议。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程造价约为：
5、工程开工日期：______年______月______日，工程竣工日期：______年______月______日。
二、合作方式
乙方负责以甲方名义对该工程从信息跟踪、前期运作、招投标到实施等全过程的施工工程的市场开发、承揽，以及办理工程施工相关手续并担当相关费用。工程中标后，乙方以甲方名义进展工程经理部的筹建和施工工程治理，并以自身作为其权利义务的载体，对双方合作工程工程的生产经营和其他一切活动担当法律责任。甲方仅按本协议的商定对双方合作工程工程进展监控治理。
三、经营和治理模式
1、双方合作工程工程受甲方统一治理，可以实行敏捷的经营策略和治理模式，但总体治理方式不能与甲方的治理原则相违反，同时必需遵守甲方的各项规章制度。
2、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程工程的生产经营活动和经营成果担当责任。甲方仅对合作工程工程的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进展监控和治理。乙方在经营中必需遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。
3、合作工程工程的资金必需从财务走账。全部工程资金必需先入甲方账户，甲方在收取本协议商定的治理费后拨付至乙方专设的工程账户。工程款的支付一律采纳支票结算的'方式，乙方必需供应有效合法的正式发票。合作工程资金必需先保证工程施工的需要，即必需在支付完工程材料费、劳务费、专业分包工程款等工程费用及全部债务全部支付完毕前方可另外安排使用，否则甲方在拨款之前有权打算安排以满意工程需要。
4、工程中标后，乙方可以以自身的名义自行对外签订劳务分包、工程分包、材料购租、机械设备租赁合同，并独立担当经济、法律责任，同时报甲方合作工程治理部备案。也可以以甲方的名义对外签订上述合同。但乙方不得擅自以的名义签订与本工程无关的其他协议或进展其他商务活动，如发觉未经甲方授权同意对外签订其任何协议、合同，此协议或合同自签订之日起为无效，甲方同时对乙方每起类似情形罚款______元，乙方担当由此引起的一切损失。
5、乙方的工程施工组织不能满意业主、监理和甲方的要求时，甲方有权实行任何措施包括另行组织其它队伍进场施工或解除双方已签订的分包合同等措施来保证工程工程的顺当实施，由此所造成的一切损失由乙方全权担当。由于为到达合同履约而增加的投入由乙方自行担当。
四、双方的权利和义务
甲方：
1、依据承接合作工程工程的需要，在投标报价、施工组织设计、工程预结算、技术方案、施工合同、资料治理、竣工交验等方面赐予乙方相应的帮助和指导。
2、监视乙方对甲方企业相关资质证明文件的使用，若发觉乙方违法违规使用上述证件，或损害甲方利益时，甲方有权随时收回证件并有权解除本协议。
3、乙方在施工中不能履行甲方与业主所签合同或发生投诉、媒体曝光等损害甲方声誉的情形时，甲方有权解除本协议并将合作工程收回或托付其他队伍施工，乙方担当由此发生的全部费用并赔偿甲方损失。
4、甲方对乙方所承接工程进展工程评估后，如发觉该工程报价低于本钱价，可要求乙方实行措施挽回损失或终止该工程，由此造成的经济损失由乙方担当。
乙方：
1、担当投标全过程的各种费用，保证工程实施的全部费用和实施工程保修的各项费用。
2、如工程不中标，乙方为此工程全部花费由乙方全部自行担当，不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。任何缘由引起的乙方各种保证金、担保（现金或保函）等费用损失均由乙方自行担当。
3、自觉履行本工程工程所签订的一切合同或协议，包括甲方与业主签订的施工合同及其与本工程有关的材料买卖合同、劳务合同、机械租赁合同、专业分包合同等全部工程合同。
4、乙方对合作工程工程的生产经营活动负完全责任，并保证在合作工程中全面履行甲方对业主的一切承诺，听从甲方的指导和监视。如乙方不能履行甲方与业主所签的建立工程施工合同，乙方应担当由此给甲方造成的一切损失。
五、本协议自双方签字盖章后生效，一式_______份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日
1、签订双方：
建设单位：
施工单位：
工程名称：
工程地址：
2、为确保乙方在施工过程中的安全及明确有关责任，经甲乙双方协商，签订本协议，以便共同遵守。
一、甲方有权对乙方的安全工作进行监督，并为其工作的开展提供方便。
二、甲方有权对乙方的违章违规进行处罚，根据情节后果可以处以50-500元的罚款。
三、乙方在施工期间对施工人员负有安全教育和法纪教育的完全责任。并采取有效措施确保安全施工、防火防盗、治安保卫等工作。
四、乙方施工队伍要严格遵守甲方的安全、防火、治安保卫等有关制度和规定。
五、乙方要架设临时电线路和动火作业，应到甲方安全部门办理手续，办妥后方能施工。
六、乙方在施工过程中发生的伤亡事故、火灾事故、刑事案件以及因乙方管理不善造成的其它损失，均由乙方承担全部的.法律和经济责任。
七、乙方在签订本协议时，应出具乙方的营业执照（副本）。签约公章和法人代表要与营业执照登记相符。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，盖章之日起生效。有效期截止在该工程竣工验收之后第二天。
甲方单位（盖章）
乙方单位（盖章）
甲方法人代表：
乙方法人代表：
签订日期：20xx年12月xx日
工程名称：
施工单位：
签订日期： 年 月 日
建设工程施工合同
建设单位： (下称甲方)
施工单位： (下称乙方)
甲方将 工程发包给乙方承建，为了明确双方在施工中的权责，同心协力按时按质完成施工计划，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程建设地点：
三、主要工程建设内容：
四、工程质量标准：
五、合同造价：
六、承包方式：
七、承包范围：
八、工期：开工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日;工期总日历 天。
遇下列情况之一者，双方协商顺延工期，并确定顺延天数： 。
因不可抗力的原因被迫停工;设计变更或工程量增加;因雨天或停水、停电造成停工;甲方不能按合同约定提供图纸及开工条件;甲方不能按合同约定支付工程款;因甲方原因致使施工不能正常进行。
九、工程量的确认：
1、结算工程量由乙方在完成工程后向甲方提交已完工程量报告，甲方在接到报告后按施工图纸核实已完工程量;新增或改变工程量需由双方签证，并经双方签字认可，作为工程价款支付及竣工结算的依据。
十、付款办法：
十一、甲方责任
1、甲方派出 为施工代表，负责甲方对本工程的施工管理和协调。
2、开工前，组织各单位进行图纸会审和设计交底，并交给乙方 图纸及有关技术资料。
3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
4、办理工程施工所需证件，批件和爆破作业的.申请批准手续。
5、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程、办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由甲方解决的问题。
6、因甲方原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应赔偿乙方因此而造成的实际损失。
十二、乙方责任
1、乙方派出项目负责人 负责乙方对本工程的施工管理。
2、编制施工组织设计，做好各项施工准备工作。
3、做好材料的采购、供应和管理，所采购的材料都应有出厂合格证，没有合格证的材料必须取得有关部门检验合格后方可使用。
4、按照施工图和说明进行施工，确保工程质量，按合同工期竣工。
5、及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，并做好质保资料的整理、归档。
6、采取必要的安全防护措施，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
7、工程竣工后清理因本工程建筑施工造成的建筑垃圾。
十三、设计变更
施工中甲方需对原工程设计进行变更的，由原设计单位提供变更的相应图纸和说明，双方签字确认变更工程量。
十四、隐蔽条件
1、工程具备隐蔽条件，乙方应在隐蔽前48小时以书面形式通知甲方，通知包括隐蔽内容，验收时间和地点，甲方施工代表按时组织有关业务部门验收，经有关部门验收合格后方可进入下道工序。
2、甲方施工代表不能按时组织验收时，要在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时，甲方施工代表未能按以上时间要求参加验收的，乙方可自行组织验收，甲方施工代表承认验收记录。
3、经甲方施工代表验收，工程质量符合施工规范和设计图纸等要求，验收24小时内，甲方施工代表不在验收记录上签字，视为甲方施工代表认可验收记录，乙方可进行隐蔽。
十五、竣工验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供竣工验收报告、竣工图纸及完整竣工资料一份。
2、甲方收到竣工验收报告后3天内组织有关单位验收，并在验收后2天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改。
3、甲方收到乙方递交竣工验收报告后3天内不组织验收，或验收后2天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可通过。
4、工程竣工验收通过，乙方递交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
十六、竣工结算
十七、工程交付使用
1、甲方按本合同第十条第3款支付工程款后14天内，乙方召集甲方签订工程交付使用手续。
2、未经双方签字办理工程交付使用手续甲方不得擅自使用，否则，由此发生的工程质量问题和其他问题，由甲方承担责任。
十八、工程质量保修
在工程保修期内，因乙方施工原因造成工程质量问题由乙方承担责任。
1、保修内容：施工图纸所示的工程。
2、保修期：按国家有关规定。
十九、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，由违约方赔偿对方的实际损失。
二十、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，余下____份送有关单位，施工过程中，如有不详尽事宜，由双方协商另订补充协议。补充协议与原合同具有同等法律效力，合同和补充协议经双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，执行完毕为止。
建设单位：____ 施工单位：____
法定代表人：____法定代表人：____
____年____月____日____年____月____日
甲方： 乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建设单位：
4、承包范围：
二、承包方式及工作量
1、承包方式：
2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。
三、工程款结算与支付
（一）、结算方法
1、工程预算编制依据：同总合同条款。
2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。
（二）、付款方式及形式
1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。
2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。
四、工期
本工程施工工期要求为：工程年 月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。
2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。
3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。
六、双方职责
（一）、甲方职责
1、参与质量、进度等管理监督工作；
2、参与资料整理验收、盖章工作；
3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作；
（二）、乙方职责
1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。
2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。
3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。
七、其它
1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。
2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。
3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。
甲方（盖章）：
代表（签字）：
乙方：
代表（签字）：
签订日期： 年 月 日
总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：
工程名称：
承包形式：劳务专业承包范围：
其他专业承包范围：
乙方在施工现场从事生产经营人员总数_____人。
为了切实加强施工现场防治扬尘、控制噪声的管理，依照《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》以及《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《规范化管理达标工地标准》的有关规定，双方本着平等的原则，签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的清洁整齐。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对施工现场进行全面的管理和监督检查。
2、提供施工现场防治扬尘，控制噪声的条件，木工房、垃圾站等设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关标准对乙方进行日常监督检查。
3、对乙方施工区域进行监督检查，及时纠正乙方施工过程中的违规行为，并按照有关规定予以查处。
4、对乙方的环保知识培训，防治扬尘，控制噪声的设施设备的使用提出指导意见，并监督落实情况。
5、对乙方提出的环境保护的要求积极提供帮助。
6、由于甲方责任造成的被行政主管部门处罚的由甲方承担责任。
7、由于双方责任造成的被行政主管部门处罚的，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的责任。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工，保护环境的法规和管理规定，对分承包施工区域的环境保护负全部责任。
2、服从甲方的管理，有权拒绝总承包单位违反环境保护法规、规定的指令。
3、设专人负责环境保护的监督工作，并指派专职卫生保洁员负责对本作业区域卫生清理和洒水降尘。
4、配置专用的洒水降尘的设施设备，并保持使用性能良好。
5、对自行携带和使用的电锯、电刨、振捣器等设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关标准。
6、严禁从楼上向下抛撒垃圾，拆除脚手架、平台时应先将尘土清理干净。
7、由于野蛮施工产生的人为噪声和扬尘污染造成社会影响和被地方行政部门处罚或影响工期的承担其责任。
8、负责对本单位从业人员环境保护知识的培训教育，认真贯彻国家、北京市有关环境保护的法律、法规和规定的'文件精神，使本单位全体人员都有保护环境、共创和谐社会的责任感，严格控制人为噪声。
9、按照北京市有关规定，不定期对所辖施工区域进行检查，及时发现问题解决问题，在检查中发现甲方或其他单位管辖范围内存在的问题，应及时与相关单位联系解决或向甲方报告。
10、服从甲方的统一安排和管理，对自己所使用的材料、工具等，按要求在指定的地方存放，并码放整齐。
11、对因自己施工所产生的施工垃圾应及时清理，并按要求存放于封闭的垃圾站内，对不能及时运至垃圾站的要严密覆盖。
12、因施工需要所计划的易扬尘的颗粒和粉状材料，到场后应及时入库和覆盖严密。
13、积极配合甲方迎接政府各级行政主管部门的检查。
本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。
本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同时同时，签订本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。
甲方单位（章）：乙方单位（章）：
项目负责人：项目负责人：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
甲方：
乙方：
经过甲乙双方协商，本着互惠互利，平等自愿的原则，就_____________________工程达成如下协议：
一、甲方愿把_____________________工程承包给乙方，由乙方按照双方的约定进行制作安装。
二、乙方在工程施工期间，应遵守甲方的制度。安全施工，不得违反操作规程。
三、甲方有权利在乙方施工期间，负责工程质量监督，工程进度督促，并为乙方提供施工便利条件。
四、乙方不得擅自终止协议。乙方如擅自终止协议，影响工程进度，由此造成的经济损失，由乙方负责，情节严重者，可追究刑事责任。
五、本工程面积约有________________㎡，每平方米按__________元计算，工程总造价为_________________元，施工结算最终以实际发生的数量为准。
六、工程质量要求：
1、本工程型材采用华佳65（2）三玻，60钩双玻咖啡色供挤系列主材及相关的配套配件型材，中空玻璃，颜色为厚度白色玻璃。
2、安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。
3、制作安装允许的偏差必须符合JGJ103–96的规定。
七、付款方式：
签订本协议后，第一车成品窗（200平方米以内）进入工地，甲方付工程总价的20%，单栋楼框架安装完毕后，再付该号楼总工程款的30%，所有玻璃安装完毕时，付到95%，保修金5%待保修期满一年，无质量问题时付清。
八、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
九、合同保证金六万元，工人进场后全部返回。
十、本合同由______________________公证处公证生效。
甲方：乙方：
___年___月___日
甲 方：
乙 方：
甲方同意乙方承包甲方20xx年公司所有的大小家装、公装的防水工程。为明确双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，结合本公司外包防水工程具体情况，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商达成一致：
1.承包形式：包材料、包施工、包机械、包工期、包施工质量、包施工安全、包售后维修、包文明标准化管理的施工承包方式。
2. 施工材料：大部分施工材料均由乙方自行提供的粤高防水材料，使用公司或业主特殊要求的材料，材料进场必须具备齐全的材料资料，公司或者业主签字确认后才可施工，如因提供材料的原因而导致漏水返工重做，所有责任与经济损失，等由乙方负责。
3.施工范围：甲方指定装饰工程范围内的主次卫生间、厨房、阳台、飘窗、衣柜侧后面、门窗周边及有防水要求的防水工程施工。如有在工程范围内有防水要求的，而乙方不管以什么理由没有做好而渗漏漏水，由此造成的损失由乙方承担。
4.合同单价：以人民币20元每平方包工包料。承包人按照合同约定承包范围内的工程进行采购、施工、竣工试验和售后服务。
5.本合同采用固定单价合同，除合同另有约定外不因任何原因而调整。
6.按实际施工附框延长米和实际发生工程量计算。
7.施工流程，室内防水是在公司做好的找平基础上做防水第一道，24小时后，做第二道防水。试水无漏水后，回填再做第三道防水，乙方施工时必须分项记录试水时间。第一道防水、第二道防水、第三道防水等各工序，经甲方会同业主方验收合格后方可进行第二道工序的施工。自己产生的垃圾自己清理并带走唯一第装饰企业
8、施工质量必须做到无条件渗漏。全部要达到甲方工艺规范标准、行业及地方施工工艺与质量验收标准要求，并通过公司、业主联合验收，必须一次通过竣前48小时防水检查及综合验收，若未通过质检验收则所发生的'一切费用由乙方负责。同时，必须积极配合甲方参加各项工序验收工作，并及时解决验收过程中的所有整改服务工作，直至到无条件渗水的要求。
9.严格按照甲方施工方案及按图施工，按照项目要求的工序顺序施工，必须达到公司与业主签订合同的要求的质量标准;如不按专项施工方案施工，返工损失由乙方承担;如因施工时无责任心或违反施工工艺而造成返工。损失费用自理
10.所有防水工程无预付款，待整个工程经甲方和业主验收合格后付办理结算。甲方指定每周三为结算日。
11.工程保修期为五年，在保修期内如发现质量问题，乙方必须随叫随到，保修期期限内所发生保修材料费用(包裹业主损失的材料)与甲方无关。乙方自行解决。如有违反或甲方无法联系乙方，甲方将自行安排维修，费用在质保金中扣除。保修期内如因漏水质量问题被业主索赔，从质保金中全额扣除，质保金不足部分由乙方承担。协商不成通过法院诉讼方式解决
12. 本合同经双方签字(盖章)后生效，至保修期全部结束后终止。一方解除合同需提前1个月书面提出协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
你有意编写一份出色的合同吗？在确保各项生产活动正常进行的过程中，一份合同的作用举足轻重。订立一份良好的合同将为我们的合作奠定基础保障。趣祝福编辑在下方提供了关于“施工协议书”的详细内容，请建议您将本页和本站收藏起来，以备后续阅读之用！
土方承包施工补充协议书
现甲、乙双方针对现场实际发生的原合同未明确的相关事宜经协商后作以下补充约定：
1、石方开挖外运单价与土方开挖外运单价相同，均按33元/m³计算；
2、K1+040~160基坑施工冲孔桩所“垫填的石渣工作面”在施工完冲孔桩后形成“滥泥渣”由乙方开挖外运时，按原合同单价每立方米33元加2元计算（因夹杂着大量冲孔后的泥水渣），即35元/m³,增加外运方暂定量约为8000m³,实际结算以最终确认量为准；
3、属乙方开挖外运范围石方“外运”改“内运”。
a、高边坡K0+560~720段“属乙方开挖外运范围内”有834车“石方”是内运的，按甲、乙双方确认的15.42m³/车扣减乙方外运方量12860.28m³，扣减外运单价按33元/m³计算，共扣减424389.24元（肆拾贰万肆仟叁佰捌拾玖元贰角肆分）。
b、甲方向乙方补834车内运费111075元（壹拾壹万壹仟零柒拾伍元），其中19车按80元/车（不含挖装）计算。
4、属乙方开挖外运范围土方“外运”改“内运”；
a、K0+980~K1+020段“属乙方开挖外运范围内”有44车内运“土方”，按甲、乙双方确认的18m³/车扣减乙方外运方量792m³,扣减外运单价按33元m³计算，扣减26136元（贰万陆仟壹佰叁拾陆元）；
b、甲方向乙方补44车内运费，每车内运费按80元/车（不含挖装）计算，应补3520（叁仟伍佰贰拾元）。
5、挖装外运K0+520~560段（前期右半幅位置）砖渣24车，每车单价792元，共计19008元（壹万玖仟零捌元）
6、挖装外运K0+560~720段（前期右半副位置）清表树渣43车，每车单价396元，共计17028元（壹万柒仟零贰拾捌元）。
7、挖装外运K0+560~720段（前期右半副位置）清表树渣43车，每车单位396元，共计17028元（壹万柒仟零贰拾捌元）。
8、K0+560~720段中间联测线以下“甲方”石方范围，请“乙方”内运石渣149车，每车单价95元，共计14155元（壹万肆仟壹佰伍拾伍元）。
9、K0+560~720段中间联测线以下“甲方”石方范围，甲方寻找弃石场。请“乙方”挖装外运石渣179车至四标石场，每车单价200元，共计35800元（叁万伍仟捌佰元）。
10、高边坡外岩石开挖因东湖豪庭业主联名禁止爆破，为争取施工进度，甲方委托乙方用岩石破碎机破碎岩石，每立方35元计算（外运另按原合同单价执行），最终按实际双方确认的破碎机破碎方量计算价款。
甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。
生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。
乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。
5、本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。
甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，时间为 天。
1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的工作条件且免费使用。
3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的.关系。
4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。
3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。
1、甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。
2、本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。
甲、乙双方于****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书。
现因甲方要求在施工过程中，增补如下施工项目:
1、****大厦大堂中原有玻璃吊顶装饰进行变更调整;
2、一层车库中配电房旁空间增加轻钢龙骨硅酸钙板隔墙以作为物业管理仓库;
3、一层货梯室外平台部分用***石材进行装饰及货梯福字墙体前增加绿化花池修饰;
4、二层商业店面装饰、装修项目中的遗漏部分等。甲方从便于施工、节约时间、成本等方面考量，将所述增补项目承包给厦门****有限公司施工。
经协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。
要求施工单位对于所增补项目必须于****年**月**日前结束施工，并确保施工质量符合相关规范及预算清单所列材质要求(祥附件：增补部分预算清单)。
经对乙方预算报价审核、比较后，确定合同价金额为：
3.1程竣工验收合格后，5个工作日内全额支付乙方工程总价款，计人民币：****元整(￥*****.00元);
3.2乙方在收到甲方支付的工程款前,须出具等额的税务发票给甲方。
第四条 本协议中未尽事宜，按****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书中条款执行。
第五条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。本协议自签订之日起生效。
甲 方：_______
住所地：_______
法定代表人(负责人)：_______
开户行：_______
账 号：_______
项目联系人：_______
通讯地址：_______
手 机：_______
电 话：_______
电子信箱：_______
乙 方：_______
住所地：_______
法定代表人(负责人)：_______
开户行：_______
账 号：_______
项目联系人：_______
通讯地址：_______
手 机：_______
电 话：_______
电子信箱：_______
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
三、工程内容：_______
第二条 合同工期
计划开工日期：_______ ，计划竣工日期_______ ，工期总日历天数 _______天。由于甲方原因及不可抗力造成工期延误，工期相应顺延。
第三条 质量标准
工程质量符合图纸要求及 《建筑工程施工质量验收统一标准》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 验收规范，达到 合格 要求。
第四条 合同价款
本合同采用以下第_______ 种方式定价。
一、固定总价合同
(一)承包方式：本合同价款采用/方式确定。合同价款在合同执行
期间除发生约定可调整因素外不作调整。
(二)合同价款：本项目合同总价为人民币(大写)：_______ (￥_______)合同总价中包括人工费、材料费、机械费、设备费、设备调试费、软件费、
检验试验费、措施费、管理费、利润及税金。详见/。
(三)合同价款中包括的风险范围
1. 合同约定工程内容范围内包干;
2. 人、材、机的市场价格变化;
3. 连续8小时的停水、电、气;
4. 政策性的调整;
5. 技术措施费;
6. 有经验的承包商应该可以预料的风险;
7. 施工图虽未明确表示但按国家规范必须实施的内容;
8. 除第4条明确可调整因素外均为承包人应该承担的风险范围。
(四)双方约定合同价款的可调整因素：
1. 经发包人同意的设计变更;
2. 发包人要求增加合同范围外工作内容。
二、固定综合单价合同
(一)承包方式：本合同价款采用_ 固定综合单价 方式确定。按实际完成工程量结算，工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算。
(二)合同价款：本项目合同价款为人民币(大写)： 。详见附件, 合同价款明细表。
(三)合同价款的调整因素包括
1. 法律、行政法规变化影响合同价款;
2. 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：
3. 合同中按照相关规定约定的材料、设备价格的变动;
4. 因设计修改、变更、签证引起工程量变化;
(四)合同价款调整方法
1. 因工程量清单漏项、设计变更、相关签证等引起的工程项目、工程量变化的，乙方在工程变更后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
2. 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款：
3. 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;
4. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据实际市场价提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。
5. 确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
6. 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。
第五条 计量及支付
一、工程预付款：无
二、工程款支付：
工程竣工验收合格后，在进行结算支付。按已完成工程进度支付，工程竣工结算之前，若进度款累计已付至合同价的/%后停止支付。工程竣工验收合格，结算报告审定后，乙方开具含质保金在内的全额增值税专用发票，甲方支付至结算总价的_______%; 剩余 _______%质保金，工程竣工验收合格_______ 年后无息返还。
三、支付条件：甲方收到乙方完整的付款凭证和正式的增值税专用发票后30天内支付。若有质保金，支付最末次结算款时需提供含质保金在内的增值税专用发票。付款凭证包括但不限于：工程量进度完成情况表，工程付款申请书、竣工验收报告、工程结算书等。
四、支付方式：发包人以 银行转账 方式支付。
第六条 双方权利和义务
一、甲方的权利和义务
(一)甲方应提供准确的施工图纸及施工所需资料给乙方。
(二)开工前2天内，甲方应向乙方提供施工所需的水、电、路及其
它的供应措施，提供存放工器具所需的场地或者空间，并做好施工现场的平整及相关协调工作。
(三)甲方有权对乙方不规范的施工行为和原材料质量、施工质量、
施工进度等提出质疑和处理意见。
二、乙方的权利和义务
(一)乙方必须严格按照国家颁发的有关工程规范、规程及标准进行
施工，做好施工现场设备设施的保护工作，并接受甲方的检查及监督。乙方应按照合同约定内容进行施工。
(二)乙方应严格控制进场材料质量，严禁使用不合格材料、设备。
(三)乙方应严格遵守安全施工、防火等规范制度，做好施工现场的
安保和环保等工作。
(四)因施工需要，乙方须对现有设备或者建筑结构、设施、设备管
线等进行迁移或破坏性施工的，应与甲方协商，经甲方同意后方可施工，并在甲方要求的时间内恢复原状。
《五)做好隐蔽工程的验收记录。工程竣工后向甲方提供验收报告，
申请验收。
第七条 工程量变更及签证
一、甲方如需在施工过程中对原工程设计进行变更，则乙方按照甲方代表发出的变更通知及有关要求进行变更施工，内容包括：
(一)增减合同中约定的工程量;
(二)改变有关工程的施工时间和顺序：
(三)其他有关工程变更需要的附加工作。
二、施工过程中发生非双方原因造成的工期延误及费用增加，由甲乙
双方代表现场核实后办理工程量签证手续。
三、合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，
由双方协商解决。
第八条 安全文明施工
一、安全施工与检查
(一)乙方必须严格执行国家有关安全操作规程、规章制度，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到文明、安全施工。开工前，对施工人员进行安全交底，并派专人负责对施工现场进行安全监督检查，及时纠正施工人员违章作业，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
(二)乙方是该工程安全责任人，对施工现场作业及安全负全部责任，乙方在施工过程中，由于操作不当、违章作业引起的一切安全、质量事故并由此引发的一切赔偿及经济损失全部由乙方负责。
(三)乙方在甲方休息时间内不能施工，且在甲方同意的时间段使用
有噪音的施工设备，避免影响甲方正常办公工作。未经甲方同意，不得对甲方的楼体造成破坏损伤(本条可根据项目实际情况选择是否保留)
二、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时采取有效措施开展处置工作，按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。
第九条 工程竣工验收和移交
一、工程具备验收条件，乙方应向甲方提供验收报告。
二、甲方收到验收报告后 _______个工作日内组织验收，并在验收后 _______个工作日内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。
三、甲方收到乙方送交的验收报告后 _______个工作日内不组织验收，或验收后_______ 个工作日内不提出整改意见，视为竣工验收报告已被认可。
四、工程验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
工程按甲方要求整改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。
五、乙方应在竣工验收合格之日起 _______天内向甲方移交完整的竣工资料及相关产品合格证。
第十条 工程缺陷责任期
工程缺陷责任期：2年，在缺陷责任期内，如果工程发生质量问题，
乙方应在接到甲方通知后2小时内派相关工作人员到达维修现场进行免费维修。经甲方两次催促，乙方仍不履行维修义务的，甲方有权选择合同第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中予以扣除，质保金费用不足以冲抵维修费用的，甲方有权向乙方追索。拒绝维修的_扣除全部质保金 。
第十一条分包管理
一、乙方可将劳务作业分包给具有相应劳务分包条件的分包商或将非
主体结构工程分包给具有相应专业承包资质的分包商。分包事项在施工合同中无约定的，分包必须经甲方书面审批同意。
(一)专业分包：
(二)劳务分包：
(三)分包单位应具备(资质)， 安全管理体系必须健全，近三年内未发生重大人身伤亡事故，近一年内未发生负主要责任的人身死亡事故。质量管理体系健全，具有一定的质量过程控制能力，所分包的工程在近三年内未发生重大质量事故，施工质量管理规范。
三、工程项目的分包严格执行审批手续。甲方负责审批乙方报送的工程项目分包计划，严格控制工程分包范围。负责审批乙方报送的分包申请，严格审查分包商资质和业绩。定期开展工程项目分包管理检查，核查乙方是否违规分包，督促乙方加强对分包商的安全管理。
四、如乙方违规分包，甲方有权采取下述处置措施：
(一)责成乙方限期废止分/转包合同，立即组织自身力量投入工程，由此造成的'一切后果，由乙方承担;
(二)中止与乙方签订的工程承发包合同，收回乙方的全部工程任务，并罚收其全部履约保证金。甲方供应的物资，由原乙方向新乙方办理移交手续。
其他：
第十二条 违约责任与争议解决
一、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方财产损坏，乙方负责赔偿
甲方直接和间接经济损失。
二、工程质量达不到规范及验收标准，乙方应返工至工程达到合同约
定的质量标准，所需费用全部由乙方承担。
三、在工程缺陷责任期内若是出现安装质量问题或违反施工规程安装，
造成需重新安装等问题所引起的直接经济损失(人为破坏损失除外)， 全部由乙方负责。在保质期内做到24小时跟踪服务(详见合同附件1： 工程质量保修及服务承诺书)
四、乙方不得擅自对施工范围进行变更，因乙方擅自变更施工范围所
发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
五、如因乙方原因延误工期的，按每天_______ 元向甲方支付违约金，甲方在工程结算中扣除。
六、在执行合同过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成时，
双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十三条 其它
一、合同变更、解除
(一)在本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更或解除本合同。任何一方要求变更或解除合同时，则应当在7日前书面通知对方并取得对方的书面同意，并及时签订书面变更或解除协议。如出现本合同约定的单方合同解除的情形时，权利人无须经对方同意即可解除合同。
(二)因一方变更或解除合同使对方遭受损失的，应向对方承担赔偿责任。但由于政策变化、政府行为等客观原因致使合同不能继续履行的，双方可变更、解除本合同，且任何一方均无需向对方承担赔偿责任。
二、通知送达
(一)根据本合同需要发出的全部通知，均需采用书面形式，书面通知按双方在合同文本所列地址发出，联系人为收件人。如任何一方的地址有变更时，需在变更前10日以书面形式通知对方，否则变更地址的一方需自行承担因迟延通知造成的损失。
(二)双方将按如下规定确定通知被视为正式送达的日期：(1)以专人递送的，接收人签收之日视为送达。(2)以短信/传真/电子邮件方式送达的，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达日。(3)以特快专递形式发出的，特快专递发出后第三日视为送达。(4)若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。
(三)本合同约定的地址、联系人及电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。任何一方当事人对电子通信终端(手机、电话、电子信箱等)的联系送达均适用于争议解决时的送达。
三、保密义务
(一)甲、乙双方保证对在履行本合同过程中所获悉的属于对方的商业秘密、技术秘密和其他经营管理信息、技术信息等予以保密。未经任何一方事先书面同意，另一方不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露。但如相关政府部门或监管机构依法律法规要求披露相关保密信息的，任何一方可在法律法规规定的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任，但应就其所作出的披露行为及时告知对方。
(二)任何一方违反本合同保密义务，泄露其所知悉的保密内容的，对方因此遭受损失的，任何一方均应承担全部赔偿责任。
四、廉洁条款
(一)甲乙双方需依法经营，廉洁自律。在合同签订、履行过程中，双方不得以任何理由、任何形式进行利益输送，不得提供或接受另一方的财物或其他利益。任何一方如果违反本条规定，另一方均有权拒绝并将信息反馈到甲方。甲方有义务详细调查，乙方有义务对调查工作给予全为配合。
(二)任何一方如果违反此条款，涉嫌犯罪的，将按照《中华人民共和国刑法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》将相关责任人交由司法机关追究法律责任。
(三)如果乙方违反廉洁条款，甲方有权根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理，并视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。
五、其他条款：/
第十四条 附则
一、木合同正本一式捌份，双方各执 肆份。
二、木合同自双方签字盖章时生效。
(本页为合同编号： 的合同的签署页)
甲方(盖章)：_______
法定代表人或授权代表(签名)：_______
签订日期： _______
乙方(盖章)： 法定代表人或授权代表(签名)：_______
签订日期：_______
1.2 经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利
率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三
个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息
计入投资款本金。
乙方股份比例占%；
1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程
款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情
况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资
者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。
2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙
双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。
管理。
2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；
采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意
确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工
3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可
支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专
4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财
务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守
向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地
震、台风、战争、属于免责范围。
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部
分。
4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设
税金等才可分配。
4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内
部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4 本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书，甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的`临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录，
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
为确保学校施工期间的安全，维护我校正常秩序，根据县教育局有关规定，新政小学（甲方）与施工单位（乙方）签订《施工安全责任协议书》，内容如下：
甲方：
乙方：
开工时间：____年____月____日
一、学校与施工单位签订《施工安全责任协议书》后，施工人员方可进入学校施工。
二、施工单位要在确保学校安全与稳定、在不能影响园内正常工作、活动和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照有关规定执行，避免干扰师生的作息；施工现场严禁随意大小便；生活废水不得乱排；不得破坏树木；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
三、施工人员不准随便到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。
四、施工单位要对施工人员负责安全教育和管理。施工人员必须严格遵守学校的各项安全保卫规章制度，接受学校和上级的安全检查和监督，自觉维护好学校的安全。
五、学生上学或放学期间，乙方应在施工区域设置安全明显标志，警示学生远离施工危险区域，并提醒学生不要在施工危险区域逗留或玩耍，以防发生危险。对施工区域要做封闭处理。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
六、施工单位要有专人负责安全保卫工作，并与学校保持密切工作联系，签定施工安全协议。乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，施工单位的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则不得开工作业。
七、施工车辆进出学校时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。
八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身安全的施工安全事故。
九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反安全规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。
十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行处罚。与施工相关的一切危害学校师生人身安全的安全事故责任均由施工单位承担。
十一、所有施工人员所发生的安全事故责任均由施工单位承担。
十二、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。
十三、本协议一式两份（学校和施工单位各一份），自签订之日起执行。
甲方单位：（盖章） 甲方负责人：
乙方单位：（盖章） 乙方负责人：
____年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。
2、基本施工工艺：
a、墙面清理及修补(含找平);
b、外墙专用腻子批底;
c、外墙水性抗碱封闭底漆;
d、弹性涂料面层;
3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。
一、合同价款：
1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米，单价70 元/平方米，合计￥56000.00元;
2、弹性平涂涂装面积(暂定) 20__平方米;单价35 元/平方米，合计￥70000.00元;
3、工程造价(暂估价)为： ￥126000.00 元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整 。
二、工程款支付及结算方式：
1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;
2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的 95% 。
1、 决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。
一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件) 天施工日，具体进场日期以开工报告为准。
二、如遇下列情况，工期相应顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。
3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。
4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。
三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。
一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。
三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。
四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。
一、 本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。
二、 质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。
本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。
一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。
四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。
趣祝福的编辑经过精挑细选，为你搜罗了“施工协议书”的相关内容。如果这篇文章对你有所帮助，请将其保存下来，以备日后需要之时。随着法律的普及程度逐渐提高，合同在各个领域的作用变得尤为重要。而合同条款的对等性则是公平原则的一个重要方面。
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，双方严格遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：_______________项目护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：_______________。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期
总工期：_____天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价
1、本工程价款实行综合单价包干：_____元/㎡。
2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。
3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加协议价款，相关可预见及不可预见的一切协议风险已经协议各方预见。
四、工程量计量
所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。
2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。
2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。
3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。
4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
5、配合乙方进行设备场内转运。
6、向乙方提供水源电源接口。
(二)乙方职责
1、指派__________作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
5、负责工程资料的整理、归集。
6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、争议解决
履行本协议如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本协议的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、施工工艺要求及工程验收标准
1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3cm的裂缝。
2、铁丝布设：竖向布置，间距2m，上部用直径16mm以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5cm。
3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50cm。离地面不得大于2cm。并用直径6mm的钢筋固定在土层上。
4、排水孔的布设：用15cm长32线管间距2m布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。
5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2m设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。
6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。
九、违约责任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期一日，应向乙方支付协议总价1%作为违约金。
2、如乙方逾期完工，每逾期一日，应向甲方支付协议总价1%作为违约金。
3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
十、附则
1、本协议正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方签章之日起生效，至本协议中的全部协议权利义务关系完结后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
在我们的日常生活之中，很多地方都离不开建筑施工。今天在这里给大家整理的就是有关于小工程施工合同协议书。希望可以对大家能够有所帮助，欢迎大家阅读参考借鉴。
甲方承建相关工程，现在委托乙方采取包工，料机械设备安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容和双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。工程内容按照施工图纸设计方案的要求，区间交通设施或者是信号灯，单项工程项目的工程内容具体为站区间，交通设施部分工程。方式，甲方根据乙方负责施工上述工程。最后和业主审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需要向甲方缴纳该结算的2%作为施工责任管理费。
各类税费均由乙方另行缴纳。组织领导乙方必须服从甲方的统一集会，调配，指导以及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工，安全施工。必须确保进场人员的技术布置，所有工种均持证上岗，在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员。以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产人员调配，技术安全工程资料和生活等相关工作。双方责任甲方责任，负责工地现场的工程质量，安全生产，工程进度，配料，用料的指挥，监督和管理。负责安排乙方工作量和现场季度审核，完成工程量申报，预决算申请拨付工程款。负责和业主，设计，监理等单位及部门进行工作联系，并且申报有关文件资料。
乙方责任严格按照施工图纸和设计变更施工，严格执行国家现行的相关规范，尊重和服从业主，监理单位以及甲方管理人员的监督和酒汇，对工程质量全面负责，并且确保达到优良等级以上。强化本施工队伍的安全生产教育，严格按照操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则将由乙方承担由此产生的全部责任。工人进入施工现场必须要穿反光背心，佩戴安全帽，不穿拖鞋，做到文明安全施工。负责编制施工组织设计，由甲方负责，以甲方的名义上报各级部门审批，做到绝对服从甲方工程进度安排。
2022外墙面砖分项工程施工承包协议书范本最新是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。外墙面砖分项工程施工承包协议书范本最新能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
发包方 (以下简称甲方)：
住址：
承包方 (以下简称乙方) ：
住址：
依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：
一、承包范围
外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。
二、单价
100╳100规格外墙砖单价为______元/㎡；200╳400规格外墙砖：_____元/㎡；板底抹灰______元/㎡；顶部抹光_______元/㎡，总价以实际面积结算。
三、质量要求
1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。
2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格
3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。
四、付款
甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。
五、甲乙双方职责
甲方职责：
1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。
2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。
3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。
4、及时提供施工所需要的材料、设备。
乙方职责：
1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；
2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；
3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；
4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；
5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。
六、工期
从合同签订之日开始进场，在______月______日前全部完成并开始拆架。
七、安全
乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。
八、违约责任
甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。
九、争议解决
双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、本协议的最终解释权归甲方所有
十一、协议生效条款
（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。
（2）本协议于_______年____月____日在__________________（地点）签署。
（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。
甲方：
代表人：
签订地点
_______年____月____日
乙方：
代表人：
签订地点
_______年____月____日
工程名称，
项 目 部，
承包班组， 身份证号码
根据中华人民共和国民法典及其他相关法律法规的有关规定，本着平等、互利及自愿的原则，经双方就新苗新居幼儿园分项工程 工作分包进行协商，由班组完成。为明确相互的职责，特签订本协议，
一、工程地点， 成都市武候区新苗西街
二、承包内容
新苗新居幼儿园项目施工蓝图、设计变更(含建设、设计单位出具的具有技术变更性质的通知等技术文件)、技术核定单和图集规定范围内基础CFG复合地基处理相关工作。
三、承包方式
本协议采用 固定总价包干 协议方式，所涉及金额币种为人民币。
按人工费、机械费包干计算，协议暂估总价，￥1200000元 ，大写，人民币壹拾贰万元。
上述单价已包含，所有CFG桩打桩人工费，桩砼运输、浇注，机械使用费、机械进出场费，所有施工机械、机具的电源线、开关箱等;打桩所需的所有辅助材料等。
四、其他约定
1、安全帽、安全带等个人安全防护用品配置由班组自理。
五、管理目标
(一)、成本目标
1、双方协议约定本工程砼损耗为0.2%，多余的由班组承担相关的费用。
(二)、工期目标
以进场正常施工开始计算，20日内全部完成。
①班组应按项目提供的工程进度计划确保工期，按日、按周、按月完成计划。
②无正当理由直接导致下道工序正常推进，按下道工序所需人员数量及延误时间造成损失的200%予以处罚;造成当月节点工期延误，视情节轻重按项目部当月计划产值的0.5～1% 进行处罚，并从当月项目结算费中一次性扣除。
③若承包班组在施工过程中，班组人员严重不能满足项目的进度要求，项目部有权自行组织抽调其他班组进行突击，所产生的一切费用从本协议承包班组人工费及管理费中相应扣除。
(三)、质量目标
合格，并达到国家规范验收标准的要求。
满足工程合同要求，并执行建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准和四川省结构优质工程验收评定标准。
施工过程中严格执行“三检制”，控制工序质量，严禁返工和把不合格的工序质量带到下一个工序。根据砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)、本工程设计文件和结构优质工程质量目标要求，各分项工程的质量评定标准的保证项目、允许偏差项目以及技术交底关于质量评定的办法为准，其余按照施工验收及评定标准，各分部分项工程必须达到一次性合格验收。
(2)、每月22日由项目经理牵头，组织工长，质检人员，安全人员及班组长进行质量、安全、进度检查，达到合同约定的要求后或整改达到合同要求后，每月25日由工长收方，否则不予收方，由此产生的所有后果由班组自行负责。
(3)、若在施工过程中，因班组施工质量不达标或由此造成质量缺陷所导致的一切损失，由班组承担，且每发生一次项目部处以班组5000元以上罚款。
(4)、工程完工后，班组施工质量、安全、进度等各项指标达到合同约定的要求，由项目部奖励班组2000元整。
(四)、安全文明施工管理目标
本工程现场管理目标为 标准化现场，施工现场按照成都市建委制定的安全文明施工及项目安全文明施工达标规定执行，严格执行相关的法律法规及施工现场制定的各项规章制度和管理办法。
(1)、本工程的安全生产目标为，杜绝重大人生伤亡事故，重大火灾事故、重大机械事故、重大垮塌事故、重大职工人身伤害事故，实现“事故零目标”。轻伤率控制在2‰以内，施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件。
(2)、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，增强作业人员安全意识，做到遵章守纪，不违章作业，保证本工程施工生产工作在安全有序状态下顺利推进。严格执行相关的法律法规，公司施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准及施工现场制定的各项规章制度和管理方法，不违章作业，项目部不得要求班组违反安全规定进行施工。班组须采取必要的安全防护措施，随时接受各级部门和安全员依法实施的监督检查，消除事故隐患。
(3)、执行施工现场安全管理标准、施工现场文明施工管理标准，落实项目部现场具体要求，并服从项目部施工现场安全人员的管理。
(4)、班组应配合项目对其进入施工现场的作业人员进行入场安全教育，并有本人签字纪录，任何人不得要求他人违反安全规定进行施工。
(5)、项目部须对进入施工现场的班组施工人员进行安全三级教育、安全交底和技术交底，建立安全教育登记卡和职工花名册。
(6)、班组应在施工过程中通过班前会等形式自行对工人进行安全教育和安全监督，严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范，杜绝安全事故发生。
(7)、若因项目部原因造成的安全事故，由项目部负责承担相应的责任和发生的费用。若因班组安全防护措施达不到要求、安全防护不到位或安全措施不力等原因造成的安全事故，事故责任和因此而发生的费用由班组承担。班组负责人必须积极配合项目部对工伤事故处理。出现工伤事故在1万元内(含2万元，以发票金额为准)由班组负责，超出2万元部分(以发票金额为准)由项目部和班组各承担一半。
(8)、在施工过程中必须严格按照现场文明施工要求，做到工完、料尽、场地清，按照现场项目部指定场地把材料堆码整齐且达到项目部要求。
(9)、在施工过程中正确佩带安全帽。严禁酒后上班及酗酒闹事，现场严禁打架、斗殴。杜绝重大人身伤亡事故、重大火灾事故、重大机械事故，实现“事故零目标”。
(10)、班组工人必须严格管理，认真贯彻、执行“安全第一，预防为主”的方针，增强作业人员安全意识，做到遵章守纪，不违章作业，保证本工程安全生产。
(11)、施工现场违章违纪处罚，
①不带安全帽的处班组工人100元/人次、组长200元/人次;
②酒后上班和闹事的200～500元/人次;
③现场寻衅滋事、打架斗殴，工人500～1000元/人次，所属班组2000～5000元/次。双方本人及班组同样按以上条款处罚，不论对、错都受到同样处罚。情节严重的移交当地公安机关处理，其责任由班组全部承担，项目部不承担任何责任;
④财物盗抢，按案发价值的200%对所属班组予以处罚，班组长个人并处5000元以上罚款，涉案人员移送公安机关，公司及项目经理部不承担任何责任。
(12)、班组必须配合项目部现场施工一切管理工作并严格控制各项施工质量环节，所有奖励及处罚均以项目书面文件为准(项目所作书面处罚班组必须签字，若拒签，在24小时之后视为班组同意本次处罚)。
(13)因施工人员操作不当，造成质量问题且在项目整改通知单和监理通知单规定期限内未整改或整改不合格，处1000元/处罚款;不配合项目部提出的更改意见两次以上的，处2000元/处罚款，并终止合同清退出场。
六、人工费的结算
1、结算时间，CFG桩完成100%后;且经过检验、验收合格15日内。
2、支付方式，协议中包括所有施工内容完成100%后，以现金(转账)的方式支付施工人工费协议总价的50%;待检验、验收合格后15日内支付剩余的50%。
七、双方的责任、权利、义务
(一)项目部的责任、权利、义务
1、项目部不得有违反劳动法、劳动民法典的行为。
2、项目部负责在工作开工15天前，向班组提供图纸一套，并负责对班组进行图纸及质量环境安全技术交底，负责作业部位划分、材料供应、作业过程的技术指导、质量监督、组织工程的竣工验收等工作。
3、项目部为本工程施工按有关规定办理综合保险，按时、足额向班组支付人工费。
4、项目部为提供给班组使用的施工机械、设备及施工材料办理保险，并承担办理相关手续的费用。
5、项目部负责有效协调施工各方及分包配合单位，使工程按工期按计划顺利进行。
6、项目部负责组织中间部位的交工、交验工作。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响，并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容，班组必须如约履行，不得另行以各种理由要求追加，否则，项目有权按违约处理。
8、如因班组原因造成不能满足工程质量、进度、安全等目标，项目有权要求班组作业人员退场，退场时班组所有的材料、机械等均不得撤离，待本工程完工后所有的材料、机械等方可撤离。由此造成的经济及其他损失班组全额赔偿。
9、根据工程特殊要求或建设方发生临时性工作需要，在本工程范围内，项目部有权调动作业人员，有义务和责任对班组人员进行技术交底并提供技术帮助。如因项目部未对班组作技术交底或技术交底不清楚，所造成的返工由项目承担，因工程变更发生的工作内容或增加工作量，按实际发生的金额由项目支付班组。
10、对在施工现场违反治安消防管理制度、偷盗公私财物、打架斗殴、酗酒、给企业造成负面影响的作业人员，项目有权要求班组加强管理，经教育不改的可责令班组处理。项目部有权按施工现场违章处罚条例给予处罚、清退出场或移交当地公安机关。由此所造成的经济损失由班组全额赔偿，责任由班组全部承担，项目部不承担任何责任。
11、严禁小孩、年龄超过55周岁人员及无身份证的人员进入施工现场，项目部一旦发现处所属班组200～1000元/人次罚款。
12、项目部应组织和开展对作业班组人员进行有效的安全技术培训，积极为班组创造良好的安全、文明施工环境，有效协调班组作业班组和其他施工队伍间的配合。
13、提供除个人防护用品和协议特别约定的其他防护设施设备以外的、满足施工要求的劳动保护防护设施。
(二)班组的责任、权利、义务
1、负责CFG桩深化设计方案，施工方案的编制;其它有关施工技术有关的需要发生的费用;严禁录用未满18周岁的或超过50周岁以上及无身份证人员。班组严禁使用童工，如有发现，立即清退，情节严重的交当地劳动部门处理。
2、进入施工现场的作业人员应是经评定合格的(含身体检查合格)，按规定持证的作业人员，必须严格遵守施工现场的一切规章制度。
3、负责按项目部提供的图纸和有效的书面技术交底组织实施施工。
4、服从项目部的总体工作安排(工作部分、工作内容、工作时间等)，积极完成自己承担的工程内容，否则由此造成的损失慨由班组负责。
5、班组收集、整理配套的进场人员花名册、身份证复印件、权益卡和民工工资卡，并交项目部登记注册。
6、服从项目部施工现场内的各项工作安排(班组承包范围内)，并认真执行。
7、协议承诺的单价已经综合考虑各种不可预见因数的影响，并全面包含了本协议书承包范围内的全部施工内容，班组必须如约履行，不得另行以各种理由要求追加。
8、负责按本工地各种管理制度的要求来进行管理，严格服从项目部各级管理人员的管理，不得以各种理由拒绝。
9、全面执行项目部对现场质量、安全、进度、文明、材料、机械等方面的管理要求，负责配合施工现场各项工作的开展、实施。
10、负责管理好劳务队劳动纪律及人员的基本素质教育，遵守现场管理条例、规定，保证各项工作有序推进。
11、负责班组人员个人安全劳保用品、工作牌的配备，有责任与项目部一起搞好整个现场的场容场貌，密切配合各项检查活动，做到标化工地的创造工作。
12、负责项目部交予保管、使用的各种材料，并如数交还(正常折损不扣费用)，如有损失照价赔偿。
13、严禁挪用、拖欠人工工资，因班组的原因造成的工资纠纷，包括由此造成的项目部的所有损失概由班组负责。
八、现场文明用工
1、施工现场材料的堆码、转运工作(以项目部要求和验收为准)，场内材料转运无距离和次数限制，施工作业层内塔机运转盲区的材料转运。
2、施工内容中所涉及的各种操作工具及配合工长抄平工作由班组负责。
3、所有进出场施工机具、周转材料以及项目部提供的材料由班组负责上下车、上下车费另行协商。
4、班组应自行做好成品保护工作及对其他班组的成品保护工作，项目负责协调，若发现成品损坏因班组造成的，一切损失费用由班组承担。
5、班组使用项目部提供的民工宿舍必须严格管理，若有损坏照价赔偿，并负责宿舍的清洁卫生。
九、违约责任
班组如因施工安全、文明施工、治安保卫、环境保护、工程进度、工程质量等原因经整改仍无法达到项目部要求，为确保工程质量、进度、施工安全、文明施工等，项目部有权终止合同，班组应立即退场，在合同终止后的15天内提交已完工作量结算，否则项目部有权根据已有资料单方面办理工程结算，并视为班组对竣工结算予以认可。
十、争议及协议解除
(一)争议
项目部、班组双方在履行本协议发生争议时，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，向公司仲裁委员会申请仲裁。
发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，
(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工，且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
(二)协议解除
1、双方协商一致，可以解除协议。
2、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，造成甲方管理不便或管理权限失效，甲方有权解除合同。
3、有下列情形之一的，双方可以解除合同，
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行。
4、协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
5、协议解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十一、双方关于不可抗力的约定
因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非本协议书签订双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震等有国家权威部门认定的大型以上(含大型)自然灾害。
十二、工程保修，项目负责，如需班组参加，按实结算。
十三、协议变更，补充协议完善。
十四、本协议一式伍份，项目部、班组双方各执两份，一份送财务部。协议经项目部、班组双方签字生效。待工程完工收方结算、付款完成后失效。
项目经理， 承包班组，
联系人， 联系人，
联系电话， 联系电话，
协议签订日期，2015年 月 日
协议名称，
施工单位，(甲方)
设备管理单位(行车组织部门)，(乙方)
按照铁道部关于加强营业线施工及安全管理的规定(铁办〔 〕 号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办〔 〕号)及有关规章制度的规定，结合本工程具体情况，为确保施工过程中的行车、设备安全，双方达成如下协议，
1.工程概况，本标段工程包含了8座框架涵的施工，拟建1-3.0m框架涵90.39m。
(1)威红线K42+920新建下穿涵工程，施工内容，1-3.0m框架涵9.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间三分田隧道出口。
(2)威红线K44+917新建下穿涵工程,施工内容: 1-3.0m框架涵13.06m，本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(3)威红线K45+313新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵14.06m，改移道路长103.06m,本工点位于威红线威箐车站至鲁番车站区间。
(4)威红线K54+570新建下穿涵工程，施工内容:1-3.0m框架涵12m，拆除/恢复路基右侧边沟20m,框架涵出、口处围栏50m,本工点位于威红线鲁番-上西铺区间，干塘子隧道与家竹箐隧道之间。
(5)威红线K62+220新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵12.06m，拆除/恢复路基左侧排水沟28m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间，下西铺大桥小里程端。
(6)威红线K63+212新建下穿涵工程, 施工内容: 1-3.0m框架涵9.06m，本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(7)威红线K64+435新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵11.06m，拆除/恢复左侧天沟20m,右侧路基侧沟18m,本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
(8)威红线K65+640新建下穿涵工程, 施工内容:1-3.0m框架涵10.03m，拆除/恢复路基左侧边沟20m,右侧边沟22m,衡重式挡墙13m和Ф300mm铸铁管，本工点位于威红线上西铺车站至红果车站区间。
1.1工程名称，昆明铁路局威红线通道改造工程二标段。
1.2工程地点，威红线K42+920(威箐-鲁番),K44+917(威箐-鲁番),K45+313(威箐-鲁番)，K54+570(鲁番-上西铺)，K62+220(上西铺-红果)，K63+212(上西铺-红果)，K64+435(上西铺-红果)，K65+640(上西铺-红果)(Ⅲ级)。
1.3主要工程内容，新建下穿涵(既有线路支护;孔桩护壁、墩身施工;D16、24型便梁架设;既有线下土方开挖，拆除架空范围内的既有附属工程;现浇线下节段框架涵;施工其余节段框架涵;基坑回填，施工框架涵外部装饰及附属工程;拆除临时施工便梁，恢复线路)。
1.4计划开工日期
1.5计划竣工日期，
1.6影响范围: 威红线K42+920～K65+640段。
2.施工单位的责任和义务
2.1 施工安全责任地段(范围)，威红线K42+920～K65+640段，甲方保证在 年 月 日至 年 月日，只在这一地段(范围)内进行施工作业，并对施工安全全面负责。
2.2 建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制。本工程项目施工安全负责人为崔作俭( )，全面负责本工程的施工安全;工程项目现场安全负责人为魏宝田()，常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。
2.3 结合本工程性质和特点，保证行车安全的安全防范内容为，
(1)施工中严格按照昆明铁路局工务处审核批准的方案进行施工。
(2)所有影响行车及既有设备稳定的作业纳入“天窗”内进行。
(3)施工过程中加强对威红线K42+920～K65+640段工务设备的观测和检查，确保工务设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(4)主动配合乙方监护人员的监督检查，及时处理各种不安全隐患。
主要安全防范措施是，
(1)严格执行铁道部关于印发铁路营业线施工及安全管理办法的通知(铁办[2008]190号)和昆明铁路局营业线施工及安全管理实施细则(昆铁办[2008]387号、关于印发昆明铁路局建设系统既有线施工安全管理补充规定的统知(昆铁建[2009]14号)、昆明铁路局工务处施工方案审查会议纪要及有关规章制度;
(2)与设备管理单位签订施工安全配合协议书后方可施工;
(3)对所有施工人员进行安全培训教育，并考核合格;
(4)、严格按昆明铁路局工务处审核批准的施工方案进行施工;
(5)严格按批准的施工组织设计组织施工，严格落实制定的各项施工安全控制措施;
(6)甲方按规定设置驻站联络员及工地防护员，来车时提前停止一切作业，所有作业人员下道避车，并确保施工机具材料不侵入铁路建筑限界。
(7)施工中加强与设备管理单位的沟通联系，认真落实各项安全防护措施。
(8)施工地段的防洪工作由甲方负责。
2.4 向设备管理单位(行车组织单位)提供相关的工程技术资料和施工计划安排，现场施工组织机构为中铁十局集团有限公司昆明铁路病害整治工程项目部施工安全领导小组，现场施工管理人员为魏宝田，现场通讯联络方式为:13404966699，以利设备管理单位掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。
2.5 切实做好对工务等既有行车设备的防护。如因施工防护不当造成工务等既有设备的损坏，须及时恢复到原设备状态;造成工务等既有设备的损坏，须立即通知乙方，并积极配合设备管理单位进行修复，承担全部修复费用。由于施工防护不当损坏行车设备而影响正常行车或造成行车事故，负全部责任。
具体防护措施如下，
(1)加强对威红线K42+920～K65+640段工务设备的观测和检查，确保线路设备安全稳定和状态良好(满足工务安全规则、线路修理规则有关技术标准及安全要求)。
(2)甲方每日施工完毕后，必须经乙方安全监护员对施工范围内工务设备的影响恢复情况进行检查验收，验收合格后作业人员方能撤离工地，如检查验收不符合乙方安全要求时，甲方必须无条件进行整改直至达到乙方的安全要求为止。
2.6 坚持文明施工，加强对施工机具、材料的管理，如因施工机具、材料和工程废弃物放置、管理不当影响正常行车，造成行车事故或损坏既有行车设备，负全部责任。
2.7 加强对施工用轻型轨道车辆的管理，如因使用管理不当而影响正常行车，造成行车事故或损坏既有行车设备，负全部责任。
2.8 因工程施工，需拆除、迁移既有工务设备，按规定与设备管理单位办理相关手续。
2.9 因工程施工，在既有工务设备上进行工程施工，并将造成既有工务设备的局部损坏，须在施工后及时予以恢复。
2.10因工程施工，自 年 月 日起接收既有 设备的维修养护，保证在维修养护期间设备的状态和使用正常。
2.11 积极、主动地配合乙方对施工场地范围内的既有行车设备的检查、维修作业。主动接受乙方对施工安全的监督和检查，并对检查出的安全隐患按要求期限整改。
2.12 其它责任和义务，在施工过程中加强与乙方的沟通联系，共同做好配合事宜，确保作业过程中的行车及工务设备安全。
3.设备管理单位(行车组织单位)的责任和义务
3.1 对本工程施工中涉及工务设备及影响行车安全的施工进行全过程监督，本工程安全监督责任人。如因监督不力造成行车事故或既有工务设备损坏，负主要责任。
3.2 向甲方提供施工范围内保证既有工务设备安全所必须的技术资料，如因所提供技术资料有误而造成的行车事故或设备损坏，负重要责任。
3.3 因无既有工务设备准确位置的技术资料，须对设备的准确位置与施工单位共同进行探察，根据探察结果，配合施工单位划定防护范围、制定防护措施。
具体防护措施如下，根据甲方提供的施工计划，乙方2012年04月20日～2012年12月30日派安全监护员，对施工影响地段工务设备安全进行24小时监控并配合乙方做好行车安全的监护(不含供电及通信设备安全)。
3.4 为保证既有工务设备的安全，在本工程影响工务设备安全项目施工时，派员配合施工单位对该设备进行监护。
3.5 因施工造成既有工务设备损坏，应及时组织抢修，尽力减小对运输造成的影响。
3.6 积极、主动做好安全监督、检查和配合工作，尽力为工程建设提供施工条件。
3.7 其它责任和义务，
4.结合部安全分工
4.1 根据本工程具体情况，甲方和乙方的安全管理结合部为施工对行车的影响及既有工务设备的安全防护，为使结合部的安全管理有序可控，双方议定对结合部安全管理做如下分工甲方按批准的施工方案组织施工，对行车安全及作业人员的人身安全全面负责，乙方负责对施工过程进行监督(不含供电及通信设备安全)，双方将严格按分工做好结合部的安全管理。
5.安全监督配合费
5.1 根据本工程安全监督配合工作量以及路局有关文件的规定，双方商定本工程安全监督配合费为按路局有关规定执行(最终费用以概审所批复为准)，协议签字生效后由甲方拨付给乙方。
6.发生责任事故的处罚
6.1 运营和施工部门要严格执行铁路交通事故调查处理规则，发生行车事故必须按系统逐级上报，不得隐瞒。
6.2 发生行车责任事故，按铁道部、路局有关规定由路局有关部门予以处罚。
7.协议生效与终止
7.1 本协议双方签章并报路局主管部门批准后生效，工程竣工且有关费用清算完毕后即告失效。
8.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
9.本协议正本四份，甲乙双方及上级主管单位(部门)、安监室各执一份，副本四份，甲方两份，乙方两份。
甲方(盖章)乙方(盖章)
甲方代表(签字)乙方代表(签字)
开户银行及账户，开户银行及账户，
联系人，联系人，
电 话， 电 话，
年 月 日 年 月 日
1、墙砼的浇筑和质量要求
工程施工合同补充协议书模板（通用4篇）在建筑施工的过程中，我们会通过工程施工合同来明确双方的责任和义务，从而让施工工作能够顺利进行。下面是由小编为大家整理的“
(1) 提前把板缝堵严实，洒水不得过多依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
(2) 浇筑时碰见洞口，大角，插板要两边同时下浆，防止移位。注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时。
(4) 墙砼浇筑必须分为三次下浆振捣，第一次下浆后要仔细振捣一遍，第二次下的浆捣连同第一次下的浆一次振。第三次下浆振捣时应连同第二次下的浆一起振捣，最后把第三次下的浆再振捣一次。振动棒应快插慢拨，排出气泡。墙面有麻面，气泡过多。负责统制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表。
(5) 上口的标高要掌握好，高度不够的补的浆要再振捣一遍，否则上面会出现高低施工合同补充协议不平、松散的混凝土。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；
(6) 墙上口有松散的砼，梁口需要打錾的，在支顶板模板前及时处理好。
(7) 浇筑完的砼要及时养护，前3天要不停顿的浇水养护，4～7天墙面上要保持湿度。(现浇板用棉毡覆盖，剪力墙洒水养护)应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证。
(8) 剪力墙砼施工缝控制在比现浇板底高出15㎜处留置。
2、顶板砼浇筑和质量要求
(1) 浇筑顶板砼之前，把模板内杂物清理干净，洒水湿润，搭设马道，禁止操作人员踩踏钢筋。
(2) 浇筑时绝不能随意向砼里加水
(3) 扶泵管的人必须是专人负责，且要泵管在前，人在管后，避免踩踏钢筋。
(4) 掌握标高的人是关键，需专人负责，此人必须认真负责，严格控制板面标高。
(5) 标高的控制是按提前抄好的50线拉线绳控制，拿刮尺的人手里必须拿尺子控制
(6) 拉毛时的收光要看火候，基本能上人时才能上人进行收光拉毛。
(7) 拉毛的纹路必须顺直，精细一致，拉毛要用刮尺放平直，顺刮尺东西方向进行拉毛，第一刷是关键)。
(8) 压光部必须三遍成活，平整光滑，不留死用。
(9) 施工缝的多余砼要及时清理。
(10)用棉毡覆盖洒水养护，前3天必须不停的养护，放平面控制线时可暂停，以后可适当减少浇水次数，但必须保持顶板湿度。服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：
3、砼工程不得出现蜂窝、麻面、漏筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝以及外形缺陷等质量问题。
4、混凝土泵车到场时、施工人员、机械、工具及洒水湿润等准备工作必须到位，否则罚款200元～1000元。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏。
5、浇筑过程中振捣、抹面等应按要求施工，否则发现人一次罚款50元。
6、施工完毕、必须做到工完场清，否则罚款500元。
7、严禁将剩余的混凝土随意处理(如就地掩埋等)，否则罚款500元～20xx元。
8、养护不及时，发现一次罚款1000元。
9、混凝土应振捣密实，每个检查件蜂窝面积大于400m㎡罚款100元;孔洞面积大于100m㎡ 罚款200元;露筋每处罚款200元;外形缺陷每处罚款300元;。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；
10、 应安全、文明施工，所有进入施工现场的人员必须戴安全帽、不得穿拖鞋、否则每人每次罚款5元，经处罚不改者罚工队负责人10000元并清除出场。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员。
11、 施工中严禁嬉笑、打闹、严禁酒后作业，否则罚款500元～20xx元。
甲方负责人： 乙方负责人：
乙方班组代表：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
发包人，
承包人，
目 录
建设工程施工合同
第一部分 合同协议书
一、工程概况
二、合同工期
三、质量标准
四、签约合同价与合同价格形式
五、项目经理
六、合同文件构成
七、承诺
八、词语含义
九、签订时间
十、签订地点
十一、补充协议
十二、合同生效
十三、合同份数
第二部分 通用合同条款
通用合同条款
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
2. 发包人
3. 承包人
4. 监理人
5. 工程质量
6. 安全文明施工与环境保护
7. 工期和进度
8. 材料与设备
9. 试验与检验
10. 变更
11. 价格调整
12. 合同价格、计量与支付
13. 验收和工程试车
14. 竣工结算
15. 缺陷责任期与保修
16. 违约
17. 不可抗力
18. 保险
20. 争议解决
21. 补充条款
第一部分 合同协议书
发包人(全称)，
承包人 (全称)，
根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，
一、工程概况
1.工程名称，
2.工程地点，
3.工程立项批准文号，
4.资金来源，
5.工程内容， 。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
6.工程承包范围，
二、合同工期
计划开工日期，年 月 日(具体开工时间以甲方开工令为准)
计划竣工日期， 年 月 日
工期总日历天数， 日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，合同总工期时间不变，除合同明确约定外，开工时间的延后并不涉及费用及工期的索赔。
三、质量标准
工程质量符合 现行国家相关专业施工验收规范合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约含税合同价为，安全文明施工费 元;
其中，
(1)安全文明施工费，
人民币(大写) (￥ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额，
人民币(大写) (￥ 元);
(3)专业工程暂估价金额，
人民币(大写) (￥ 元);
(4)暂列金额，
人民币(大写) (￥ 元);
2.合同价格形式，固定综合单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理， 。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件，
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 自双方法定代表人或委托代理人签字或者盖章并加盖单位公章后 生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人，(公章)
承包人，(公章) 广西启盛建设集团有限公司
法定代表人或其委托代理人，
(签字)法定代表人或其委托代理人，
地 址，
地 址，
电 话，
电 话，
传 真，
传 真，
发包方(甲方)，________
承包方(乙方)，________
经双方协商，甲方同意将________工程承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同书。
一、 工程名称，________________________
二、工程地址，________________________
三、 工程承包范围
________________________墙纸工程
四、承包方式
本工程采取包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包垃圾清理的承包方式。
五、合同价格
本工程按照双方协商约定单价为准，单位以实际施工展开面积计算，
________________________
六、施工工期
本工程工期从______年____月____日至______年____月____日，共____个日历天。
七、工程质量与交工验收
(1)乙方必须建立健全质量保证体系，严格按照施工图纸、设计说明书(若有)、装饰装修工程预算表，以及国家现行有关施工及验收规范和质量检验评定标准的规定和要求施工，确保工程质量。
(2) 甲方及甲方代表有权对施工过程及工程质量进行随时监督检查，如发现施工质量不合格的，乙方应在甲方通知后立即进行整改。
(3) 本工程的工程设计变更和材料变更必须经设计单位(若有)和甲方的同意，并经甲方代表签字后方可实施。
(4)工程竣工后，若经乙方通知验收，甲方自接到通知之日起五日内既未组织验收又未对工程质量表示异议的，视为工程竣工验收合格，以甲方接到通知之日起的第七日为工程竣工验收合格之日。
(5)因乙方原因致使本工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担合同结算总价30%的工程违约金，并无条件免费包工包料返工维修。
八、工程款支付和结算约定
1、本合同签定并进场开工，工程施工到20天后，甲方支付乙方合同价20%;
2、工程施工到30天后，甲方按乙方提供的月工程量经验收后30天内，支付当月已完工工程的70%进度款。(注:如有质量达不到合格标准及工程进度达不到要求,本公司有权拒付当月进度款)
3、工程竣工后，经甲方验收后30天内，付给乙方70%工程进度款，并减扣已付的进度款。
4、本工程竣工并由业主方整体工程验收合格后，甲方在30个工作日内付清乙方全部工程款95%，并减扣已付预支费。预留5%工程质量保修金，保质期为一年，一年到期全部付清,一年以内如有返工返修事项,本公司将会从保修金中扣除。
5、乙方有义务如实申报每月工程量，如有意高估冒算，甲方有权将处以乙方所报超出实际工程量的工程款给予五倍的罚款。
九、材料供应
1. 工程所需材料由乙方负责采购。
2.乙方所购买的各类材料必须符合装饰装修工程预算表和施工图纸的要求，同时应符合国家标准和环保要求，不合格的材料不得用于本工程，否则造成损失由采购方负责。
3. 材料进场时承包方通知发包方检验材料，甲方接到通知当日既未组织检验又未对材料质量表示异议的，视为同意使用材料。
十、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、提供乙方住宿场所;
2、提供材料堆放及加工场地;
3、提供乙方施工用水、用电;(注，甲方只提供主电源及主水源，其它自行配带)
4、发出工程施工图纸及技术规范，发出修改指令及签认洽商变更;
5、监督施工质量，进行竣工验收;
6、施工电梯由甲方组织协调;
7、给乙方提供顺利施工的现场，若存在问题，双方应积极协商解决。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方按照甲方及合同约定要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，协调解决由乙方负责的各项事宜。
2、乙方施工前办理进场施工所需的一切手续，具备施工进场条件。
3、乙方必须将当天所产生的垃圾当天清理干净，并运至甲方指定的位置。
4、乙方应充分理解图纸，结合现场实际对材料进行加工，发生加工错误所浪费的材料，由乙方全额赔偿。
5、乙方应在甲方的总体管理、进度控制及协调下，加强与现场各分包单位之间的关系，以确保工地正常操作及促使工程顺利进行。
6、乙方应按图纸和规范要求完成相关工作达到合同的要求标准。
7、乙方应严格按照国家颁发的安全操作规范进行施工，采取必须的预防事故措施，配置必须的安全器材。应加强安全施工教育和防范措施，避免人员伤亡事故的发生。由乙方管理不当而发生的一切事故及经济损失由乙方承担，甲方不负任何责任。
8、要按照国家有关文明施工规范，做到文明施工，维持工地环境清洁，道路畅通，器材、材料摆放有序，并及时将装修过程中所产生的废料和垃圾清理至甲方指定的地方，并及时运出施工现场，乙方未遵守本规定甲方有权对乙方开处罚单，其罚款在工程款中扣除。
9、乙方在现场的施工过程中要听从甲方现场管理人员技术指导和现场次序管理.如有不听从的或者故意跟我司管理人员发生冲突不服从管理的.甲方有权对乙方进行罚款.如情节严重甲方有权终止双方的合同关系.撤场后乙方要承担所做工程最总价60%的工程违约金。
10、乙方应按相关规定办理施工人员的劳务证、暂住证、上岗证、人员意外伤害保险等有关手续，费用自理。如发生因手续办理不完备，所带来的一切连带责任和损失，均由乙方负担。
(三)安全文明要求与处罚
1、乙方应建立班前活动记录，做好新工人以及本班组人员的安全教育工作，确保班组人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，落实工人安全生产责任制。严格遵守建筑安全施工生产十大禁令等有关规定，随时接受各级主部门的检查。认真执行安全技术交底，按有关安全规定施工，杜绝违章生产、违章作业。如发现违章作业，每次罚款(大写)________元整(______元)，如违章作业出现安全事故，所造成的后果均由的后果均由乙方负责;
2、正确使用专业机械，严格按操作规程操作，严禁把工机具、材料等堆放在脚手架上，否则每处罚款(大写)________元整(______元);乙方应定期进行安全检查，发现问题及时汇报甲方，消除隐患后才能继续施工，否则责任自负。
3、上班必须穿工作鞋、带安全帽和安全帽(乙方自备)，违者每次每项罚款(大写)________元整(______元) 。
4、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每处罚款(大写)________元整(______元)造成严重后果者责任由乙方负责;杜绝重大安全事故的发生，工人月轻伤事故频率不能超过千分之三。
5、乙方人员因病、非因工、非上班时间发生的伤亡事故，责任一律由乙方承担，甲方补负责。现在发生安全事故(含人身伤亡事故)由乙方负责处理，所有费用先由乙方垫付。除保险公司理赔款外，其他费用(含护理费、营养费、误工、赔偿费等)全部由乙方负责。
6、严禁雇佣童工和50岁以上或不适合本工种作业的人员，否则一切责任由乙方承担，并每人每次罚款(大写)________元整(______元) 。
7、装卸材料时，乙方应派管理人员指挥，按规格分类堆放整齐，如乱堆乱放，每次罚款(大写)________元整(______元);每道工序应做到工完场清，如未做到工完场清，甲方有权派人进行清理，并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除。
8、乙方应教育工人礼貌待人，严禁工人在工地赌博、吵架、斗殴，如发生打架每人每次罚款(大写)________元整(______元)，三人以上参加打群架的每人每次罚款(大写)________元以上(______元以上)，罚款在班组进度款中扣除，情节严重的扭送公安机关处理。
9、禁止工人在施工场内大便，违者每人每次罚款(大写)________元整(______元)，举报者奖励(大写)________元整(______元)。
10、乙方必须教育工人爱护公物，不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生，如有违反者，按其价值十倍处罚，情节严重的移交有关部门处理。
十一、违约责任
1、由于乙方施工组织不利，施工进度缓慢，无法按合同约定工期竣工，野蛮施工造成施工质量低劣，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方有权单方终止合同，乙方必须在合同终止后三日内撤场，撤场完毕后可按实际的工程量结算，并且乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
2、由于乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，工期每延误一天处以人民币______元的罚款。
十二、其它约定
1、未尽事宜，双方可另外签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、如双方在执行合同的过程中出现争议，首先通过协商方式予以解决，协商不能解决时可申请仲裁或诉至合同履行地人民法院进行诉讼解决。
3、在本次项目中，如果乙方能如期保质保量完成及配合良好，甲方会考虑下一项目优先发包给乙方。
十三、押金
本协议甲乙双方同意后，乙方先缴押甲方保证金______元，如未达到甲方要求标准及未按规定工期完成，乙方缴甲方保证金______元，甲方不再退回乙方。
十四、附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。经双方法定代表人或授权人签字生效。
甲方，________(签名盖章)
乙方，________(签名盖章)
签定日期，______年____月____日
2022单项工程施工合同/协议书范本最新是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。单项工程施工合同/协议书范本最新能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
发包方（以下称甲方）：
法定代表人：
身份证号码：
承包方（以下称乙方）：
法定代表人：
身份证号码：
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。
二、工程期限
1、工期总天数_______天；
开工日期：______ 年 ______ 月 ______ 日；
竣工日期：______年______月______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
三、工程价款、结算及付款方式
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
四、建筑材料、设备的供应和采购
1、工程材料、设备由乙方采购。
2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
五、施工与设计变更
1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
六、工程质量管理及验收
1、质量标准：工程质量符合___________________标准。
2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
七、安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
八、违约责任
1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。
2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
九、争议的解决
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。
发包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： （签字）
组织机构代码：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
电子信箱：
开户银行：
账 号：
承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地 址：
邮政编码：
电 话：
传 真：
电子信箱：
开户银行：
账 号：
建设单位（以下简称甲方）：
承包单位（以下简称乙方）：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、施工项目：
二、施工地点：
三、施工时间：
四、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
五、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
六、协议内容：
（一）登高上架要求
1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。
2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。
3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。
6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。
7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。
10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。
11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。
13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。
14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。
15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。
18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。
19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。
（二）用电要求
1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。
2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。
3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。
4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的'配电装置也应断电上锁。
5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。
7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。
8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。
9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。
10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。
（三）电焊机使用要求
1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。
2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。
3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。
4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。
5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。
6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。
7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。
（四）动火要求
1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。
2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。
3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。
4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。
5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。
6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。
7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。
8、五级风以上禁止动用电气焊。
（五）室外吊篮施工要求
1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。
2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。
3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。
4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。
5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。
6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。
7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。
8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。
（六）文明施工要求
1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。
3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
4、施工现场严禁随地大小便。
5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
（七）施工现场环境要求
1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。
2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。
4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。
5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。
（八）工程质量的要求
工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
七、工期：
乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5‰向甲方支付罚金。
八、付款方法：
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款；
2、质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还（质保时间根据工程项目实际情况可延长或缩短，可另行约定）。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
九、其它：
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金；
2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十、本协议一式____份，甲乙双方各执_____份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。
甲方单位（盖章）：
代表人：
项目负责人：
______年_____月_____日
乙方单位（盖章）：
代表人：
项目负责人：
______年_____月_____日
你清楚写合同时最重要的问题是什么吗？在工作环境中，人们都开始用合同来规范事物。合同的履行可以反映出签订合同者的信誉度。基于您的需求，笔者精心策划了一篇包含全面知识的“施工协议书”，相信它会给您带来很大的帮助！
合同双方当事人： 出卖人(甲方)： (以下简称甲方)身份证号码：
(房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码
以上 人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方)： (以下简称乙方)
身份证号码：
第一条、甲方对产权的声明：甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民，根据国家拆迁法规定，甲方于20__年11月与武汉福洪拆迁有限职责公司签订了房屋拆迁补偿安置协议，根据该协议规定，甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377。其中90—135平米共套普通住宅，该小区目前处于基础施工建设阶段。
乙方必须加强对其人员的安全教育，严格管理，精心施工、安全施工、文明施工，由于乙方人员过失引发的安全问题概由乙方负责，甲方概不负责。
第二条、房屋的基本情景：本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内，该小区位于金桥大道东侧，江岸区法院以南，后湖二路以西，铁道线以北，该房屋为一套普通住宅期房。
工期从______年7月1日起开始建设至12月底完工(最迟不超过______年1月中旬)，工期为天，如发生下雨、停电等自然因素，可延长工期，如因乙方消极怠工或其他原因延误工期等做法为难甲方，甲方可视乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约金____元。
具体栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定，乙方对甲方所有的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
按实际浇灌面积计算每平方米400元，包工，地面，内外墙粉刷(不包括刮白，外墙砖，门窗，水电)。乙方要按甲方保证材质、施工质量(钢筋南钢海鸥牌，现浇为青溪丰水泥425号，做墙用乌金，蓝石水泥325号)施工如乙方材料达不到甲方要求，甲方有权要求乙方停止施工，材料达到甲方要求后方能施工。(基础钢筋为每组18__5根上2下3、腰筋14__2根、20公分一根;每组4根独立圆柱8根楼面：三间主房主筋8、15公分一网。板筋6.5、20公分一网，板面厚度不得小于10公分。圈梁厚度24公分，钢筋4根12。跨梁厚40公分，牛腿上2根20，连续梁上2根16，沙石：
第三条、甲方对买卖权的声明：甲方保证该房屋是贴合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规，并保证所卖房屋产权真实属甲方所有，没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房，甲方自愿将该房屋出售给乙方。
粉刷时适当预付工程款，其余房屋施工完后一次性付清全部工程款，但留下__元质保金，6个月后房屋无质量问题，质保金退还给乙方。
第四条、甲方为该房屋所有权负全责，甲方保证该房屋没有产权纠纷，抵押债务等，所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥，如有上述未清事项，由甲方承担全部职责。
甲方拆除老房后，乙方应在10日内开工，乙方开工后3个半月完工(因下雨、城管耽误时间除外)。
第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下，如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方。
乙方从地圈梁浇筑开始施工，直至房屋封顶。负责房屋主体建设，包括楼梯、起隔墙、屋顶、内外墙水泥砂浆批灰刮平，内墙刮双飞粉，外墙贴磁砖，地面清光并铺地板砖，布好屋顶落水管和卫生间水管等。乙方参加集资合作兴建的住房属于政策性住房，根据《关于对...地区采取集资合作方式建设新区搬迁职工住房的答复函》的要求，将集资建房纳入当地经济适用住房供应计划“享受经济适用住房建设的各项优惠政策。
第六条、上述房产的交易成交价格：每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元㎡)，房屋成交总价约为人民币肆拾万元整，实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。
乙方施工时要保证质量。如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改的。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。
实际面积不足时，按照差异面积退款，超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格。
乙方负责施工期间的安全生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止。在施工过程中，乙方要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方一概无关。如果施工人员需要意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。
乙方于20__年3月日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方，付款当天甲方开出收款收条给乙方，第二笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户(更名)到买房人名下后5日内付给甲方，第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款，乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款。
乙方必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。
第八条、优先选房约定，甲方应在接到开发商通知选房应及时通知乙方，保证乙方在第一时光(15分钟内)收到选房信息，并保证在甲方同类型还建房中优先安排乙方选房。
乙方要进行修理、返工;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的。
第九条、房屋交付：甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方，并将该房屋的钥匙全部交付给乙方，完成该房屋的所有移交手续。
乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方。
第十条、逾期过户(更名)的职责：甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户(更名)到乙方名下，应视为甲方违约，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。
在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工钱，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。
第十一条、甲方逾期交付房屋的违约职责：甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金，合同继续履行，则视为甲方不履行本合同。
甲方在签字后，收到乙方宅基地款前，甲方应向乙方提供土地产权证明，并保证此宅基地没有产权纠纷和财务纠纷，如交接前后发生一切纠纷，则由甲方承担全部责任。
1、 甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金，合同继续履行，并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。
甲方应积极配合乙方，无任何附加条件为乙方提供协助，该宅基地在合同生效后，包括以后在建房屋所有产权如国家和任何单位以及个人在征收该宅基地和在建房屋所有款项归属乙方，与甲方无关。
2、终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还给乙方，并按照房款金额的实际付款时光，按年利率12%计算利息付给乙方。
在施工过程中如因甲方原因，如发生土地权属，不能办理合法建房手续、土地使用证、房产证，政府部门阻止建房等一切纠纷问题，甲方应积极配合调解，应保证此宅基地建房顺利完工。
3、如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题，影响乙方的居住及使用时，乙方有权要求退房，一切损失由甲方承担。
房屋归属权，今后如政府部门允许私人转让过户时，甲方应积极无任何附加条件配合乙方办理过户手续(注：
第十二条、关于产权登记及过户的约定：对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
合同生效后甲方应保证此自建房顺利完工，如政府部门因建房手续不全，执法局阻止施工等造成误工或停工。
1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后，甲方应自领取之日起五日内，将领到的产权证书交由乙方。
甲方未按合同规定将宅基地按时交付乙方使用，乙方有权追究甲方违约责任，每天1000元违约金，一个月后视为严重违约，甲方按宅基地款及在建房屋造价的总 房款十倍向乙方支付违约金。
2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起，甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续，如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方。
施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
第十三条、本合同主体
1、甲方是 共 人，委托代理人为 即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋，签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。
乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。
2、乙方是 ，代表人是 。
第十四、条本合同需办理公证，经国家公证机关 公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20__年3月日)起生效。
工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用(包括修缮工时费用和材料费用)，全部由乙方自行承担。
第十五条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份，一份3张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，见证方(中间人)一份，留存备查。
甲方预付工程款筑完成经甲方检验合格后，甲方付工程款 元给乙方;里间二层及铺面三层梁、柱浇筑完成经甲方检验合格后，甲方付工程款工程完成经甲方验收合格后。
第十六条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，在履约过程中发生的争议，双方可经过协商解决。协商不成的。
甲方应保证其房产不存在质量和技术等有可能危害居住安全的问题，如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
1、提交 仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
甲方保证并承诺对上述房屋及土地拥有使用权(村宅基地)，甲方各方均对处分该标的房产不存在任何异议，对于该房屋及土地的出售，不存在任何享有优先购买权的人，该房屋及土地没有任何诸如抵押等他项权利，该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况。
出卖方(甲方)：身份证号码：
(房屋共有产权人)身份证号码
(房屋共有产权人)身份证号码
地址
电话 日期：期： 年 月 日
购买方(乙方)： 身份证号码：
地址
电话 日期： 年 月 日
见证方(中间人)： 身份证号码 日期： 年 月 日
发包人（全称）：_______________________
承包人（全称）：_______________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：施工临时排污费、临时设施管理费、环保费等需乙方办理的相关费用由乙方承担，甲方配合办理。民工工资保证金由甲方统一交纳。
一、工程概况
工程名称：____________________________________________
工程地点：____________________________________________
工程规模及结构特征：__________________________________
工程承包范围：________________________________________
工程立项批准文号：____________________________________
资金来源：____________________________________________
二、合同工期
开工日期：____________________________________________
竣工日期：____________________________________________
合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准
工程质量标准：________________________________________
四、合同价款
币种：____________________________
合同总价（大写）：________________元（小写）￥：_________元
综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故。
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书；
2.中标通知书（适用招投标工程）；
3.投标文件（适用招投标工程）；
4.经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
5.本合同专用条款和补充条款；
6.本合同通用条款；
7.标准、规范及有关技术文件；
8.图纸；
9.工程量清单；
10.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
11.发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；
12.工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
六、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺
八、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。违约责任：本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序，若情节严重甲方可令乙方无条件出场。
九、合同生效
本合同订立时间：_________年_________月_________日
订立地点：_______________________________________
发包人和承包人约定自双方签字盖章并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案后本合同生效。是钢筋及捆筋，要严格按国家建筑要求规定施工;3、是混凝土震动均匀，确保密实，如出现质量问题。
发包人（公章）：_________
承包人（公章）：_________
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
委托代理人：_____________
委托代理人：_____________
电话：___________________
电话：___________________
传真：___________________
开户银行：_______________
账号：___________________
账号：___________________
邮政编码：_______________
邮政编码：_______________
_________年_____月_____日
_________年_____月_____日
附件1 通用条款
一、词语定义
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款：是发包与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。乙方不履行施工合同责任时，或施工过程中出现质量问题，甲方有权终止全部合同，乙方的工程投入无条件归甲方所有。
1.3 发包人：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。应甲方要求，在原甲方与乙方20XX年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，根据原施工合同精神。
1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。甲方双方就本工程的施工，于 年 月 日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：号，下称原合同)。
1.5 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。原合同第 页第1.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。
1.6 分包人：指承接本工程部分工程施工，具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。应甲方要求，在原甲方与乙方20XX年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求。
1.7 项目经理：指承包人在履行本合同中委派的并取得相应等级执业资格或岗位职务的工程管理人员，在本合同专用条款中指定，代表承包人履行合同约定的权利和义务。前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商。
1.8 设计单位：指发包人委托的承担本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
1.10 监理单位：指发包人委托的具有相应工程监理资质等级负责本工程监理的单位。
1.11 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.14款所指的设备。
1.12 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程，但不包括1.15款所指的承包人装备。本协议式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：
1.13 工程：指永久工程和临时工程，或视情况指二者之一。
1.14 设备：指预定构成或构成永久工程的一部分机械、仪器、装置。
1.15 承包人装备：指属承包人所有（或租赁）的，为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。经甲乙双方友好协商，在平等互利诚实信用的原则下，就*有限公司开发的“广场”
1.16 发包人提供装备：指根据本合同约定由发包人提供的为实施和完成本工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。本协议所包含的合作工程内容为：广场“五星级酒店(用地50亩左右”
签约之前，集资人(乙方)应当仔细阅读协议资料，对协议条款及专业用词理解不一致的，可向有关主管部门咨询。
工程款按8元/㎡计算，每层楼面板浇筑完后付工程款的35%。
协议双方及当事人：
甲方(...部工程二处)：
乙方(参加集资建房职工)：
根据有关法律法规《关于进一步加强和规范集资建房管理的通知》及《职工集资建房实施方案》《职工集资建房补充说明》等有关政策规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上就集资建房达成如下协议：
乙方必须按照设计图纸要求，如实如质的完成，必须保证该工程的质量。如出现质量问题，乙方要负责甲方全部损失，甲方有权利终止乙方一切工程施工款。甲方不能影响乙方工程款。
一、甲方受行署委托，决定采取集资建房的办法集中统一建设职工住宅，乙方同意理解行署《职工集资建房实施方案》及《职工集资建房补充说明》，自愿决定参加集资建房购房。
按实际浇灌面积计算每平方米400元，包工，地面，内外墙粉刷(不包括刮白，外墙砖，门窗，水电)。乙方要按甲方保证材质、施工质量(钢筋南钢海鸥牌，现浇为青溪丰水泥425号，做墙用乌金，蓝石水泥325号)施工如乙方材料达不到甲方要求，甲方有权要求乙方停止施工，材料达到甲方要求后方能施工。(基础钢筋为每组18_5根上2下3、腰筋14_2根、20公分一根;每组4根独立圆柱8根楼面：三间主房主筋8、15公分一网。板筋6.5、20公分一网，板面厚度不得小于10公分。圈梁厚度24公分，钢筋4根12。跨梁厚40公分，牛腿上2根20，连续梁上2根16，沙石：
二、乙方参加集资合作兴建的住房属于政策性住房，根据《关于对...地区采取集资合作方式建设新区搬迁职工住房的答复函》的要求，将集资建房纳入当地经济适用住房供应计划“享受经济适用住房建设的各项优惠政策。
粉刷时适当预付工程款，其余房屋施工完后一次性付清全部工程款，但留下20__元质保金，6个月后房屋无质量问题，质保金退还给乙方。
三、乙方选购的集资住房总建筑面积为 平方米(以最终实际测量面积为准)，户型为 ， 室 厅 卫。
四、乙方所购住房建筑面积控制标准一般职工90平方米以内，中级职称100平方米以内，副高职称115平方米以内，正高职称145平方米内按1230元平方米预交购房款，上浮面积(各级别最高可上浮45㎡)按1450元平方米预交购房款。
《民法典》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定。主体工程工期为(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。
五、根据建房工程进度乙方分三次缴款。20__年_月1_日前每户预交购房总房款的30%(即规定的级别面积控制标准×1230元平方米×30%+上浮面积×1450元平方米×30%)，主体工程完工后交50%。
乙方明确自己有与承揽建设的私人住宅工程相应的建筑资质，而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
乙方未在约定时光内交款视为自动放下集资建房资格，由甲方收回乙方所选集资住房，退还乙方已交预付房款，不计利息。
乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，消除安全事故的隐患。
六、工程竣工后，由职工住房建设管理工作领导小组提出住房分配方案，广泛征求职工意见，经地委、行署研究认可后施行。
乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故。
七、甲方在20__年1_月__日前将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方。房屋的保修职责、期限、范围等按照国家的有关规定执行。
层数层;结构类型为砖混结构，基础类型为等式基础;外墙瓷砖，内墙抹灰做仿瓷漆，地面采用防滑地砖及强化木地板。
八、在楼房建设过程中，乙方能够经过职工住房建设管理工作领导小组办公室对施工过程和建筑质量进行全过程的了解和监督。
工程中用到的所有黄沙用中沙和粗沙符合国家标准;石子用符合标准的石子;砖头用质量优良符合标准的砖头。
九、乙方对房屋进行装修时不得破坏建筑主体结构和公共设施，因乙方改造所造成的一切经济损失和相关职责由乙方负全部职责并承担相应的赔偿。
地基：地基为等式基础，地基深度为2米，在地基之上架高50公分(三个台阶。
十、所建集资住房全部实行物业管理，乙方入住后必须服从物业管理的有关规定和要求。
十一、本协议未尽事宜按政府集资建房有关政策处理。
十二、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。本协议书一式三份，甲乙双方各执一份，参加集资建房职工单位存档一份。
角柱(采用8根￠18钢筋)4根，规格200×400mm;小柱子规格200×200mm(采用6根￠16钢筋)14根，地圈梁筋钢筋采用5根￠22钢筋;
甲方(盖章)： 乙方：(签字)
委托代理人(签字)： 身份证号码：
年 月 日 年 月 日
发包方： (甲方)
承包方： (乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。
量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担全部责任及经济损失。
一、 工程建设地址：神木县麻家塔办事处红砂石梁村
二、 工程概况：
工程名称：麻瑶路至神锦大街连接线
工程造价：壹佰壹拾肆万贰仟肆佰贰拾叁元整(1142423元) 结构类型：沥青砼路面
三、 工程承建范围：
施工内容：施工图纸及设计变更所含全部工作。
四、 工程承包方式：包工包料
五、 工程工期：
本工程开工日期为20xx年6月15日。竣工验收，交付使用的日期为20xx年9月1日。工期为75天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外，竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
协议中的抵房达到预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书。
六、 工程质量标准：
1.必须达到合格标准。
2.竣工验收，若出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
七、 安全文明施工目标：
八、 本协议未尽事项可由双方协商解决。
九、 本协议一式两分，协议生效后甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：xxxxxxxx公司乙方：xxxxxxxx公司
本工程于20xx年月日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程项目
1.1工程概况工程名称：xxxxxx
工程地点：xxxxxx
工程内容：路面沥青摊铺
工程数量：
1.2工期
合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。
1.3工程质量
按国家标准为合格工程。
1.4单价及工程量
1.4.1结构层为xcm的中粒式沥青混凝土+xcm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为xxxx元/㎡，粘油层为xxxx元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。
1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用xx万元，设备出场费用乙方承担。
1.5承包方式包工包料。
第二条图纸
甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。
第三条甲方职责
3.1开工前xx天内组织乙方进行图纸交底。
3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。
3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的手续由甲方负责。
第四条乙方责任
4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。
4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。
第五条工程质量标准和等级
5.1本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。
5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。
第六条安全责任
乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。
第七条材料、设备供应
7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。
7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。
7.3各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。
第八条工程量
工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。
第九条付款方式
9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，xx个工作日内甲方支付乙方本工程总价款xx%。余xx%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，xx个工作日内一次性无息付清余款。
9.2在甲方向乙方支付合同价款前xx个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。
第十条工程验收
沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。第十一条质保期限
该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为xx年。
第十二条合同终止和解除
双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。
第十三条违约责任
13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。
13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款xx%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款xx%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。
第十四条争议解决
本合同履行中发生争议，双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十五条附则
15.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。
15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。
15.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
签约日期：20xx年x月x日
房屋主人(甲方)：___________________
水电安装人(乙方)：_________________
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币_______元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)_____________乙方(公章)_______________
_________年____月____日_________年____月____日
简短施工合同范本最新精选【四】
甲方：______________身份证号：___________________________________
乙方：______________身份证号：___________________________________
一、工程名称：_____________________。
二、工程内容及工程量：_______________。
三、工程总造价：大写(￥__________________元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)_____________乙方(公章)______________
_________年____月____日_________年____月____日
合同编号：
发包方(甲方)：铁通 中心
承包方(乙方)：
第一条 工程概况
1.工程名称： ;
2.工程地点： ;
3.工程范围和内容： 。
第二条 甲方权利和义务
1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;
2、 提供必要的施工条件;
3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;
4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;
5、 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条 乙方权利和义务
1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;居间成功是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息。
2、 应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
4、 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;
5、 精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
6、 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案;
7、 严格按设计文件及《gb/t50312-20--》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时。乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后。乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
10、线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中。
11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故。在甲方签订合同时向乙方支付 整，正常施工的一个月内，应向乙方支付元整;应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按%的比例支付;
第四条 工程期限
本工程开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
第五条 竣工验收
1、工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20--]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商。
3、验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息。
第六条 质量保证
1、 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月;
2、 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息。
第七条 工程考核
1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。该工程包括的工作内容：乙方负责该工程的土建、资料编制工作。
2、除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。为了切实加强施工现场安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。以及有关法律、法规规定。
3、不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
4、未按期按铁通网建[20--]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。乙方应熟悉并能自觉遵守，执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范，自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
第八条 工程价款的结算与支付
1、本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为 。
2、工程竣工后，由乙方按照邮电部(20XX)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计。定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任。
3、工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分)。抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。发生事故立即采取措施保护现场，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因。
3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金)，待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。定期召开或参加施工现场安全会议。对施工现场出现的违反安全操作规程现象提出纠正和整改意见，并监督乙方限期落实，如若不按期整改;甲方有权责令其停工。
第九条 合同解除
1、 双方协商同意可解除本合同。
2、 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。
3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。乙方必须持有企业资质证、安全资质、外进许可证，对施工现场安全管理负全责，向分包单位(民工)公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查分包单位(民工)安全生产保证体系和规章制度。
4、 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方严重违约致使合同无法履行。
5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作。接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全管理制度，建立独立安全生产组织保障体系。
第十条 争议解决方式
在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。
第十一条 其他
1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;
2、 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力;
3、 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
电 话： 电 话：
邮政编码： 邮政编码：
签约地点：
签约日期： 年 月 日
工程进场施工协议书
发包人：贵州（义龙）集团投资有限公司
（以下简称：“甲方”）承包人：中国有色金属工业第十四冶金建设公司（以下简称：“乙方”）
根据试验区工委、管委会的要求，为加快本工程建设，要在抢抓时间、抢机遇、抢进度的情况下，根据新区工委、管委会采取的创新建设管理模式，并按照创新建设管理模式的管理程序采用综合评分的原则，选定乙方作为本工程的先期进场的施工单位，甲方将本工程发包给乙方施工。
为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲、乙双方共同协商，签订如下进场协议，共同遵守：
一、工程名称： 义龙试验区2015年鲁屯镇棚户区改造工程。
二、施工内容： 完成场平、房屋主体建设、装修（图纸内容）及附属设施建设。
三、工程计价、计量、结算原则
本工程采用贵州省2004版《贵州省建筑工程计价定额》和《贵州省装饰装修工程计价定额》，水电安装工程执行2004版《贵州省安装工程计价定额》计量计价；人工费参照《贵州省建设厅、贵州省发展和改革委员会关于发布贵州省2014年人工单价指导价的通知》（黔建建通[2014]463号）文件执行。
乙方根据甲方提供施工图进行施工，工程量以现场监理代表、业主代表、乙方代表签字确认的合格工程量为准，按招投标规定确定的中标单位的中标单价结算。经甲方公开招标，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同，继续施工；如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量结算给乙方。
四、退场机制原则
1、工程招标结束后，如果乙方中标，则按中标单价签定施工合同继续施工。
2、如乙方未能中标，则由甲方组织监理单位、乙方及中标单位等相关人员，要求中标单位按中标单价对已完成的合格工程量进行结算给乙方，由甲方一次性结清。
3、工程结算并支付工程款后3天内乙方必须无条件退场，并由中标单位按合同规定继续施工。
五、工程保证金，工程款支付原则
1、承包方用承建职教路合格工程量工程款中6000万元作为该工程的进场保证金.2、工程以部分垫资方式进行施工建设，以栋为单位，开工数量不低于四栋，每栋工程如有地下室的建筑，地下室主体完工按600元（人民币）/平方米支付工程款，无地下室的至主体工程每完成四层，经三方（业主方、监理方、施工方）共同确认后，按完成栋数支付600.00元（人民币）/平方米支付工程款；主体工程完工后由乙方提出申请，自申请日起30日内甲方组织有关部门进行主体工程验收，验收后15日内按完成栋数支付￥100元（人民币）/平方米支付工程款。工程竣工验收后工程尾款2年内付清。在2年内尾款按照1.00% 月息每月支付未付尾款的资金占用费。施工进度期间，若乙方需要土地，可在义龙试验区规划区内选择土地，并由政府招拍挂土地给乙方，土地使用权归属乙方，招拍挂土地资金用工程尾款进行抵扣并通过政府财政走账，采用土地评估价为基价，经招拍挂方式取得，并办理相关手续后进行抵购。
六、工程进度及违约责任
1、乙方必须按承包的工程量按时竣工，在2016年元月1日前基本完成十栋框架主体（如因甲方或设计施工图交图时间等问题，工期顺延）,并编制施工进度计划，体现每天完成的工程量报监理、业主审核批准后执行。
2、乙方每月二十五日向甲方提供当月工程进度表，甲方应在7个工作日内审核完毕。
3、乙方连续7个工作日内未完成进度计划的，必须在以后7日内调整施工进度计划报监理，甲方审批确保按期完工，如无正常理由完不成进度计划的，甲方有权终止合同，且按完成的合格工程量的70%办理结算，付款方式按第五条执行。
4、因甲方及不可抗力原因造成工期延误的，工期顺延。
七、甲方的权利及义务
1、负责项目内拆迁、迁坟等工作，确保不影响乙方施工所需。
2、协助乙方办理相关手续，由乙方支付的费用应先垫资，最后从工程款中扣除。
3、负责处理好本项目建设过程中因开发引起的民事纠纷及其它相关问题。
4、依法保障乙方的合法权益，提供良好的施工环境和服务。
5、以四栋为单位，在工程竣工一月内，甲方应组织竣工验收。
6、工程竣工后，乙方提供工程结算书报甲方进行审计，甲方应在45日内审计完毕。
7、乙方在施工过程中，因施工图纸问题、村民阻工等导致不能顺利进行建设，工期顺延。
八、工程质量及相关要求
1、承包人在施工期间必须做好施工人员的安全技术交底工作；
2、承包人在施工过程中必须做好施工现场的安全隐患排除工作确保施工现场安全；
3、施工过程中承包人必须按施工程序上报监理及业主进行验收，未经监理，业主验收就擅自进行下一道工序的，将不予计量；
4、本工程验收必须符合国家相关验收规范要求，并按相关竣工资料完善工程竣工结算资料，本工程要求承包人提供竣工资料陆份。
九、承包人进场后必须自愿服从业主的管理和安排，并按要求服从本合同约定的退场机制。
十、本工程中的一切安全责任均由承包人自行负责，承包人在施工现场必须做好安全防护，警示标语，做好对施工人员的安全教育工作。乙方对施工安全负全责。
十一、本协议未尽事宜，可由双方当事人协商后签订补充协议，补充协议和本协议正本具有同等法律效力。
十二、其它事项，本合同一式六份，甲乙双方各执叁份。
十三、本合同从甲乙双方签字，并加盖公章之日起生效，到公开招标程序结束自然失效。
发包方（盖章）
承包方（盖章）地址：
地址： 法定代表人：
委托代理人：
签订日期：2015年
月开户银行：
账户名称：
账号：
电话：0859-3553735
邮政编码：562409
法定代表人：
委托代理人：
日
签订日期：2015年
开户银行：
账户名称：
账号：
电话：
邮政编码：
月
日
芗鹭温泉人家（一期）物业治安协防协议书
甲方：富濠(龙海)建设开发公司
乙方：厦门华菲物业管理有限公司
甲、乙双方为提高芗鹭温泉人家物业小区一期工程竣工，但业主尚未全面入住阶段的治安管理能力，维护小区空置房屋财产安全，应甲方要求，经双方平等协商，就乙方在本阶段单项承接小区现场巡逻值勤，协防物业小区治安秩序达成本协议。
一、乙方参与协防的范围及职责为甲方开发建设的芗鹭温泉人家小区一期工程现场范围内，已经建成或正在施工建筑物及财物安全，制止破坏建筑物及偷窃物业财物的行为，维护小区治安秩序，减少已建成建筑物的财物损失。同时，乙方应负责小区内公共路面、场地的环境卫生维护。并对小区公共水、电设施进行巡查，对保修期内的物业及机电设施、设备问题，及时报请甲方组织保修。
二、乙方于2009年月日起，至2010年月日，或乙方依照双方签订的《芗鹭温泉人家前期物业服务合同》实际承接本物业的前期物业服务之日止（上述情形以先到为准），委派本公司在职秩序维护人员若干名，直接参与协防区域内的治安秩序维护，并派出现场负责人1名，负责所派出人员的管理，并与甲方及现场施工单位的相关协调事宜。
三、乙方根据现场安全管理需要，自行做好秩序维护人员的岗位及值班安排，组织实施小区及周边巡逻。如甲方认为必要，可与乙方现场负责人另行协商各班次人员排班安排，及与甲方的工作配合事宜。
四、乙方秩序维护值班人员的职责为：
1、小区门岗及监控岗的24小时定岗值勤；
2、流动巡逻岗每2小时巡视小区一遍，并有巡逻值班记录；
3、劝阻未经允许进入的闲杂人员进入物业小区；
4、对小区大件物品搬出实行检查、核实、登记后放行；
5、发现小区内有故意损毁、破坏、偷窃小区物业及财物的行为，及时制止并报告公安部门处理；
6、维护小区消防安全设施，消除消防安全隐患，防止火灾事故发生；
7、发生自然灾害或公共安全事故时，按照应急处置预案，积极参与灾害或事故处置，努力减轻灾害或事故损失；
8、着装整齐，仪表端正，文明值勤，热诚服务，热情接待和努力满足业主的服务需求。
五、甲方为乙方协防人员开展正常工作，协助提供具备正常使用功能的居住、办公用房和必要的生活、值勤用品、用具，供乙方在协防期间无偿使用。
六、甲方应配合乙方做好与当地政府、公安、行政执法等部门的协调与沟通工作，取得相关部门对乙方履行小区治安协防职责的积极支持和大力协助，保证乙方职责的正常履行。
七、甲方应保证做好与本物业正常管理相关的，可能影响到乙方正常管理活动的前期遗留问题善后处理工作，并对可能发生的相关民事纠纷、非法侵扰行为采取预防措施，做好当地村民、居民的协调工作，保证乙方正常的良好工作环境。
八、当外部势力直接影响到乙方的正常管理活动，或威胁、损害到小区物业安全管理时，甲方应积极参与支持和配合乙方的协调与处置，共同维护小区的安全管理秩序和良好的周边治安环境，保障业主和物业安全。
九、双方约定乙方协防期间的费用按乙方所投入的实际劳务成本，核定的，由甲方于每月15日前支付予乙方。
十、本协议书一式二份，双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。本协议书未尽事宜或协议履行过程中的条款变更等，由双方另行协商，并以补充协议形式予以书面约定。
十一、本协议有效期内，当发生以下情形时，一方可要求中止本协议：
1、因乙方管理责任造成物业财产单件/次10000元以上，或一年累计20000元以上严重损失的，甲方可以要求中止本协议；
2、甲方拒付或拖欠乙方两个月以上服务费用的，乙方可以要求中止本协议，并要求甲方继续支付所欠服务费用；
3、因本物业前期遗留问题造成，或物业所在地社会治安环境变化，影响到乙方人员人身安全难以保障，物业财产安全管理和秩序维护无法正常进行，并得不到当地政府、公安部门有效承诺和有力支持情况下，乙方可以要求中止本协议。
十二、当发生上述情形，一方要求中止本协议时，双方可就协议中止或继续履行事宜组织协商。当双方无法就继续履行本协议达成一致时，本协议自行终止，要求中止协议一方不承担违约责任。
双方签字、盖章：
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）2008年2008年
甲方：姓名(或名称)：
住址：
身份证号：
电话：
乙方：姓名(或名称)：
住址：
身份证号：
电话：
甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：
因施工设备的原因和乙方人员操作失误等故意或过失引起的安全事故由乙方负全责，与甲方无关。
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
承包方式：甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包给乙方。楼层施工价格 元/平方米(包括：梁、柱、楼面板、楼梯的浇筑，楼房砌砖，外墙砂浆粉刷);地基施工价格 元/平方米;外墙贴墙面砖价格 元/平方米;内墙砂浆粉刷价格 元/平方米;内墙贴瓷砖价格 元/平方米;贴地板砖价格 元/平方米;蹲厕价格 元/个;浇筑地基工人用餐费 元/次;浇筑楼面工人用餐费 元/次;扎钢筋工人用餐费 元/人。
二、被建房屋的建筑面积为平方米。
乙方负责施工期间的安全生产责任。从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方负责，甲方不承担责任。⑦室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为：年月日(公历/农历)—年月日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。
三、施工要求
①地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分
强度要达到(150号).四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。
施工安全：乙方负责施工期间的安全生产责任。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。在施工过程中，由于乙方的原因导致施工人员及施工人员以外的第三人人身及财产损害的，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
③圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求，并保证施工质量，灰浆饱满。
④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3
乙方完成基础以及每层的梁、柱布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。
⑤地板砖6060黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只
工人进入场地开工时，甲方支付生活费用1万元，房屋基础完成后支付2万元，房屋主体完工后支付全部工程款的70%，剩余工程款项于工程竣工后15日内支付部工程款的20%。
⑥门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商
建房都会需要用到建房施工合同，他的出现，有利于保障双方之间的权益。下面是由编辑为大家整理的“自建房施工合同协议书范本简单”
下水管由乙方负责。工程工期为：年月日(公历/农历)—年月日(公历/农历)，按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱元。
工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、红砖等建筑原材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、卷扬机、振捣设备、模板、架材、铁钉铁丝、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。
装修部分：室外正立面为瓷砖饰面;室内楼梯间楼地面均为瓷砖;一层地面水泥砂浆找平;楼面均为瓷砖;屋面如甲方需增做防水隔热做法乙方应无偿按照甲方要求予以施工;所有厨房、卫生间内墙面瓷砖到顶。
四、付款方式
开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%一年维修给清。
五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。
施工中要严格按相关规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、箍筋一律弯够______角;主体框架部分必须先浇筑梁柱再砌砖墙，承重梁上______墙体均为空斗墙(外墙除外);
经双方协议如下：
甲方签字(签章)：
乙方签字(签章)：
见证人签字(签章)：
签约时间：年月日(公历/农历)
随着生活节奏的加快，合同的存在成为监督遵守规定的重要工具。合同的签订仅限于特定个人或特定范围内的人之间。如果您需要定制特定内容，我们的编辑将为您提供一篇个性化的“施工协议书”，欲了解更多详细信息，请继续浏览我们的网站！
建设工程施工合同补充协议书样本一
甲方：闲餐厅
乙方：广告装饰
应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
一、工程范围：20xx 年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》
四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式：按原合同执行。
六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
签约日期： 年 月 日
建设工程施工合同补充协议书样本二
甲方:*房地产开发有限公司
乙方:
经甲乙双方协商,甲方将**小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。
二、开竣工时间:开工:*年**月**日
竣工:*年**月**日施工合同补充协议三、工程内容及造价:
基础工程及地下室:*元
阁楼:*元
平房车库:*元
化粪池:*元(包括池外管道项目)
合计人民币:(*元)
四、工程质量等级:合格。
五、付款方式:甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。
此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人:
乙方负责人:
*年**月**日
建设工程施工合同补充协议书样本三
发包人： (甲方) 承包人： (乙方) 工程名称：
甲方双方就本工程的施工，于 年 月 日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号： 号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：
1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约 万。
2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约 万立方米，造价约 万。
3、原合同第 页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。
4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签订日期： 年 月 日
项目土建安装工程施工合同
第一部分 协议书
发包人（全称）： 置业有限公司
承包人（全称）： 浙江建设集团有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 储出【】92#（路项目）工程
工程地点： xx区路
工程内容： 所提供施工图范围内的建安工程（发包人另行单独发包工程除外）
工程立项批准文号：
资金来源： 自筹
二、工程承包范围
承包范围：所提供施工图范围内的建安工程（发包人另行单独发包工程除外）
三、合同工期
开工日期：暂定 年 月 日（具体以招标人发出的中标通知书为准）
竣工日期： 年 月 日
合同工期总日历天数900天。（含精装修配合工期）
以上工期已充分考虑可能出现各种形式的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素。
四、质量标准
工程质量标准：确保“西湖杯”、达到xx集团精品工程银奖标准。
五、合同价款
金额（大写）： 工程暂定合同总价 约亿元 （人民币）
￥： 元
最终已审定结算造价为准。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同补充条款
2、协议书
3、中标通知书
4、投标书及其附件
5、本合同专用条款
6、本合同通用条款
7、标准、规范及有关技术文件
8、图纸
9、工程量清单
10、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 双方签字、盖章并提交履约保证金 后生效。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
房屋主人(甲方)：___________________
水电安装人(乙方)：_________________
甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：
一、甲方提供所有水电材料给乙方。(根据安装需要到场)
二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在第二次安装验收合格后全部付清。
三、安装水电工程总价为人民币_______元。
四、工程质量要求：乙方必须按照国家工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。
五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有此类情况出现，责任与甲方无关。
六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)_____________乙方(公章)_______________
_________年____月____日_________年____月____日
简短施工合同范本最新精选【四】
甲方：______________身份证号：___________________________________
乙方：______________身份证号：___________________________________
一、工程名称：_____________________。
二、工程内容及工程量：_______________。
三、工程总造价：大写(￥__________________元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的_________施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：______年___月___日______年___月___日
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)此工程质保期______年：______年___月___日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)_____________乙方(公章)______________
_________年____月____日_________年____月____日
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理;承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核;
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工作;
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准;
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植;
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行;
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;
铁路施工合同协议书
引言：
近年来，铁路交通行业蓬勃发展，对于国家经济的发展起到了至关重要的作用。在铁路建设中，合同是确保工程质量和项目进展的重要保障，同时也是施工双方权益的法律依据。本文将根据多年工作经验，就铁路施工合同协议书进行详细阐述，以期帮助工程项目各方更好地了解合同的重要性和编写原则。
正文：
一、合同的主体：
铁路施工合同协议书主要涉及两个主体：铁路建设方和建筑施工方。建设方代表国家权益，负责项目的策划、设计和资金拨付等；建筑施工方则负责具体的工程实施，包括材料采购、人员管理、进度控制和质量保证等。
二、合同的编制原则：
1. 合同内容明确：合同必须明确规定双方的权益和责任。包括项目范围、施工进度、质量要求、支付方式、违约责任等方面的内容。同时，还应考虑到可能发生的变更，合同中应留有相应的调整和变更条款。
2. 法律法规遵守：合同必须遵守国家相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。特别是针对施工过程中可能涉及的环保、安全、劳动用工等方面的法规，需一一列明并约定具体的责任人和措施。
3. 公平合理原则：合同双方在签署协议之前应协商平等，并确保合同条款的公平合理。特别是需明确支付方式和款项结算的规定，确保合同履行期间的资金流动不受干扰。
4. 风险控制与保险：合同应考虑到施工过程中可能出现的风险和意外事件，并确定相应的责任承担方和赔偿金额。建议施工方在项目实施前购买必要的保险，以减轻风险和损失。
5. 监管与验收：合同应设立专门的监督机构或工程管理团队，监督施工过程中的质量、进度和安全。同时，在合同中约定明确的验收标准和验收程序，确保工程质量符合规定。
三、合同履行管理：
1. 合同履行监督：建议铁路建设方设立专门的合同部门或监督机构，负责合同的管理和监督。建议施工方也应设立合同部门，负责合同履行过程中的管理和执行。
2. 履行期限与延期申请：合同中应设定明确的工期，并约定延期申请和审批的程序。延期申请应由施工方提出，并在建设方同意后方可执行。
3. 变更和索赔：如果施工过程中出现不可抗力或特殊情况，导致合同无法履行，双方应及时商议解决方案，并根据实际情况进行合同变更或索赔。建议合同中明确变更和索赔的程序和责任承担方。
结论：
铁路施工合同协议书是确保工程质量和项目进展的重要法律依据。在编制合同时，需要明确双方的权益和责任，遵守法律法规，确保合同的公平合理和有效性。同时，建议建设方和施工方设立专门的管理部门，负责合同的履行过程和风险控制。只有合同互相信任、公平合理，才能保证工程质量和项目的顺利进行。铁路施工行业将会迎来更加繁荣的发展前景。
根据《安全生产法》和国家其他有关安全生产法律法规规范标准，按照青岛市安全监督管理局安全生产属地化管理原则，为维护甲乙双方的共同利益，保证安全生产和施工质量，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。
一、甲、乙双方安全、工程管理人员基本情况
甲方：青岛双桃精细化工（集团）有限公司平度分公司
工程负责人： 联系电话：
安全负责人： 联系电话：
现场代表： 联系电话：
安全员： 联系电话：
乙方（施工单位名称）：
法人代表： 联系电话
安全负责人： 联系电话：
施工负责人： 联系电话：
安全员： 联系电话：
二、外来施工单位入厂前必须办理以下手续
1、持“工程施工合同”和“安全协议书”到分公司安全部办理有关手续。
2、持施工人员名单，组织全体施工人员到安全部接受规定内容的安全教育。
3、持施工队伍负责人及安全管理人员名单，特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单、证件到安全部登记备案。
4、持用工单位证明，到综合部办理外来务工人员临时出入证和工作卡。
三、外来施工单位现场作业前必须按规定办理以下手续
1、施工如需动火，必须向所在单位申请办理“动火证”，按甲方有关动火证审批手续办理，落实各项措施后方可动火作业。
2、作业中如需破土、断路，必须按甲方有关规定办理“动土作业票”和“断路联系票”，并按程序办理会签手续。
3、作业中如需进行爆破作业，必须制定爆破方案，提交公司工程管理部门和安全保卫管理部门审查后，报请当地公安机关批准，签订爆破作业施工合同。
4、施工作业中如需接临时线，使用电气设备或电气工具，必须到生产部办理“临时用电作业证”，并由甲方安排电工接用或拆除。
5、如需进入生产使用过的设备、容器内部进行作业和检修，必须由生产单位的专职安全员办理“进入容器作业许可证”。
6、施工中如需使用甲方蒸汽、氮气、压缩空气等，必须报请生产部批准，由生产部负责接用。
7、施工用水必须提出书面申请报生产部批准。
四、外来施工单位施工中必须严格遵守下列规定：
（一） 乙方签订本协议前必须提供本项目健康、安全和环境管理（以下简称HSE管理）方案，主要包括安全生产、环境保护、职业卫生、消防等内容：
1、本项目HSE的管理要求和实施方案；
2、本项目HSE专项费用及分解计划；
3、本项目HSE考核方案；
4、施工队伍负责人、安全管理人员名单；
5、特殊工种（电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工等）人员名单和特种作业人员操作证复印件（新到人员要及时提供名单）；
6、所有施工人员名单及安全作业资格证（新到人员要及时提供名单）；
7、安全作业指导书；
8、应急救援预案。
（二） 健康、安全和环境管理费用
乙方报价中含HSE专项费用的，该费用由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。
乙方合同报价中不含HSE专项费用的，需按照工程施工合同标的额的1%～3%缴纳安全风险抵押金，安全风险抵押金最低不得少于10000元。该项风险抵押金由甲方根据乙方的安全生产状况和施工进度支付，专项用于本项目的安全生产有关人员的奖励和安全措施的支出。
（三） 安全培训
乙方施工人员首次进入施工现场前应进行全员安全培训。乙方应在进入施工现场前三个工作日内向甲方提供人员名单，该培训由甲方现场代表或其委托的监理工程师实施，所有培训人员必须现场签字确认。
乙方施工人员进入施工现场前，必须参加由乙方组织的安全培训。未参加安全培训不得进入施工现场。
乙方必须根据工程特点经常对施工人员进行有针对性的安全培训。
所有安全培训必须建立档案。
（四） 安全作业票证的办理及管理
乙方的安全作业证必须严格执行相关的国家标准、行业标准、安全规范、安全规程、操作规程，没有规定的，参照AQ3021—20xx、AQ3022—20xx、AQ3023—20xx、AQ3024—20xx、AQ3025—20xx、AQ3026—20xx、AQ3027—20xx、AQ3028—20xx、GB/T13869—20xx、JCJ46—20xx等规范执行。
五、乙方施工过程中还必须遵守下列规定：
1、乙方必须遵守国家、地方政府、甲方及总包方有关法律法规和管理规定，服从管理。
2、乙方必须按规定设立专门安全生产管理机构或配备专职安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。
3、乙方施工人员进行现场施工时除服从乙方安全管理人员的管理外，还必须服从甲方现场代表或其委托的监理工程师的管理。
4、乙方必须遵守甲方禁烟规定，只能在规定的吸烟区吸烟。
5、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
6、乙方应在施工区域装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。
7、乙方必须定期组织应急预案演练。
8、施工作业过程中涉及到第三方施工的，必须经甲方或监理公司进行现场确认。
9、乙方要逐级建立消防责任制，做好消防工作。要定期检查、保养消防器材，做到会保养、会使用。
10、乙方必须指定专人负责施工现场安全监督检查工作。在检查中发现事故隐患，应及时向甲方报告，并组织整改，清除隐患。
11、乙方应为施工作业人员提供必要的、性能安全的机械、工具和设备，并保证设备良好。
12、乙方必须定期组织安全生产活动，进行危险预知的教育。乙方必须为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，劳动防护用品必须经政府认可的有关劳动安全产品检验部门检验合格。
13、乙方应提供安全检查、安全培训实施方案给甲方备案，乙方在执行中必须有痕迹记录。
14、乙方发生生产安全事故后，必须按规定在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告。乙方必须全力处理发生的事故。
六、因乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和有关费用。
七、违约责任及处理
1、乙方违反本协议书要求，依据本协议书对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等），相应罚款由乙方单位现场缴纳。乙方在两个工作日内拒不缴纳的，甲方有权在其支付的HSE专项费用或安全生产风险抵押金中以相应罚款的5倍扣除。如罚款 数额超过其HSE专项费用或安全生产风险抵押金的，甲方有权从施工合同总价款中以相应罚款的5倍扣除。
2、发生事故时，甲、乙双方均应全力参与抢险、救灾，所发生的费用由责任方承担。
3、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款200元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。
⑴未办理相关安全施工作业证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业除外）即开始作业的。
⑵施工现场未指定安全负责人的。
⑶现场安全措施不落实即开始作业的。
⑷施工现场不设围挡和警示标志的。
⑸登高作业不系安全带的或使用的安全带不符合国家规范的，安全带使用未做到高挂低用的。
⑹违反公司临时用电管理的。
⑺施工现场混乱，阻塞安全通道的。
⑻进入作业现场不正确佩戴安全帽、佩戴安全帽未系紧下颌带或佩戴的安全帽不符合国家规范的。
⑼登高作业超过2米使用移动式脚手架的。
⑽高处作业架子不合格、架子板不固定的。
⑾高处作业不用绳索传递工具、材料而上下抛掷的。
⑿高处作业使用的工器具无防坠落措施的。
⒀使用梯子时，无监护人或在梯顶上作业的。
⒁吊装作业吊物下站人的。
⒂乙炔气瓶无回火防止器及两气瓶无减震胶圈的。
⒃氧气、乙炔气瓶压力表破损未及时更换或压力表未及时检验的。
⒄气瓶在日光下曝晒的。
⒅工作完毕未及时清扫整理现场的。
⒆在施工现场擅自安排人员住宿的。
4、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款300元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。
⑴外来施工人员未经安全教育取得安全作业证进入现场作业的。
⑵工程车违章载人的，货物超高、超长未做警示标志的。
⑶施工不扎架子随意踩踏工艺管线或设备的。
⑷使用特种设备无安全装置的（如吊车无上升限位等），操作工具、用具不符合安全要求的（如移动式电动工具不接漏电保护器等）。
⑸氧气、乙炔气瓶相关安全距离不够的。
⑹吊拉作业以工艺管线为固定点的。
⑺氧气、乙炔气瓶混放的。
⑻动火作业现场没有消防器材的。
不服从安全管理的。
5、违反下列规定，甲方有权对乙方进行罚款500元/人次，同一作业人员重复违反的加倍处罚，第三次违反的责令乙方将其清除出现场。
⑴在公司内违规驾驶、作业机动车辆的。
⑵违章指挥的。
⑶对特殊工种无作业证从事特殊作业的。
⑷未办理作业票证（动火作业、高处作业、进入受限空间作业、临时用电），即开始作业的。
⑸在防火重点部位手续不齐全、动火措施不落实的。
⑹出现质量问题，不及时返工，造成影响的。
6、其它情况
⑴在公司内非吸烟区吸烟、酒后进入施工现场、喝酒、打架斗殴、、发生火灾等，均罚款人民币1000元；情节严重者，罚款人民币20xx—5000元，责令乙方将其清除出现场。
⑵发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方公司有关规定进行。
⑶乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方。
⑷无视本协议酿成事故、影响公司正常秩序的单位和个人，均罚款人民币20xx—5000元，情节严重者，由公司研究处理决定。
7、外来施工单位管理部门负责人、安全员、施工员等有关人员应及时做好施工过程中的所有协调联系工作，应根据公司相关规定为施工单位创造作业条件，凡因工作失误或个人失误而导致施工单位违反规定现象，均按本公司有关管理规定或参照本安全协议有关规定做出处理。
8、外来施工单位由于违反上述规定，经查实后需进行罚款处理的，由安全部下发罚款通知书，一式二份，一份交违纪单位，一份违纪单位责任人签字后由安全部留存，作为罚款依据。
9、施工项目结束，施工方持有关项目结束证明（验收单等），办理安全生产风险金结算事宜。
八、其他
1、未尽事宜，由双方协商解决。
2、本协议有效期与施工合同有效期一致。
3、本协议自双方签字并盖章之日起生效。本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
负责人签字： 负责人签字：
年 月 日 年 月 日
甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就外墙高空作业工程施工事项协商一致，定立本安全施工协议。
一、工程概况
二、工程承包、结算、支付方式
三、工期
1、乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。
2、有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。
(1)因甲方原因影响开工。
(2)不可抗力。
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲方损失。
四、工程质量及验收
1、质量标准 ：本工程质量应达到国家质量评定______ ___标准。
2、乙方应按照国家有关施工规范、验收规范及说明、和经甲方确认的施工方案组织施工。
3、乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因乙方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由乙方自负，因此造成工期延误的，乙方承担全部责任，并承担由此造成的甲方损失。
4、乙方必须接受甲方在施工过程中的管理。
五、双方的责任
（一）：乙方责任
1、乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
2、遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受甲方代表的指挥、检查和监督。
3、并按施工方案组织施工。
（二）：甲方责任
1、负责办理有关施工结算手续。
2、做好相关施工人员登记管理工作。
3、监督乙方安全施工，施工质量监督。如发现安全隐患，可勒令乙方停工进行安全整改。
4、负责提供乙方住宿，水电等相关施工所需前提条件。
六、安全生产与文明施工
1、乙方应派专安全施工监督员，对施工用电、施工机械进行安全管理，确认施工工具及工具使用方法无安全隐患，才可进行施工。加强使用过程中的安全检查，确保使用安全。
2、乙方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
3、乙方在施工中，指派安全监督员，应严格安全措施，严禁高空抛物，并做好施工场地围圈防护、做好居民区人员、车辆的安全防护工作。
4、乙方自带施工工具必须确认无安全隐患。
5、做好施工现场、宿舍防火防盗安全措施。
6、施工垃圾按甲方指定区域集中堆放，做到施工现场干净整洁。
7、乙方在施工中，如发生人身和设备事故，及其给第三方造成的人身伤害、财产损失的，一切费用和善后问题的处理，均由乙方负责，并承担因此给甲方造成的经济损失。
七、补充条款
（1）：
（2）：
（3）：
（4）：
（5）：
八、其它
1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
2、合同份数：
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等效力，从签字之日起生效。
甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
签订日期： ___年___月___日
甲方：
乙方：
甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将 地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：
一、工程内容：
二、工程造价：
暂定35万元。工程竣工验收后根
据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。
三、工程质量：
经甲方一次性验收合格。因乙方
原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。
四、工期：
xxxx年9月26日开工，xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。
五、工程款支付：
围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。
六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。
七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。
八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。
九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。
十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。
十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。
十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。
十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：乙方：
法定代表人： 法定代表人： 授权委托人： 授权委托人：
日期：xxxx年10月 日 日期：xxxx年10
月 日
外墙保温粉刷协议书
发包方：XX (以下简称甲方)
承包方：XX(以下简称乙方)
为了明确双方责任，在甲乙双方自愿的原则下，现将清流水韵花园6号楼外墙保温分包给乙方，乙方根据协议，独立核算，自负盈亏，商议具体条款如下，望双方共同遵守：
一、工程承包范围：
自本工程主体完工后，所有外墙保温粉刷。即包括所有外墙封堵罗杆洞，放线做灰饼，贴钢丝网片，浇水，水泥砂浆打底，保温打底，保温粉平，贴石棉网片，批抗裂砂浆，以及门窗以外的门窗边粉刷和保温与水泥砂浆接头地方的水泥砂浆上面贴网片(门边、窗边、水泥砂浆上面贴网片都不计算面积)。
二、质量要求
必须达到歌山建设集团公司的验收标准和国家现行的施工规范要求。
三、在施工途中，如有发生安全事故，一切费用由乙方负责。
四、乙方职责：
1、乙方服从甲方统一管理，乙方应自行对工人加强安全，质量进度等各项教育，遵守有关规章制度，遵纪守法，不违章操作，乙方负责对施工人员的政治思想和法制教育工作。无打架、斗殴，如发现每人每次罚款500元，直接肇事者负责医疗费用，清退出场，严重者送司法部门处理。
2、乙方所承包的工程必须按协议，按施工规范、设计要求施工，必须对所承包的工程质量、工期、安全负责。
3、乙方应配合甲方了解图纸，了解设计意图，必须按甲方规定的进度完成工程质量，如需加班加点，不得提出额外条件。
4、在施工中，落地砂灰、保温和水泥等建筑材料应及时回收利用，不得随意浪费，并做到工完场清，保持场地整洁，成品保护自行负责，工程结束后应全部清理干净，损坏部分负责修复，与水、电工之间密切配合工作，如发现随意浪费，以一罚三，做到工完料清，文明施工。
5、乙方自行筛沙和材料运送。
五、工期要求和付款方式
1、工期要求：从20xx年2月10日开始到20xx年XX月XX日所有外墙保温和外墙门窗边全部完工，如延误工期，按歌山建设集团公司规定罚款。
2、付款方式：总平方按外墙保温粉刷实有面积计算(外墙门窗边、水泥砂浆上面贴网片不计算面积，所承包价格已经计算在内)。如公司验收达不到合格，扣除每平方壹元，必须保质保量完成。伙食费乙方先垫资壹个月(从开工之日算起)，后由甲方提供生活费，每人每月1000-1500元左右(结帐时扣除)，待工程全部完工后付款60%，余下40%在整幢楼全部完工结算后2个月内(年底前)付清，但质量必须达到合格。
六、补充说明
1、协议期间，双方不经协商同意，不得单方面终止本协议，如一方有特殊原因，需提出终止本协议，必须双方同意才能停工，否则一切工程不得结算工资。2、在施工期间，如甲方需乙方做点工，乙方应予配合，工资大工150元/天，小工100元/天。
3、乙方在施工期间，不得带妇女、儿童进入现场随便玩耍，不得私拉乱接电线，凡需用电应由甲方统一经办，严禁使用电炉、电饭煲、热水器等电
器，违者按项目部规定罚款。
4、承包组必须对所承包的工程质量、工期、安全等负全部责任，不得违章和冒险作业，杜绝质量返工及伤亡事故的发生。
七、其它：
1、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，工程结束后即刻终止本协议。
甲方：XX
XXXX年XX月XX日
乙方：XX
XXXX年XX月XX日
以上祝福语大全的精彩内容由祝福语网zfw152.com提供，感谢您阅读《施工协议书精选六篇》相关内容，如需访问更多关于施工协议书内容，请访问施工协议书专题！
