<

趣祝福 · 范文大全 · 财产合同

相信很多人对于合同的重要性都深有体会。书面合同中关于双方权利和义务的约定,是当事人履行合同的基本依据,对合同的履行起到积极促进作用。那么,如何拟定一份好的合同呢?本文的主要研究方向与“财产合同”相关,欢迎参考,帮助您成为更好的自己!此外,关于范文大全,您还可以浏览学校毕业晚会活动方案

财产合同【篇1】

甲方:_______________,_____________(性别),_____________岁,_____________族,_____________(职业),_____________人,现住_____________。系下列立约人之_____________。

乙方:_______________,_____________(性别),_____________岁,_____________族,_____________(职业),籍贯、住址同上,系甲之________________。

丙方:_______________,_____________(性别),_____________岁,_____________族,_____________(职业),籍贯、住址同上,系甲之________________。

甲方之_____________于_____________年病故,遗有楼房_____________栋共_____________间,存款_____________元及家具衣物等。_____________均己结婚,共同一起生活农村房产分割协议书农村房产分割协议书。现在_____________均愿分家单过,甲方商得子女同意,并请_____________作证人,根据每个子女的人口和经济状况,达成分产契约如下:_______________

一、甲方分得_____________。乙方分得_____________。丙方分得_____________。丁方分得_____________。

二、走廊过道共用农村房产

三、各人原居室衣物归个人所有。

四、甲方之_____________所遗衣物已分清。

五、甲方百年后,所遗房屋归丙继承,其他衣物和存款由乙方和丁方共同继承。

六、以上所立各项各立约人完全同意,并有证人在场,今后各自分居单过,永无争执。

甲方(签字):______________

乙方(签字):_______________

丙方(签字):_______________

证人(签字):_______________

__________年__________月__________日

财产合同【篇2】

夫妻婚内财产约定协议书


一、背景介绍


夫妻双方____(男方姓名)和____(女方姓名)在____(婚姻登记日期)正式登记结婚。为了明确双方在婚姻中的财产权益,避免不必要的纠纷和争议,特订立本《夫妻婚内财产约定协议书》。


二、财产约定


1.各方财产性质:双方已婚后获得的财产,包括房产、车辆、股权及其他一切财物均归夫妻共有。


2.个人财产:双方各自在婚前所拥有的财产及其增值收益应被视为个人财产,仅归各自所有。


3.共同财产:双方自婚后所购买的房产、车辆等固定资产,以及共同投资的生意、股权等资产,应被视为共同财产。


4.债务承担:双方在婚姻关系持续期间内发生的债务,应由借款人承担,若是共同借款,则由双方共同承担。


5.继承权处理:如一方离世,另一方享有继承权,可继承离世方的全部个人财产和所持有的共同财产的一半。


6.权益变动:双方在结婚后,如有一方发生某种财产性质变动的情况(如把个人财产变为共同财产),变动后的财产将在协议签署后立即归入共同财产。


三、维持与解除


1.变更协议:如双方对财产约定有任何变更,应编写书面变更协议,由双方在签署后生效。


2.解除协议:在离婚时,本财产约定协议自动解除,财产的划分将按照婚姻法相关规定进行。


3.死亡继承权:当一方去世时,本财产约定协议有效,遵循协议中的规定。


四、争议解决


1.协商解决:对于因本协议而产生的争议,双方应以诚实信用的态度相互协商解决,保持互信和和谐的婚姻关系。


2.仲裁或诉讼:如协商无法解决争议,双方同意将争议提交仲裁机构进行解决,或者诉诸于法院。


五、其他条款


1.协议生效:本协议自双方签署之日起生效,双方应严格按照约定履行。


2.协议变更:任何变更均应以书面形式作为附件,由双方签署后生效。


3.协议可撤销:本协议在双方达成一致意见并书面撤销后方可失效。


六、法律适用及附加条款


1.法律适用:本协议适用____法律(如:中华人民共和国婚姻法)。


2.附加条款:双方特别约定____。


七、协议解释


本协议由双方共同签署,具有合法性和约束力。在双方的共同努力下,夫妻双方的财产权益得到了清晰明确的界定和保护,以确保婚姻生活的和谐与平稳发展。任何合同条款如与法律及相关法规相抵触的,以法律及相关法规为准。


八、协议签署


特此协议,以示双方的共同意愿及确认。


男方签名: 日期:


女方签名: 日期:

财产合同【篇3】

男方:×××,男,×××年×××月×××日出生,汉族,现住×××,身份证号码:×××,系女方之夫。

女方:×××,女,×××年×××月×××日出生,汉族,现住×××,身份证号码:×××,系男方之妻。

男女双方系夫妻关系,于 年 月 日在登记结婚。

现双方本着平等自愿的原则,经双方友好协商一致,对夫妻关系存续期间所得财产的归属约定如下:

第一条、房屋所有权归属 1、位于 省 市 区 街 号 幢 单元 号(建筑面积为 平方米,所有权证编号为:,丘地号为:权字第 号)的房屋及该房屋内的一切装修、家具、家电均归女方所有。 2、位于 省 市 区 街 号 幢 单元 号(建筑面积为 平方米,所有权证编号为:,丘地号为:权字第 号)的房屋及该房屋内的一切装修、家具、家电均归男方所有。

第二条、汽车归属 1、登记在女方名下的 汽车(车牌号 )一辆归女方所有。2、登记在男方名下的 汽车(车牌号 )一辆归男方所有;

第三条、存款、股票、股权

1、夫妻共同存款五十万元归女方所有,男方应在本协议生效后3日内将其名下的35万元存款转移到女方名下。此后,各自名下的存款归各自所有。

2、以男方名义持有的股票(股票代码: )及对应的财产价值归男方所有。

3、以男方名义持有的 公司70%的股权全部归男方所有。

第四条、债权债务

1、本协议生效以前所产生的夫妻共同债务全部由男方承担。

2、本协议生效后以各自名义所欠债务归各自承担。

3、本协议生效前的共同债权全部归男方所有;本协议生效后,在各自名下的债权归各自所有。

第五条、生活支出

1、在本协议生效后,各自购买的物品归各自所有;共同购置物品按各自出资比例拥有所有权。

2、本协议生效后,平时生活费用、孩子抚养费、双方老人赡养费用各自承担一半,

第六条、受让财产

1、夫妻一方给付或赠予另一方的财物归接受方所有。

2、夫妻各自接受的赠与或继承的遗产归各自所有。

第七条、其它

房产证号:___房权证___字第_____号)及一楼储藏间产权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由男方负责。

2、双方应在本协议生效后3个工作日内根据本协议进行相关财产所有权的转移登记,所需税费双方平均分担。双方按本协议约定确定财产归属;任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产之外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、隐藏、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额。

4、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字之日起生效。

甲方(男方):

乙方(女方):

年 月 日 年月日

财产合同【篇4】

甲 方:

身份证号:乙 方:

身份证号:

经过双方友好协商,就20xx年4月21日在海鲁苑单身楼附近因误会打架一事的赔偿事宜达成以下协议:本着平等、自愿的原则,双方达成一致意见。

一、甲方同意向乙方一次性赔偿已经产生的相关费用,包括医疗费用和精神抚慰金,合计人民币5000元(大写人民币:伍仟元整)。其中,甲方已经支付给乙方3000元,剩余的20xx元将在协议签订时一次性支付给乙方。

二、乙方收到甲方赔偿款后,自愿不追究甲方的任何责任。

三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。

四、甲方依法承担赔偿责任后,乙方及其家属保证不再以任何形式和理由向甲方主张其他赔偿费用。

五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。

六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

八、本协议为处理终止一次性协议,本协议书一式两份,双方各执一份,并在双方签字和按手印后生效。双方当事人应根据本协议全面、切实履行义务,不得以任何理由再次争执。

九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

十、其它:

甲 方:

乙 方:

见证人:

年月 日

财产合同【篇5】

2022夫妻财产转让协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。夫妻财产转让协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022夫妻财产转让协议书正文内容

转让方:________(以下简称甲方)

受让方:________(以下简称乙方)

甲方因经营失误,造成企业无法经营运作,现经全体股东讨论决议,拟对该公司进行注销,并把公司的全部财产(包括客户资源、设备设施、办公用具及原甲方公司的有关权力等)进行转让,各股东全权委托_____________办理有关转让手续。乙方为扩大经营规模,自愿受让,现双方本着平等、公正、自愿的原则,经协商一致,依法订立本协议书。

一、甲方转让财产范围为______________。有形资产由甲方造具详实清册,经乙方签字认可。双方约定于____年_____月_______日按清册和帐面实物核实正式移交乙方,交接时所有设备要求能够正常运转,能生产出原有产品并符合质量标准的产品。___年___月____日前甲方协助乙方完成试生产。双方移交完毕,财产所有权即转让归乙方所有。

二、乙方按约定价格受让财产后,设立一家____________生产企业。

三、转让成交价及付款期限

1.经双方商定,该企业财产转让成交总价为人民币__________万元。

2.付款期限:乙方应在公告期满后,约______年_____月_____日支付给甲方人民币________万元,即全部转让价的______%(包括银行贷款本金部分转户及垫付的应付款),其余部分甲方允许乙方在公告期满后______天内,约____年___月____日付清剩余的_______%,即人民币________万元。

四、债权债务处置方式

1.甲方经营期间所发生的债权债务(含应收、应付款及对外担保)均由甲方自行承担处理,与乙方无关;

2.甲方以财产、设备抵押及担保的银行贷款________万元债务,自本协议达成生效后在总价范围内由乙方为其垫付,解除抵押等手续,乙方在支付财产转让总价金额内扣除。

3.甲方必须依法妥善地处理好鼎力公司自身的债权债务,不得影响乙方财产受让后在该场地上的正常生产、经营管理。如发生因催讨甲方债务等原因导致乙方合法利益受到损害的,甲方同意乙方在缓付款中扣除相应的损失费用。

五、该财产转让后,乙方在该地块上发展造纸生产,由甲方协助并提供乙方所需的必要文件资料,乙方自行申请办理,其办理登记所需的费用由乙方承担。

六、双方约定的其他事项

1.供水问题:原取水井保持原状不变,由乙方长期使用。

2.出入道路:车辆出入道路必须按原状范围畅通无阻。

3.甲方企业目前用地性质为集体土地,但正在按工业用地出让审批要求办理相关手续,本协议签订前,甲方应向乙方提交有关该地块相关手续的前期审批资料、文件,由乙方继续办理。

4.本协议未尽事宜,双方另行协商解决,作出补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、本协议经双方签字盖章后生效,并申请富阳市公证处公证,双方必须严格信守,认真履行,任何一方违约,给对方造成损失的,违约方应承担经济赔偿责任。

本协议正本一式四份,甲乙双方各执一份,市公证处、当地镇人民政府各执一份备案,副本若干份。

甲方:_____________乙方:_____________

全体股东签名:_____法定代表人:_______

公证方:___________

联系:_____________

____年_____月____日

财产合同【篇6】

订立协议双方:

男方:×××,20XX年5月生,汉族,大学文化,××公司高级工程师。

女方:×××,20XX年7月生,汉族,大专文化,××大酒店副总经理。

一、为了避免日后因财产问题导致男女双方或其子女产生纠纷,我们经过共同协商并依照《婚姻法》等相关法律规定,特此订立本协议,并承诺共同遵守。

二、双方在婚前经过充分协商,决定将各自的主要财产进行清点并互相认可,最终进行公证,以明晰双方的婚前私有财产。此举旨在确保双方在婚姻关系中的财产权益得到有效保障,并促进彼此间的信任和和谐。

三、双方约定:在婚姻关系存续期间,各自拥有的私有财产及其权益不受影响,不归入夫妻共同财产。具体而言,双方婚前已经拥有的个人财产,包括但不限于与他人共同所有的财产、债权、知识产权等,均视为个人私有财产,婚后继续归各自所有,无需共同分配或协商处理。

四、双方同意:男方或女方婚前所欠债务,婚后仍由原债务人独自偿还。

五、双方约定:婚后(××××年×月×日以后)所购的家用高档商品及一般家庭生活用品属夫妻共同财产。高档商品由双方共同出资购买(出资比例另行协商)。

六、双方约定:下列物品不属于共同财产(永久归一方所有):婚后男方新购的书籍资料、手提电脑、摄影器材、专用工具等其他个人用品;

七、双方约定:男方或女方一方单独购买的国债、股票、彩票等其他有价证券归一方所有,共同购买的归共同所有。

八、双方约定:婚后若因一方不良行为、过度消费或盲目投资所致的债务或损失,均由该方独立承担。仅共同决策的除外,且必须有书面证明。同时,双方保留相应追偿权利。

婚后各自的收入归各自所有和支配。男方的工资、奖金、业余创收、知识产权收入、投资收益等归男方私有支配;女方的经营收入、房租收入及其他投资收益均属于女方所有。

婚后家庭的日常必需开支(如粮油、水电、煤气、固定电话等)由夫妻双方共同承担。其他支出另行商议。

关于女方之女××的教育费用,由女方主要承担,男方可适当提供资助。

十二、男方全部私有财产将由×××(男方之子)继承;女方全部私有财产将由××(女方之女)继承。夫妻共同财产按《继承法》有关条款执行。十三、其他财产事宜,均依《婚姻法》、《继承法》等法律精神处理。

十四、此协议签字生效后,双方有义务告知相关人员。

十五、双方互相认可、产权关系明确的财产如下:(一)男方主要财产:1.三室两厅住宅一套(建筑面积×××平方米,位于××小区××幢××室。购买价××万元) 2.××牌××型轿车一辆(购买价××万元) 3.××牌××型笔记本电脑一台(购买价×万元) ……(二)女方主要财产:1.门面房4间(总建筑面积×××平方米,总造价××万元,位于××新区××路××号,与其兄妹共有) 2.××大酒店20%的股权3.××牌××型摩托车一辆……

男方:×××女方:×××

年××月×日

财产合同【篇7】

2022个人财产转让协议书模板是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。个人财产转让协议书模板能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022个人财产转让协议书模板正文内容

转让方:________(以下简称甲方)

受让方:________(以下简称乙方)

甲方因经营失误,造成企业无法经营运作,现经全体股东讨论决议,拟对该公司进行注销,并把公司的全部财产(包括客户资源、设备设施、办公用具及原甲方公司的有关权力等)进行转让,各股东全权委托_____________办理有关转让手续。乙方为扩大经营规模,自愿受让,现双方本着平等、公正、自愿的原则,经协商一致,依法订立本协议书。

一、甲方转让财产范围为______________。有形资产由甲方造具详实清册,经乙方签字认可。双方约定于____年_____月_______日按清册和帐面实物核实正式移交乙方,交接时所有设备要求能够正常运转,能生产出原有产品并符合质量标准的产品。___年___月____日前甲方协助乙方完成试生产。双方移交完毕,财产所有权即转让归乙方所有。

二、乙方按约定价格受让财产后,设立一家____________生产企业。

三、转让成交价及付款期限

1.经双方商定,该企业财产转让成交总价为人民币__________万元。

2.付款期限:乙方应在公告期满后,约______年_____月_____日支付给甲方人民币________万元,即全部转让价的______%(包括银行贷款本金部分转户及垫付的应付款),其余部分甲方允许乙方在公告期满后______天内,约____年___月____日付清剩余的_______%,即人民币________万元。

四、债权债务处置方式

1.甲方经营期间所发生的债权债务(含应收、应付款及对外担保)均由甲方自行承担处理,与乙方无关;

2.甲方以财产、设备抵押及担保的银行贷款________万元债务,自本协议达成生效后在总价范围内由乙方为其垫付,解除抵押等手续,乙方在支付财产转让总价金额内扣除。

3.甲方必须依法妥善地处理好鼎力公司自身的债权债务,不得影响乙方财产受让后在该场地上的正常生产、经营管理。如发生因催讨甲方债务等原因导致乙方合法利益受到损害的,甲方同意乙方在缓付款中扣除相应的损失费用。

五、该财产转让后,乙方在该地块上发展造纸生产,由甲方协助并提供乙方所需的必要文件资料,乙方自行申请办理,其办理登记所需的费用由乙方承担。

六、双方约定的其他事项

1.供水问题:原取水井保持原状不变,由乙方长期使用。

2.出入道路:车辆出入道路必须按原状范围畅通无阻。

3.甲方企业目前用地性质为集体土地,但正在按工业用地出让审批要求办理相关手续,本协议签订前,甲方应向乙方提交有关该地块相关手续的前期审批资料、文件,由乙方继续办理。

4.本协议未尽事宜,双方另行协商解决,作出补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、本协议经双方签字盖章后生效,并申请富阳市公证处公证,双方必须严格信守,认真履行,任何一方违约,给对方造成损失的,违约方应承担经济赔偿责任。

本协议正本一式四份,甲乙双方各执一份,市公证处、当地镇人民政府各执一份备案,副本若干份。

甲方:_____________乙方:_____________

全体股东签名:_____法定代表人:_______

公证方:___________

联系:_____________

____年_____月____日

财产合同【篇8】

甲方(男方):______________

乙方(女方):______________

甲乙双方于______年______月______日在______市____区民政局登记结婚,甲乙双方无财产、无子女。现因双方____不和,导致夫妻双方感情已然完全破裂,已无法继续共同生活,故双方自愿离婚并达成以下协议:

第一条 甲乙双方自愿协议离婚。

第二条 子女抚养

甲乙双方在婚姻关系存续期间没有子女,故不涉及子女抚养事宜。

第三条 夫妻共同财产的分割

甲乙双方在婚姻关系存续期间没有共同财产,故不涉及分割共同财产。

第四条 甲乙双方婚前个人财产的确认

甲方婚前个人财产归甲方个人所有

乙方婚前个人财产归乙方个人所有

第五条 债权债务的处理

甲乙双方在婚姻关系存续期间无共同债权、债务,故不涉及分割处理夫妻共同债权债务。

如甲方或乙方存在个人债权债务,则由该方自行承担,另一方不负任何形式的法律责任。

第六条 一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任

甲乙任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报、转移、抽逃除上述个人婚前财产外,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

第七条 违约责任的约定

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金 元给对方(按 支付违约金)。

第八条 协议生效时间的约定

本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,甲乙双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。

第九条 争议解决办法

如本协议生效后在执行中发生争议的`,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。 (以下无正文)

甲方(签名):______

乙方(签名):______

______年______月______日

财产合同【篇9】

本协议书经双方签署并经____________公证处公证后生效。双方应于本协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

本协议—式_____份,各方当事人各执_____份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

住址:____________________________ 住址:____________________________

邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

联系电话:________________________ 联系电话:________________________

传真:____________________________ 传真:____________________________

日期:____________________________ 日期:____________________________

电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

开户银行:________________________ 开户银行:________________________

账号:____________________________ 账号:____________________________

财产合同【篇10】

男方:×××,男,×××年×××月×××日出生,汉族,现住×××,身份证号码:×××,系女方之夫。

女方:×××,女,×××年×××月×××日出生,汉族,现住×××,身份证号码:×××,系男方之妻。

男女双方系夫妻关系,于 年 月 日在登记结婚。现双方本着平等自愿的原则,经双方友好协商一致,对夫妻关系存续期间所得财产的归属约定如下:

第一条、房屋所有权归属

1、位于 省 市 区 街 号 幢 单元 号(建筑面积为 平方米,所有权证编号为:丘地号为。

婚后共同财产的继承权按照法律依据执行。如果本协议的文字理解与上述目的不一致,以利于符合协议目的的方式理解。甲乙双方、相关利害关系人即甲乙双方的子女在此明确:如果甲乙双方再婚后,无论何时所从事的行为不符合本协议的目的,则行为无效。

2、位于 省 市 区 街 号 幢 单元 号(建筑面积为 平方米,所有权证编号为:,丘地号为:权字第 号)的房屋及该房屋内的一切装修、家具、家电均归男方所有。

第二条、汽车归属

1、登记在女方名下的 汽车(车牌号 )一辆归女方所有。

2、登记在男方名下的 汽车(车牌号 )一辆归男方所有;

第三条、存款、股票、股权

1、夫妻共同存款五十万元归女方所有,男方应在本协议生效后3日内将其名下的35万元存款转移到女方名下。此后,各自名下的存款归各自所有。

2、以男方名义持有的股票(股票代码: )及对应的财产价值归男方所有。

3、以男方名义持有的 公司70%的股权全部归男方所有。

第五条、债权债务

1、本协议生效以前所产生的夫妻共同债务全部由男方承担。

2、本协议生效后以各自名义所欠债务归各自承担。

3、本协议生效前的共同债权全部归男方所有;本协议生效后,在各自名下的债权归各自所有。

第六条、生活支出

1、在本协议生效后,各自购买的物品归各自所有;共同购置物品按各自出资比例拥有所有权。

甲方婚后用自己婚前的存款购买的.、并于____年__月__日产权登记的[房地产权证编号:_房地_字(____)第____号]、位于_市_区__路__弄__号__室房屋的权属约定如下:

男方:__________,______族,生于______________年______________月______________日,身份证号码:住址:联系电话:_______________________________。

第七条、受让财产

1、夫妻一方给付或赠予另一方的财物归接受方所有。

2、夫妻各自接受的赠与或继承的遗产归各自所有。

第八条、其它

可参照《中华人民共和国婚姻法》和其他相关法律法规以及相关司法解释之规定。

女方:______族,生于______________年______________月______________日,身份证号码:住址:联系电话:_______________________________。

2、双方应在本协议生效后3个工作日内根据本协议进行相关财产所有权的转移登记,所需税费双方平均分担。

双方约定,前述共同财产中的第二套拟购买房产,属于女方个人出资,由女方享有房屋全部所有权。因女方是在婚姻存续期间使用个人财产购买,男方自愿放弃,不得索要该房屋的所有权和部分所有权。因该处房产由女方贷款购买。

3、如双方离婚,双方按本协议约定确定财产归属;如发生争议,任何一方有权要求人民法院依据本协议确认相关财产所有权的归属。

4、本协议一式二份,双方各执一份,经双方签字之日起生效。

甲方(男方): 乙方(女方):

年月 日 年 月 日

编辑推荐

最新工矿产品合同系列12篇


在人们对法律越来越信任时,一定要确保双方签署了正规的合同。对于合同的执行能够体现出合同签订者的信誉性。趣祝福深度评估了这篇“工矿产品合同”强烈推荐给大家,这些文件和信息供你参考和使用希望对你有所帮助!

工矿产品合同(篇1)

供方________________________ 

需方________________________

订货会组织单位名称及法定代表人___________

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

产品名称

牌 号

商 标

规 定

型 号

计 量

单 位

数量

单价

金额

交提货时间及数量

合计

合计人民币金额(大写)

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交(提)货方式

四、运输方式及到达站(港)的费用负担

五、验收方式及提出异议的期限

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

七、超欠幅度、损耗及计算方法

八、随机配件、备品、工具供应办法

九、结算方式及期限

十、违约责任

十一、如需担保,应签订担保书属本合同附件

十二、解决合同纠纷的方式

十三、其它约定事项

对供方资格的确认意见:___________

经办人 认证部门(章)___________年___________月___________日

对需方资格的确认意见:___________

经办人 认证部门(章)___________年___________月___________日

供 方

单位名称(章)___________单位地址___________法定代表人___________委托代理人___________

电 话___________开户银行___________帐 号___________XX编码___________

需 方

单位名称(章)___________单位地址___________法定代表人___________委托代理人___________

电 话___________开户银行___________帐 号___________XX编码___________

鉴(公)证意见:___________

经办人___________

鉴(公)证机关(章)

有效期限:至___________年___________月___________日

工矿产品合同(篇2)

供方:____________________________________________

需方:____________________________________________

订货会组织单位名称及法定代表人:__________________

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

合同编号:__________________

签订地点:__________________

签订时间:____年____月____日

┌──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─────────────┐

│产品│牌号│规格│生产│计量│数│单│总│交(提)货时间及数量│

││││││││金├─┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤

│名称│商标│型号│厂家│单位│量│价│额│合│││││││││││││

│││││││││计│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

││││││││││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

││││││││││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

││││││││││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

││││││││││││││││││││││

├──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│合计人民币金额(大写)│

└──────────────────────────────────┘

(注:空格如不够用,可以另接。)

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

────────────────────

三、交(提)货地点、方式

────────────────────

四、运输方式及到达站港和费用负担

───────────────────

五、合理损耗及计算方法

────────────────────

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

───────────────────

七、验收标准、方法及提出异议期限

───────────────────

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

───────────────────

九、结算方式及期限

───────────────────

十、如需提供担保,另立合同担保书、作为本合同附件

───────────────────

十一、违约责任

───────────────────

十二、解决合同纠纷的方式

───────────────────

十三、其它约定事项

───────────────────

┌────────────────┬─────────────────┐

│对供方资格的认证意见:│对需方资格认证意见:│

│││

│经办人: 认证部门(章) 年 月 日│经办人:认证部门(章) 年月日 │

工矿产品合同(篇3)

供方:________________

需方:________________

签订地点:

签订时间:年月日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

───────────────────────────────────────────────────────

三、交(提)货地点、方式

───────────────────────────────────────────────────────

四、运输方式及到达站港和费用负担

───────────────────────────────────────────────────────

五、合理损耗及计算方法

───────────────────────────────────────────────────────

六、包装标准、包装物的供应与回收

───────────────────────────────────────────────────────

七、验收标准、方法及提出异议期限

───────────────────────────────────────────────────────

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

───────────────────────────────────────────────────────

九、结算方式及期限

───────────────────────────────────────────────────────

十、如需提供担保,另立合同担保书、作为本合同附件。

───────────────────────────────────────────────────────

十一、违约责任

───────────────────────────────────────────────────────

十二、解决合同纠纷的方式

───────────────────────────────────────────────────────

十三、其它约定事项

────────────────────────────────────

───────────────────

供方需方

单位名称(章)单位名称(章)鉴(公)证意见:

单位地址:单位地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:经办人:

电话:电话:鉴(公)证机关(章)

电报挂号:电报挂号:年月日

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

有效期限:年月日至年月日

监制部门:印制单位:

工矿产品合同(篇4)

供方:____________________________________________

需方:____________________________________________

订货会组织单位名称及法定代表人:__________________

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

合同编号:__________________

签订地点:__________________

签订时间:____年____月____日

产品名称:__________________

牌号商标:__________________

规格型号:__________________

生产厂家:__________________

计量单位:__________________

数量:__________________

单价:__________________

总金额:__________________

交(提)货时间及数量:__________________

合计:__________________

合计人民币金额(大写):__________________

(注:空格如不够用,可以另接。)

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

────────────────────

三、交(提)货地点、方式

────────────────────

四、运输方式及到达站港和费用负担

───────────────────

五、合理损耗及计算方法

────────────────────

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担

───────────────────

七、验收标准、方法及提出异议期限

───────────────────

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

───────────────────

九、结算方式及期限

───────────────────

十、如需提供担保,另立合同担保书、作为本合同附件

───────────────────

十一、违约责任

───────────────────

十二、解决合同纠纷的方式

───────────────────

十三、其它约定事项

───────────────────

对供方资格的认证意见:

经办人: ________认证部门(章) ________年________月________日

对需方资格认证意见:

经办人:________认证部门(章) ________年________月________日

供方:__________________

单位名称(章)

单位地址:__________________

法定代表人:__________________

委托代理人:__________________

电话:__________________

电报挂号:__________________

开户银行:__________________

帐号:__________________

邮政编码:__________________

需方单位名称(章)

单位地址:__________________

法定代表人:__________________

委托代理人:__________________

电话:__________________

电报挂号:__________________

开户银行:__________________

帐号:__________________

邮政编码:__________________

鉴(公)证意见:__________________

经办人:__________________

鉴(公)证机关(章)

________年________月________日

(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)

有效期限:____年____月____日至____年____月____日

监制部门:____________印制单位:_____________

ideng_f;">甲方:______________________________________

法定代表人:______________________________________

乙方:______________________________________

法定代表人:______________________________________

根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:

(注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)按企业标准执行;

(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:____________________________________________.

2.计量单位、计量方法:____________________________________.

(按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:

_______________________________________________________________.

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

________________________________________________________________.

(国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位:________________________________.

2.交货方法,按下列第( )项执行:

(1)乙方送货;

(2)乙方代运;

(3)甲方自提自运。

3.运输方式:____________________________.

4.到货地点和接货单位(或接货人)

_________________________________________________.

(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

第五条 产品的交(提)货期限

______________________________________________________.

(规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格:按下列第( )项执行:

(1)按物价主管部门的批准价执行;

(2)按甲乙双方的商定价执行。

(逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第七条 验收方法

______________________________________________________.

(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和检验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等。)

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

ideng_f;">甲方:_____________________________

乙方(客户):_____________________________

鉴于甲方已成为________大宗工业原料交易市场(下称\工业原料交易市场\)的交易商;

乙方愿意委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。

现甲、乙双方就乙方委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务一事达成如下协议:

1.乙方自愿委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。

2.乙方已仔细研读甲方与工业原料交易市场签订的《入市交易协议》、《大宗工业原料交易市场交易管理办法》(下称《交易管理办法》)及工业原料交易市场的其他相关规定,同意严格按照工业原料交易市场规定的程序进行交易、结算和交货;承诺自行承担工业原料交易市场根据《交易管理办法》赋予的权力实行风险控制时通过甲方转嫁的全部的乙方应该承担的可能风险。

3.甲方为乙方提供进入工业原料交易市场的网络交易平台\中国工业原料网\的接口,乙方自行保存及管理交易密码,自主交易。乙方须向甲方支付交易及交货手续费,手续费标准见附表。

4.甲方承诺,将严格遵守工业原料交易市场发布的《大宗工业原料交易市场交易商代购代销业务规范(试行)》,不挪用乙方存放于甲方的用于工业原料代购代销业务的货款和或担保金。

5.甲方对乙方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务,非法定有权机关或乙方指示,不得向第三人透露,否则,甲方须承担相应责任。

6.因甲方不可预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障、停电等突发事件给乙方造成的损失,甲方不承担责任。因上述事故造成交易或交易数据中断,恢复交易时以故障发生前系统最终记录的交易数据为有效数据。

7.因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的乙方损失,甲方不承担责任。

8.本协议第6、7条所述事件发生后,甲方应及时采取措施防止乙方损失可能的进一步扩大。

9.甲乙双方同意,因本协议的解释或履行产生的一切争议,均由仲裁委员会依该会之仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

10.本协议自双方签字、盖章之日起生效,一式叁份,双方各执一份,向工业原料交易市场备案一份。

甲方(公章):________乙方(公章):________

________年____月____日 ________年____月____日

工矿产品合同(篇5)

编号:_________

一、双方当事人

甲方(供方):_________

法定代表人:_________

公司注册地址:_________

联系电话:_________

传真:_________

乙方(需方):_________

法定代表人:_________

公司注册地址:_________

联系电话:_________

传真:_________

二、合同意向

乙方拟采用定额、定时、定价的方式向甲方购买_________燃料油_________吨。

定额的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间期限内(包括一年度及每月的约定),乙方必须向甲方购买或甲方必须保证供应的_________燃料油的数额。

定价的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的,在合同确定的履行时间期限内,如遇_________燃料油的市场价格浮动(包括高于合同确定的价格和低于合同确定的价格),均按合同中确定的价格执行。

定时的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间限度,包括12个月的履行期限及每月按计划供货。

三、产品名称、购买的数量及价格

3.1产品名称:_________燃料油

3.2产品产地:_________

3.3产品质量标准:符合国际标准

3.4产品数量:_________吨+/-10%

3.5产品单价:

人民币_________元/吨(产地:_________)

人民币_________元/吨(产地:_________)

人民币_________元/吨(产地:_________)

四、交货地点及卸货事项

4.1交货地点:_________。

4.2卸货时间:_________。

4.3甲方应以书面形式(包括传真)提前3天通知乙方交货地点及卸货时间安排,以便乙方及时接货。

五、运输方式及费用:

5.1乙方自派船只到交货地点接货,所产生的一切费用均由乙方承担。

5.2乙方不能及时接货,造成卸货滞期或货物在码头停放滞期,所产生的一切费用均由乙方承担。

六、货款结算方式:

按计划每批货物卸货完毕后的_________天之内,乙方以人民币付清货款。

七、验收标准:

7.1符合本合同附件的品质指标要求。

7.2甲方在每批燃料油交货前,应提供运载油船在始发地燃料油品质检验单(正本复印件)。

7.3乙方对货物质量有异议,应在收到货物后的两个工作日内提出。双方协商解决或双方指定共同认可的机构进行复检,所需费用由责任方承担。

7.4如果检验结果超过附件品质指标要求,应扣罚油价款,以每船进行计量计价,扣除金额由甲方从油款总额中扣除。

八、违约责任:

8.1甲方应积极寻求货源,并保证依时提供足够的货物提供给乙方。甲方不能及时按双方确定的数额和时间供货,应承担逾期交货部分或不能交货部分货款的_________%的违约金。

8.2甲方提供的货物必须达到质量标准,否则依双方约定的处罚方式处罚。

8.3乙方逾期付款,应自交货之日起按日万分之五支付延期付款滞纳金。

8.4乙方不接货,除应继续履行合同外,应承担不接货货款部分_________%的违约金;乙方延迟接货,应承担延迟接货货款部分的_________%的违约金,并赔偿因此造成的损失,甲方均有权解除合同的履行。

九、担保条款:

鉴于合同约定的决算方式为交货后付款,为了降低甲方的风险,双方约定,合同签订后10日之内,乙方支付_________吨的货款金额人民币_________作为履行合同的定金,乙方违约,定金不予返还;乙方依约履行,定金抵作货款。

十、不可抗力:

10.1任何一方由于不可抗力事由发生,无法履行或延期履行本合同,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关机关证明后,可部份或全部免除违约责任。如不可抗力的原因继续存在,致使合同约定的交货期后_________天仍不能交货,一方有权提出解除合同。

10.2不可抗力的事由包括:大于4-6级台风或海浪、战争、其他自然灾害等其他不能预见或不能避免的事件。

十一、法律适用及争议解决

11.1本合同的订立、履行及争议的解决,适用中华人民共和国法律。

11.2合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不能解决,一方可向合同签订所在地法院起诉。

十二、特别约定:

12.1甲乙双方特别声明:双方在合同中所确定的价款已充分考虑到因各种原因导致市场价格的大幅度上涨或大幅度下跌。双方承诺不因市价格涨跌而影响双方按合同约定的价格及时间执行。否则,视为违约行为,履约方除有权要求违约方继续履行合同外,违约方还需承担违约责任。

12.2甲方承诺:如遇市场价格下跌,下跌后执行本合同的风险自己承担,甲方仍按合同约定的价格供货给乙方,否则视为违约。

12.3乙方承诺,如遇市场价格上涨,上涨后执行本合同的风险自己承担,乙方仍按合同约定的价格和时间向甲方购买货物,否则视为违约。

十三、其他约定:

13.1履行本合同所产生的费用,其中包括_________由甲方承担;

13.2履行本合同所产生的费用,其中包括_________由乙方承担;

13.3为了支持甲方积极寻求货源,及时供货给乙方,乙方同意按每吨_________元,支付甲方寻求货源的开拓费用。该笔费用支付的期限为_________。

13.4合同的附件为合同的组成部分,附件包括:

附件1:_________

附件2:_________

附件3:_________

13.5本合同自双方正式签订之日起生效。

13.6本合同一式_________份,甲乙双方各持一份,见证机关持一份。

十四、合同履行期限

14.1合同履行期限为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

14.2每批货物的履行以附件所确定的内容为具体履行约定。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

工矿产品购销合同书范本三

合同编号:_________

供方:_________

需方:_________

一、购销数量:

从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日,供方向需方提供液化气约_________吨,结合市场实际情况,以每次确定供需数量为准。

二、结算价格:

为了共同拓展市场需求,本着互惠互利原则,供方给予需方按当时供方挂牌价下浮_________元/吨。配送运输费用_________元/吨。

三、结算方式:

采用银行汇票、汇兑存入供方帐户,款到开票装车。供方均衡送货,需方批量划款(包括货款和运输费用),每次不少于_________吨。

四、配送地点:

需方,否则属于违约行为。

五、保证金:

为确保需方按合同内容履行,由供方收取需方_________元保证金(不得低于一车货款价值)。

六、供货方式:

需方依据商定量,向供方提出书面认购单,供方根据与需方商定的每天承接量配送,配送货到后需方应于2小时内接卸完毕,并即时签署回执单。

七、计量方式:

执行国家规定标准(计量误差为千分之三点五);计量误差范围内以供方出厂计量为准;超过计量误差范围时,供需双方协商解决。

八、质量标准:

执行国家标准:_________。

九、其它约定事项:

遇有供方不可抗力造成停工检修,购销数量双方协商;因计划停工检修,提前十天书面通知对方后可暂停送接货;需方对质量、计量有异议,应于接卸前当场提出并即时通知供方;对接卸后提出的异议供方不予认可。

十、违约责任:

需方在认购后拒而不接货视为违约,由供方按吨从保证金中扣除相应优惠的金额(以_________元/吨为准);供方能承受的价位拒而不供货视为违约,需方有权终止合同。

十一、其它事项:

当遇有国家行政部门规定与本合同发生冲突,本合同终止。

十二、合同未尽事宜另行协商。

供方(盖章):_________需方(盖章):_________

委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工矿产品合同(篇6)

合同编号:________________

供方:___________________________

需方:___________________________

签订地点:_______________________

签订时间:____年____月____日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

产品名称:________________

牌号商标:________________

规格型号:________________

生产厂家:________________

计量单位:________________

数量:________________

单价:________________

金额:________________

交(提)货时间及数量:________________

合计:________________

合计金额(大写)____________________

(注:空格如不够用,可以另接)

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限

________________________________________________________________

三、交(提)货的方式

________________________________________________________________

四、运输方式及到达地(港)费用的负担

________________________________________________________________

五、合理损耗及其计算方法

________________________________________________________________

六、包装标准、包装物的供应和回收

________________________________________________________________

七、验收标准、方法及提出异议的期限

________________________________________________________________

八、随机备品、配件工具数量及供应方法

________________________________________________________________

九、结算方式及期限

________________________________________________________________

十、担保

________________________________________________________________

十一、违约责任

________________________________________________________________

十二、解决合同纠纷的方式

________________________________________________________________

十三、其他约定的事项

________________________________________________________________

供 方

单位名称(章)

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

电报挂号:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

需 方

单位名称(章)

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

电报挂号:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

鉴(公)证意见:

经 办 人:

鉴(公)证机关(章)

________年________月_________日

ideng_f;">合同编号:______________

出卖人:___________________签订地点:_______________________________

买受人:___________________签订时间:_______________________________

第一条标的物(注:空格如不够用,可以另接)

标的物:______________

名称:______________

商标:______________

规格:______________

型号:______________

生间厂家:______________

计量单位:______________

数量:______________

价款:______________

单价金额:______________

合计人民币金额(大写):______________

第二条质量要求:_________________________________________________。

第三条包装标准、包装物的提供与回收:_____________________________。

第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:______________________________。

第五条合理损耗标准及计算方法:______________________________________________。

第六条标的物所有权自(交付/)时起转移,但买受人未履行(支付价款/)义务的,标的物仍属于出卖人所有;标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第七条交付(提取)标的物或提取标的物单证的方式、时间、地点:________________。

第八条运输方式及到达站(港)和费用负担:____________________________________。

第九条验收标准、方法、地点及期限:__________________________________________。

第十条成套设备的安装与调试:________________________________________________。

第十一条出卖人对标的物质量负责的条件及期限:________________________________。

第十二条结算方式、时间及地点:______________________________________________。第十三条担保方式(也可另立担保合同):______________________________________。

第十四条本合同解除的条件:__________________________________________________。

第十五条出卖人违约责任:____________________________________________________。

买受人违约责任:____________________________________________________。

第十六条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:(只能选择一种)

(一)提交__________________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向________________________人民法院起诉。

第十七条本合同自起生效。

第十八条其他约定事项:________________________________________________________

出卖人

出卖人(章):

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电话:传真:

开户银行:

帐号:

税号:

邮政编码:

买受人

买受人(章):

住所:

法定代表人:

委托代理人:

电话:传真:

开户银行:

帐号:

税号:

邮政编码:

鉴(公)证意见

鉴(公)证机关(章)

经办人:

_______年_______月_________日

ideng_f;">供方:____________________________________

地址:____________邮码:____________电话:____________

法定代表人:____________职务:____________

需方:____________________________________

地址:____________邮码:____________电话:____________

法定代表人:____________职务:____________

一、产品名称、商标、型号、质量、数量、金额、供货时间及数量

产品名称:______________________

商标:______________________

型号:______________________

质量:______________________

数量:______________________

金额:______________________

供货时间及数量:______________________

合计人民币金额(大写):________________

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:________________________________________________________________

三、交(提)货方式;________________________________________________________________

四、运输方式及到达站(港)的费用负担:_______________________________________________________________

五、验收方式及提出异议的期限:________________________________________________________________

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:________________________________________________________________

七、超欠幅度、损耗及计算方法:________________________________________________________________

八、随机配件、备品、工具供应方法:________________________________________________________________

九、结算方式及期限:________________________________________________________________

十、违约责任:________________________________________________________________

十一、担保:________________________________________________________________

十二、解决合同纠纷的方式:________________________________________________________________

十三、本合同于____年__月__日在____签订;有效期限:_________________________________

十四、其他约定事项:________________________________________________________________

供方

单位名称:________(公章)

代表人:________

委托代理人:________

开户银行:________

帐号:________

电话:________________年__月__日

需方 单位名称:________(公章)

代表人:________

委托代理人:________

开户银行:________

帐号:________

电话:________________年__月__日

工矿产品合同(篇7)

订立合同双方:

买受人(全称):____________________

出卖人(全称):____________________

为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):___________________________________________

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(__)项执行:

(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有行业标准的,按行业标准招待;(3)无国家和行业标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买受人有特殊要求的,按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具备规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据)。

第二条产品的数量和计量单位、计量方法。

1.产品的数量:_________________________。

2.计量单位、计量方法:_____________________。

(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由买卖双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_________________________________。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收

(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由买卖双方商定。产品的包装物,除国家规定由买受人供应的以外,应由出卖人负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由买卖双方商定包装物回收办法,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向买受人另外收醛如果买受人有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由买受人负担;其包装费低于原定标准的,相应降低产品价格。)

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位:_______________________。

2.交货方法,按下列第(__)项执行:

(1)出卖人送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按双方协议执行);

(2)出卖人代运(出卖人代办运输,应充分考虑买受人的要求,商定合理的运输路线和运输工具);

(3)买受人自提自运:

3.运输方式:_______________。

4.到货地点和接货单位(或接货人)________________。

(买受人如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知出卖人,以便出卖人编月度要车(船)计划;必须由买受人派人押送的,应在合同中明确规定;买卖双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确双方当事人和运输部门的责任。)

第五条 产品的交(提)货期限

(规定送货或代运的产品的交货日期,以买受人发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定买受人自提产品的交货日期,以出卖人按合同规定通知的提货日期为准。出卖人的提货通知中,应给予买受人必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第()项执行:

(1)按政府定价执行;

(2)按政府指导价执行;

(3)不属于政府定价或政府指导价的产品,或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的,按买卖双方的商定价执行。

(执行政府定价或政府指导价的,在合同规定的交货或提货期内,遇政府调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由买卖双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第七条验收方法(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手续;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级产品质量监督机关招待仲裁等。)

第八条对产品提出异议的时间和办法1.买受人在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在______天内向出卖人提出书面异议;在托收承付期内,买受人有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.买受人未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

工矿产品合同(篇8)

供方(全称):

需方(全称):

根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。

一、 品名、规格、数量、价格、交(提)货日期

二、 技术资料、图纸提供办法及保密需求: 验收标准,方法和期限:。 交(提)货方法、地点及运杂费负担: 货款结算时间及方法: 包装要求及包装物回收办法,费用负担: 本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效,任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止的,应经双方协商同意,另立补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

三、 本合同在履行期内任何一方违约,承担总金额 1%违约金。 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向人民法院起诉。

四、 其他: 如因使用过程中出现质量问题由供方负责。

五、 本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工矿产品合同(篇9)

订立合同双方:

购货单位:__,以下简称甲方;

供货单位:__,以下简称乙方。

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:____________________________________(应注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行:

(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号订立合同双方:

购货单位:__,以下简称甲方;

供货单位:__,以下简称乙方。

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:______________________________________。(应注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行:

(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除产管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异改的条件和时间;实行抽检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)

第二条产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:_______________。

2.计量单位、计量方法:___________。

(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设务,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法___________________________________。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收__________________________。

(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由甲乙双方商定包装物回收办,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由甲方负担;其包装费低于原定标准的,相应降低产品价格。)

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位_____________________。

2.交货方法,按下列第()项执行:

(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);

(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);

(3)甲方自提自运。

3.运输方式______________________。

4.到货地点和接货单位(或接货人)________________________。

(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

第五条产品的交(提)货期限____________________________________。

(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第()项执行:

(1)按国家定价执行;

(2)应由国家定价而尚无定价的产品,按物价主管部门的批准价执行;

(3)不属于国家定价的产品,或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的,按甲乙双方的商定价执行。

(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第七条验收方法______________________________________。

(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机关执行仲裁等等。)

第八条对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4.乙方在接到需方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

第九条乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_%(通用产品的幅度为1-5%,专用产品的幅度为10-30%)的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

第十条甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_%(通用产品的幅度为1-5%,专用产品的幅度为15-30%)的违约金。

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。

3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提贷的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4.甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十一条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分全部免予承担违约责任。

第十二条其它___________________________

___________。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向工商行政管理机关设立的经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合自__年__月__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或签证,应送公证或签证机关)等单位各留存一份。

购货单位(甲方):__(公章)

代表人:__(盖章)

地址:__

开户银行:__

帐号:__

电话:__

供货单位(乙方):__(公章)

代表人:__(盖章)

地址:__

开户银行:__

帐号:__

电话:__

_年_月_日

工矿产品合同(篇10)

工矿产品购销合同书范本一

销货方:____(以下简称甲方)

购货方:____(以下简称乙方)

签约时间:_______

签约地点:_______

第一条经购销双方协商交易活动,必须履行本合同条款。具体品类(种),需签订要货成交单,并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书,亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

签订成交单,除上级规定按计划分配成交外,其余商品一律采取自由选购,看样成交的方式。

第二条合同签订后,不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因,经双方协商同意后,可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方,并将“合同变更通知单”寄给对方,办理变更或解除合同的手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品,在安排生产后,双方都需严格执行合同。如需变更,由此而产生的损失,乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同,其损失,甲方负担。

第三条成交单中的商品价格,由双方当事人商议决定,或以国家定价决定。

在签订合同时,确定价格有困难,可以暂定价格成交,上下幅度双方商定。

国家定价的商品,在合同规定的交(提)货期限内,如遇国家或地方行政部门调整价格,按交货(指运出)时的价格执行。

逾期交货的,如遇价格上调时,按原价执行;遇价格下调时,按新价执行。逾期提货的,遇价格上调时,按新价执行,遇价格下调时,按原价执行。由于调整价格而发生的差价,购销双方另行结算。

第四条运输方式及运输费用等费用,由双方当事人协商决定。

第五条各类商品质量标准,甲方严格执行合同规定的质量标准,保证商品质量。

第六条商品包装,必须牢固,甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求,双方应具体合同中注明,增加的包装费用,由乙方负担。

第七条商品调拨,应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品,零配件和数量较少的品种,可一次发货。

第八条对有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以发货;有效期在2/3以下的,甲方应征得乙方同意后才能发货。

第九条甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运,力求装足容量或吨位,以节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站时,应及时通知对方,并进行协商,取得一致意见后,再办理发运,由此而影响合同期限,不以违约处理。

第十条商品从到达承运部门时起,所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故,由乙方负责向承运部门交涉赔偿,需要甲方协助时,甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题,应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查,及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行,货到后,乙方可先向承运部门具结接收,同时立即通知甲方,甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品,乙方应做好详细记录,妥为保管,收货后10日内通知甲方,不能自行动用,因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条商品的外包装完整,发现溢缺、残损串错和商品质量等问题,在货到半年内(贵重商品在7天内),责任确属甲方的,乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质,应在30天内通知甲方,经双方共同研究,明确责任,损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品,因关系到外贸查询,查询期为乙方收货后的60天,逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时,应填写“查询单”,一货一单,不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料,并保留实物;甲方接到“查询单”后,10日内作出答复,要在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务,凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂,查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条商品货款、运杂费等款项的结算,购销双方应按中国人民银行结算办法的规定,商定适宜的结算方式,及时妥善办理。

货款结算中,要遵守结算纪律,坚持“钱货两清”原则,分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业,异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位,可采用信用证结算方式,或先收款后付货。

第十三条甲、乙双方的任何一方有违约行为的,应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的,如违约金不足以抵补损失时,还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。

1.甲、乙两方所签订的具体合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同时,应向对方支付违约合同货款总值___%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的,不按违约处理。

2.自提商品,甲方未能按期发货,应负逾期交货责任,并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货,应按中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向甲方偿付逾期提货的违约金,并承担甲方实际支付的保管费用。

3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用,应由甲方负担,乙方逾期付款的,应按照人民银行有关逾期付款的规定,向甲方偿付逾期付款违约金。

4.对应偿付的违约金,赔偿金,保管、保养费用和各种经济损失,应在明确责任后,10天内主动汇给对方,否则,按逾期付款处理,但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条甲、乙两方履行合同,发生纠纷时,应及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一)

第十五条本合同一式4份,甲、乙两方各执2份,并送交当地人民银行及有关部门,监督执行。

第十六条本合同(协议)双方签章,依法生效,有效期为1年,期满双方如无异议,合同自动延长。凡涉及日期的,按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

开户银行:_______开户银行:_______

帐号:_________帐号:_________

地址:_________地址:_________

传真:_________传真:_________

电话:_________电话:_________

销货方(甲方)签章:____购货方(乙方)签章:___

____年__月__日

工矿产品购销合同书范本二

编号:_________

一、双方当事人

甲方(供方)_________

法定代表人:_________

公司注册地址:_________

联系电话:_________

传真:_________

乙方(需方)_________

法定代表人:_________

公司注册地址:_________

联系电话:_________

传真:_________

二、合同意向

乙方拟采用定额、定时、定价的方式向甲方购买_________燃料油_________吨。

定额的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间期限内(包括一年度及每月的约定),乙方必须向甲方购买或甲方必须保证供应的_________燃料油的数额。

定价的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的,在合同确定的履行时间期限内,如遇_________燃料油的市场价格浮动(包括高于合同确定的价格和低于合同确定的价格),均按合同中确定的价格执行。

定时的意思解释为:甲乙双方在合同中明确约定的履行合同的时间限度,包括12个月的履行期限及每月按计划供货。

三、产品名称、购买的数量及价格

3.1产品名称:_________燃料油

3.2产品产地:_________

3.3产品质量标准:符合国际标准

3.4产品数量:_________吨+/-10%

3.5产品单价:

人民币_________元/吨(产地:_________)

人民币_________元/吨(产地:_________)

人民币_________元/吨(产地:_________)

四、交货地点及卸货事项

4.1交货地点:_________.

4.2卸货时间:_________.

4.3甲方应以书面形式(包括传真)提前3天通知乙方交货地点及卸货时间安排,以便乙方及时接货。

五、运输方式及费用:

5.1乙方自派船只到交货地点接货,所产生的一切费用均由乙方承担。

5.2乙方不能及时接货,造成卸货滞期或货物在码头停放滞期,所产生的一切费用均由乙方承担。

六、货款结算方式:

按计划每批货物卸货完毕后的_________天之内,乙方以人民币付清货款。

七、验收标准:

7.1符合本合同附件的品质指标要求。

7.2甲方在每批燃料油交货前,应提供运载油船在始发地燃料油品质检验单(正本复印件)

7.3乙方对货物质量有异议,应在收到货物后的两个工作日内提出。双方协商解决或双方指定共同认可的机构进行复检,所需费用由责任方承担。

7.4如果检验结果超过附件品质指标要求,应扣罚油价款,以每船进行计量计价,扣除金额由甲方从油款总额中扣除。

八、违约责任:

8.1甲方应积极寻求货源,并保证依时提供足够的货物提供给乙方。甲方不能及时按双方确定的数额和时间供货,应承担逾期交货部分或不能交货部分货款的_________%的违约金。

8.2甲方提供的货物必须达到质量标准,否则依双方约定的处罚方式处罚。

8.3乙方逾期付款,应自交货之日起按日万分之五支付延期付款滞纳金。

8.4乙方不接货,除应继续履行合同外,应承担不接货货款部分_________%的违约金;乙方延迟接货,应承担延迟接货货款部分的_________%的违约金,并赔偿因此造成的损失,甲方均有权解除合同的履行。

九、担保条款:

鉴于合同约定的决算方式为交货后付款,为了降低甲方的风险,双方约定,合同签订后10日之内,乙方支付_________吨的货款金额人民币_________作为履行合同的定金,乙方违约,定金不予返还;乙方依约履行,定金抵作货款。

十、不可抗力:

10.1任何一方由于不可抗力事由发生,无法履行或延期履行本合同,应及时向对方通报不能履行的理由,在取得有关机关证明后,可部份或全部免除违约责任。如不可抗力的原因继续存在,致使合同约定的交货期后_________天仍不能交货,一方有权提出解除合同。

10.2不可抗力的事由包括:大于4-6级台风或海浪、战争、其他自然灾害等其他不能预见或不能避免的事件。

十一、法律适用及争议解决

11.1本合同的订立、履行及争议的解决,适用中华人民共和国法律。

11.2合同履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不能解决,一方可向合同签订所在地法院起诉。

十二、特别约定:

12.1甲乙双方特别声明:双方在合同中所确定的价款已充分考虑到因各种原因导致市场价格的大幅度上涨或大幅度下跌。双方承诺不因市价格涨跌而影响双方按合同约定的价格及时间执行。否则,视为违约行为,履约方除有权要求违约方继续履行合同外,违约方还需承担违约责任。

12.2甲方承诺:如遇市场价格下跌,下跌后执行本合同的风险自己承担,甲方仍按合同约定的价格供货给乙方,否则视为违约。

12.3乙方承诺,如遇市场价格上涨,上涨后执行本合同的风险自己承担,乙方仍按合同约定的价格和时间向甲方购买货物,否则视为违约。

十三、其他约定:

13.1履行本合同所产生的费用,其中包括_________由甲方承担;

13.2履行本合同所产生的费用,其中包括_________由乙方承担;

13.3为了支持甲方积极寻求货源,及时供货给乙方,乙方同意按每吨_________元,支付甲方寻求货源的开拓费用。该笔费用支付的期限为_________.

13.4合同的附件为合同的组成部分,附件包括:

附件1:_________

附件2:_________

附件3:_________

13.5本合同自双方正式签订之日起生效。

13.6本合同一式_________份,甲乙双方各持一份,见证机关持一份。

十四、合同履行期限

14.1合同履行期限为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

14.2每批货物的履行以附件所确定的内容为具体履行约定。

甲方(盖章)_________乙方(盖章)_________

代表人(签字)_________代表人(签字)_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

工矿产品合同(篇11)

供方:(以下简称甲方)

需方: (以下简称乙方)

一、物资名称、型号、数量、金额、供货时间及数量签订时间: 年 月 日

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按照国家相关标准和双方签订的相关技术要求进行。

三、交(提)货地点、方式:四川绵阳高新区绵兴东路35号(四厂区) 长虹空调有限公司中央空调厂黄健 0816-2410487 。

四、运输方式及到达站港和费用负担:按经济快捷的运输方式,四川绵阳,由供方负责运杂费及包装费。

五、合理损耗及计算方式:不得缺数短少,入库后原装短少由需方向供方索赔或在原货款中扣除。

六、包装标准,包装物的供应与回收:包装应能保护产品,经受运输、标志清楚、方便管理。包装物不回收。

七、验收标准,方法及提出异议期限:按本合同第二条及《质量法》第三章三十三条执行。

八、随机备品、配件、工具数量及供应方法;略。

九、供方提供给需方的产品,如侵犯了他人的知识产权,一切责任由供方承担.外协所涉及的相关技术规范、图纸等技术信息,其知识产权属于长虹公司所有,不得外泄,外协产品为长虹公司专用,不准销往第三方,如有违反长虹公司保留追究相关法律责任的权利。

十、结算方式:发货前需方预付全款,付款方式:现汇电汇。

十一、违约责任:按《合同法》及本合同第七条执行。

十二、解决合同纠纷的方式:发生纠纷由双方协商解决,如协商不成时,提交需方所在地人民法院管辖。

十三、本合同由双方法定代表人或委托代理人加盖双方合同专用章或公章后生效。

十四、其它约定事项:如需方有合同变更或供方交货期发生变更,均应提前10-20天通知对方才有效;在合同有效期内如遇价格变动,按供需双方约定的时间、数量执行新价格。传真件或复印件有效。

十五、供货方必须遵守国家环境保护的法律、法规,无重大环境污染事故发生,工业“四废”排放达到国家标准。

备注:本合同不得随意增减、删改,否则合同无效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工矿产品合同(篇12)

供 方:____________________________________ ____ 邮码:____________ 电话:____________ ____ 职务:____________ ____ ____ 邮码:____________ 电话:____________ ____ 职务:____________

产品

名称

牌号

商标

规格

型号

计量

单位

数量

单价

金额

交提货时间及数量

合计

合计人民币金额

(大写)____________________ (提)货方式_______________________________________________________________ (港)的费用负担_______________________________________________________________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 签订;有效期限:_______________________________________________________________ ____

二、质量要求技术标准______________________________________________________________

三、供方对质量负责的期限___________________________________________________________

四、履行地

________________________________________________________

五、交

六、运输方式及到达站

七、合理损耗计算方法_______________________________________________________________

八、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担_______________________________________________________________

九、验收方式及提出异议期限__________________________________________________________

十、随机备品、配件工具数量及供应办法_________________________________________________________

十一、结算方式及期限__________________________________________________________

十二、担保

_________________________________________________________

十三、违约责任____________________________________________________________

十四、解决合同纠纷的方式___________________________________________________________

十五、本合同于____年____月____日在

十六、其他约定事项__________________________________________________________

推荐合同范本·销售合同范本·家电销售合同·煤炭销售合同·房产销售合同·批发商合同·图书销售合同·产品代理协议·中英文销售合同·垫底销售合同

供 方____ (公章) 表 人:________ ____ ____ _____ ____年__月__

单位名称:____

开户银行:____

帐号:____

电话:________

需 方____ (公章) 表 人:________ ____ ____ ______ ____年__月__日

单位名称:____

开户银行:____

帐号:____

电话:________

地址:________

法定代表人:________

需方:________________________________

地址:________

法定代表人:________

一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量

最新装配合同系列


装配合同(篇1)

承揽人:中国______________公司(以下简称甲方)

定作人:______国_________________公司(以下简称乙方)

甲乙双方为开展来件装配业务,本着平等互利原则,通过友好协商,签订本合同,以共同遵守执行。

第一条装配项目

乙方向甲方提供装配(产品)套(或件)所需的散件;甲方装配后将成品交付乙方。

第二条交付来件与加工成品的数量和时间

乙方将从_______年_______月_______日至_______年_______月________日,每月向甲方提供_______散件______套,并负责运至____________港口(或车站)交付甲方;甲方在收到散件后的________个月内(或自_______年_______月_______日至_______年_______月________日)分批将装配后的成品负责运至____________港口(或车站)交付乙方。

乙方在提供散件时,按_______%的备损率提供给甲方,多提供部分不计装配数量。

第三条加工费

甲方为乙方进行装配的加工费,每件(或套)计______币______元。

第四条付款办法

乙方将不作价的散件运交甲方,加工费由乙方于____年____月_____日前,给甲方开出即期付款不可撤销的信用证。

第五条来厂专家和技术培训

根据实际需要,乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员,来厂专家和培训人员的数目、时间、任务以及费用负担等,由双方另行商议。

第六条运费、保险费

乙方将散件运交甲方的运费、保险费由乙方负责;甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险,由甲方按散件成本加上运费、保险费、加工费之和的______%投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,由甲方负责投保火险。

此条系双方均按CIF(注:CIF为“成本、保险费加运费”)价格条件。

第七条质量检验

1.甲方收到乙方提供的散件后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收,并出具检验报告。

2.乙方收到甲方装配的成品后,按双方议定的验收标准验收,并出具检验报告。

第八条违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方未按合同规定的质量交付装配成品,乙方同意利用的,应当按质论价,酌减加工费;不同意利用的,应当负责返修或调换,并承担逾期交付的责任;经过返修或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。

(2)甲方交付装配成品的数量少于合同规定,乙方仍然需要的',应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分乙方不再需要的,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

(3)甲方逾期交付装配成品(包括返修、更换、补交等),每逾期1日,应当按逾期交付部分的加工费总额的__________%向乙方偿付违约金,并赔偿乙方遭受的超过违约金部分的损失。

(4)甲方不能交付装配成品的,应当偿付不能交付部分加工费总额的________%违约金。

2.乙方的违约责任

(1)乙方未按合同约定的质量和数量向甲方提供散件的,乙方应负责退换或补足,甲方交付装配成品的日期相应顺延,乙方还应当偿付甲方停工待料的损失。

(2)乙方超过合同规定日期付款,每逾期1日,按加工费总额的______%偿付违约金。

第九条不可抗力

第十条担保

为了保证本合同的履行,双方应于____年____月_____日前分别向对方提供各自银行所出具的保函。

第十一条合同变更与转让

1.合同有效期内,如遇特殊情况需要变更本合同条款的,须经双方协商一致。

2.本合同所载明的权利和义务,非经双方一致同意,一方不得转让给任何第三方。

第十二条其他约定事项

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

第十三条争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提请______仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

仲裁适用法律为:

1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;

2.中华人民共和国法律;

3.中国法律无明文规定时,适用国际通行的惯例。

第十四条合同生效

1.本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效,至本合同规定的______套(或件)由甲方装配成成品交付乙方并收到乙方支付的全部加工费用时终止。如一方认为需要续订合同,可以向对方提出并进行协商。

2.本合同一式_____份。正本_____份,双方各执_____份;副本_____份,双方各执_____份。合同文本以中、_____文书写,两国文字具有同等效力。

3.本合同如有未尽事宜,双方可以进行协商补充或修订。

(以下无正文为签署页)

承揽人(甲方):__________________

定作人(乙方):_____________________

签约日期:______________________

签约地点:______________________

装配合同(篇2)

本合同于______年_____月______日在_______签订。

甲方:中国____________公司

地址:________________

电报挂号:______________

电传:________________

___________工厂 地址:中华人民共和国______省____市_______区_______街________号

电报挂号:_______国________公司

地址:____________________

电传:____________________

双方为开展来件装配业务,本着平等互利原则,通过友好协商,特签订本合同。

第一条 装配项目

乙方向甲方提供装配_______(产品)_____套(或件)所需的散件,提供的散件进行装配,装配后将成品交付乙方。

第二条 交付来件与加工成品的数量和时间

乙方将于_____年___月___日至____年___月____日,每月向甲方提供______散件_____套,并负责运至_____港港口(或车站)交付甲方;在甲方收到散件后的_____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日),分批将装配后的成品负责运至_____港口(或车站)交付乙方。

乙方在提供散件时,按百分之_____的备损率提供给甲方,多提供部分不计装配数量。如乙方未能按时、按质、按量提供全部散件,致使甲方停工待料造成损失,乙方在接到甲方提出的通知后,应予赔偿。如甲方未能按时、按质、按量交付成品,在乙方提出后,甲方亦应负责赔偿。

第三条 加工费

甲方为乙方进行装配的加工费,每件(或套)计_____币_____元。(注一)

第四条 付款办法

乙方将不作价的散件运交甲方,加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。(注二)

第五条 来厂专家和技术培训

根据实际需要,乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员,来厂专家和培训人员的数目、时间、任务以及费用负担等,由双方另行商议。

第六条 运费、_____费

乙方将散件运交甲方的运费、_____费由乙方负责;甲方将成品运交乙方的运费、_____费由甲方负责。成品的运输_____,由甲方按散件成本加上运费、_____费、加工费之和的_____%投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,由甲方负责投保火险。(注三)

第七条 质量检验

(1)甲方在收到散件后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收,如发现乙方提供的散件的规格、质量不符合技术标准,或数量不足,由甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

(2)乙方在收到甲方装配的成品后,按双方议定的验收标准验货,如因甲方装备不当造成质量问题,由乙方向甲方提出检验报告,甲方负责返修或赔偿。

第八条 不可抗力

第九条 违约责任

任何一方不履行合同条款,致使对方遭受经济损失时,必须承担赔偿责任,受损害方并拥有罚款_____元的权利。

第十条 _____

本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好方式进行协商解决。如未能解决时,提请_____国___________机构进行_____。_____裁决为终局裁决。_____费用由败诉一方负担。

第十一条 担保

为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

第十二条 转让

本合同所载明的权利和义务,非经双方一致同意,一方不得转让给任何第三方。

第十三条 有效期限

本合同自签字之日起生效,有效期到本合同规定的____套(或件)由甲方装配成成品交付乙方并收进全部加工费时终止。

第十四条 续订

本合同有效期限届满之前,如一方认为需要续订合同,可以向对方提出并进行协商。

第十五条 文本及文字

本合同正本一式二份,双方各执一份。副本_____份。合同文本以中、______文书写,两国文字具有同等效力。

第十六条 补充或修订

本合同如有未尽事宜,双方可以进行协商补充或修订。

第十七条 适用法律

本合同适用法律为:

1.中华人民共和国加入的国际公约、条约;

2.中华人民共和国法律;

3.中国法律无明文规定时,适用国际通行的惯例。

甲方:_________(盖章) 乙方:________(盖章)

代表:_________(签字) 代表:________(签字)

见证人

律师:(中国_______律师事务所)__________(签字)

装配合同(篇3)

地址:________________ 电话:___________ 电传:___________

地址:________________ 电话:____________ 电传:__________

法定代表人:____________职务:____________ 国籍:_________

双方为开展来件装配业务,本着平等互利原则,通过友好协商,签定本合同。

乙方向甲方提供装配____ (产品)____ 套(或件)所需的散件;甲方装配后将成品交付乙方。

乙方将于________年________月至________年____ 月________日,每月向甲方提供____散件____套,并负责运至____ 港口(或车站)交付甲方;在甲方收到散件后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日)分批将装配后的成品负责运至____港口(或车站)交付乙方。

甲方为乙方进行装配的加工费,每件(或套)计____币____元。

乙方将不作价的散件运交甲方,加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。

根据实际需要,乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员,来厂专家和培训人员的数目、时间、任务、以及费用负担等,由双方另行商议。

乙方将散件运交甲方的运费、保险费由乙方负责;甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险,由甲方按散件成本加上运费、保险费、加工费之和的____ %投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,由甲方负责投保火险。

相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书

(1)甲方在收到散件后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收,如发现乙方提供的散件的规格、质量不符合技术标准,或数量不足,由甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

(2)乙方在收到甲方装配的.成品后,按双方议定的验收标准验货,如因甲方装备不当造成质量问题,由乙方向甲方提出检验报告,甲方负责返修或赔偿。

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同时,遇有上述事故的一方应尽快将事故情况通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。对方由此而产生的损失,不得提出赔偿要求。

任何一方不履行合同条款,致使对方遭受经济损失时,必须承担赔偿责任,受损害方并拥有罚款____ 元的权利。

本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商解决。如未能解决时,提请中国____仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。仲裁费用由败拆一方负担。

为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

本合同所载明的权利和义务,非经双方一致同意,一方不得转让给任何第三方。

第十三条 本合同一式两份,用____文签署,双方各持一份,具有同等效力。

装配合同(篇4)

电气装配合同模板是一个非常重要的文件,它规定了电气装配合同双方的权利和义务,以确保双方的合作顺利进行。作为一个拥有多年工作经验的电气装配专家,我非常清楚该模板的重要性和需要包含的内容。在下面的文章中,我将针对电气装配合同模板的关键要素进行讨论,以帮助您更好地理解并撰写这个文件。

首先,一个完整的电气装配合同模板应该包括以下几个方面:合同标题、缔约方、合同目的、合同条款、支付方式和结算条款、违约责任、争议解决方式以及合同生效和终止等。这些要素非常重要,它们确保了电气装配合同各个方面的规范和合理性。

合同标题应该清晰准确地表达合同的性质和内容,例如“电气装配合同”或者“电气装配工程承包合同”。缔约方包括甲方和乙方,甲方通常是电气装配业主或者委托方,乙方通常是电气装配承包商或者供应商。

接下来,合同目的应该明确表达电气装配合同的目标和要求。例如,“双方同意合作进行电气装配工程,包括设计、采购、安装和调试等工作,以确保工程的顺利进行和达到预期的要求”。

合同条款是电气装配合同中最关键的部分,其中应该涵盖双方的权利和义务。这些条款包括但不限于工程范围、工程进度、工程质量、设备采购和安装要求、安全和环境要求等。这些条款的目的是确保双方遵守规定,按照约定的要求进行工作。

支付方式和结算条款是确保电气装配合同正常进行和支付的重要部分。这些条款应该详细规定工程款项的支付方式、进度和条件。例如,“甲方应按照乙方提交的工程进度报告支付相应工程款项,每月支付的工程款项不得超过工程进度的百分之五十”。

违约责任是一个非常重要的条款,它规定了如何处理合同双方的违约行为。例如,“如果甲方未按照合同要求支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权暂停工程进度,直至款项支付完毕”。

争议解决方式应该明确规定合同双方在发生争议时如何解决。最常见的方式是通过协商解决,如果协商不能达成一致,双方可以选择仲裁或者法律诉讼解决争议。

最后,合同生效和终止是电气装配合同的最后一部分,它规定了合同的生效时间和终止条件。例如,“本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为工程竣工验收之日起三十天。”以及“在工程竣工验收合格之前,任何一方均不得单方解除本合同”。

在撰写电气装配合同模板时,以上要素是非常重要的。当然,根据具体的项目和双方的要求,可以进行适当的修改和调整。但总的来说,一个完整且合理的电气装配合同模板应该包含以上要素,并且能够确保双方的权益得到保护和维护。希望这篇文章对您撰写电气装配合同模板有所帮助!

装配合同(篇5)

甲方:中国______________公司

地址:_______________________

电话:_______________________

电传:_______________________

法定代表人:_________________

职务:_______________________

乙方:________国_________公司

地址:_______________________

电话:_______________________

电传:_______________________

法定代表人:_________________

职务:_______________________

国籍:_______________________

双方为开展来件装配业务,本着平等互利原则,通过友好协商,签定本合同。

第一条装配项目

乙方向甲方提供装配____(产品)____套(或件)所需的散件;甲方装配后将成品交付乙方。

第二条交付来件与加工成品的数量和时间

乙方将于________年_____月____日至________年____月____日,每月向甲方提供____散件____套,并负责运至____港口(或车站)交付甲方;在甲方收到散件后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日)分批将装配后的.成品负责运至____港口(或车站)交付乙方。

第三条加工费

甲方为乙方进行装配的加工费,每件(或套)计____币____元。

第四条付款办法

乙方将不作价的散件运交甲方,加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。

第五条来厂专家和技术培训

根据实际需要,乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员,来厂专家和培训人员的数目、时间、任务、以及费用负担等,由双方另行商议。

第六条运费、_____费

乙方将散件运交甲方的运费、_____费由乙方负责;甲方将成品运交乙方的运费、_____费由甲方负责。成品的运输_____,由甲方按散件成本加上运费、_____费、加工费之和的____%投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,由甲方负责投保火险。

第七条质量检验

(1)甲方在收到散件后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收,如发现乙方提供的散件的规格、质量不符合技术标准,或数量不足,由甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

(2)乙方在收到甲方装配的成品后,按双方议定的验收标准验货,如因甲方装备不当造成质量问题,由乙方向甲方提出检验报告,甲方负责返修或赔偿。

第八条不可抗力

第九条违约责任

任何一方不履行合同条款,致使对方遭受经济损失时,必须承担赔偿责任,受损害方并拥有罚款____元的权利。

第十条_____

本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商解决。如未能解决时,提请中国_________机构进行_____。_____裁决为终局裁决。_____费用由败拆一方负担。

第十一条担保

为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

第十二条转让

本合同所载明的权利和义务,非经双方一致同意,一方不得转让给任何第三方。

第十三条本合同一式两份,用____文签署,双方各持一份,具有同等效力。

甲方:__________________

代表:__________________

__________年____月____日

乙方:__________________

代表:__________________

__________年____月____日

装配合同(篇6)

甲方(加工方):________电话:________________

乙方(来料方):________电话:________________

双方为开展来料加工业务,经友好协商,特订立本合同。

第一条加工内容

乙方向甲方提供加工尼龙再生粒子所需的原材料,甲方将乙方提供的原材料加工成产品后交付乙方。

第二条来料加工的质量

来料加工合同乙方提供的原材料正常备损率为________%,甲方加工后产成品的含灰量在________%以下。来料出现明显异常时甲方应立即通知乙方到现场查看。

第三条加工时间

甲方在收到原材料后的________天内将加工后的成品运输至乙方工厂。甲方如未能按时、按质、按量交付加工产品,在乙方提出后,甲方应赔偿乙方所受的损失。

第四条加工费

甲方为乙方进行加工的加工费为________元/吨。

第五条付款方式

甲方将来料的产成品运抵乙方工厂,乙方即时支付加工费后卸货。

第六条运输与保险

乙方将原材料运交甲方的运费和保险费由乙方负责;甲方将本合同产品送交乙方的运费和保险费由乙方负责。

第七条不可抗力

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履约时,该方应尽快将事故通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。由此而引起的损失,对方不得提出赔偿要求。

第八条合同有效期

本合同自签字日起生效。有效期两年。本合同有效期届满之前_____个月,如一方需续订合同,可以向对方提请协商。

本合同正本_____式_____份,甲乙双方各执_____份。具有同等效力。本合同未尽事宜按民法典及相关法律法规执行。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________

签订时间:________年______月______日________年______月______日

最新人事合同系列


当人们敢于维护自身权利时,每一个人都需要和合同打交道。你认为签订合同真的很有必要吗?想要更好地掌握“人事合同”的知识编辑为您推荐这篇文章,下面只是给大家提供一些参考欢迎大家阅读!

人事合同 篇1

人事代理劳动合同

随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的人事代理劳动合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

甲方(受托方):_________

乙方(委托方):_________

身份证号:_________

经甲、乙双方协商,就乙方委托甲方提供保管人事档案服务,达成以下协议:

一、甲方责任:

1.甲方根据《档案法》和中组部、人事部有关规定,为乙方接收,保管当事人的人事档案。

2.经乙方申请,甲方按国家有关规定,可为乙方提供下列有偿的.服务:出具以档案为依据的各种证明,出国政审、整理档案、代投社会保险、代办职称、技术等级评定、报考。因乙方未将人事关系转入甲方,如申请档案转出,甲方只开具《转递干部档案材料通知单》,而不开具《干部调动行政介绍信》。

二、乙方责任:

1.乙方应遵守国家及省、市的法律法规,遵守甲方有关档案及人事管理规定和计划生育有关管理规定。

2.乙方申请上述服务时,需根据服务的需要和甲方的规定提供相关的证明材料,并确认其真实性,不得弄虚作假。

3.乙方的工作,工资福利等均自理。

三、其他:

1.协议期限_________年,即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。协议期满,若甲乙双方无异议,本协议期限将自动逐年延续。若乙方需解除本协议,则应持书面意见到甲方处办理解除协议手续并将人事档案转出。

2.根据省物价部门的规定,乙方同意按下列_________项方式向甲方支付费用:

(1)以整体服务方式支付服务费_________元/年,于每年_________月_________日前支付。申办上述第一款第2条各项服务时,不需另行付费;

(2)以单项服务方式支付保存人事档案_________元/年,于每年_________月_________日前支付。申办上述第一款第2条各项服务时,按物价部门规定的标准另行支付代办费用。

3.乙方未能按约定向甲方支付相关费用,且未办理人事档案调出手续的,甲方可拒绝为乙方提供人事代理服务;针对甲方仍在管理乙方人事档案的事实,甲方将依规定按上述第三款第2条所约定的标准向乙方计收费用;同时自欠费的第_________个月起,计收每月_________元的滞纳金。

4.本协议由甲方代表人签字,加盖公章及乙方签字后生效,由甲、乙双方各执一份。

5.本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。

甲方(签字):_________ 乙方(盖章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人事合同 篇2

甲方:

乙方(用人单位):

丙方(聘用个人):

根据镇政发[1997]175号《关于批转〈镇江市人事代理暂行办法〉的通知》,甲方受乙方委托保管丙方的`人事关系及人事档案,三方订立合同如下:

一、委托保管期从_____年____月____日起至乙方书面提出终止合同意见时止。

二、委托保管期间,丙方的工资福利、病残伤亡等事宜,由乙方与丙方以合同协议确定。乙方与丙方应按规定缴纳丙方的养老、失业、医疗等保险以及住房公积金。

三、委托保管期间,被代管人个人身份不变,有关工龄计算、年报统计等事宜,由甲方依据有关规定办理。

四、甲方与丙方不存在隶属关系,丙方的一切法律行为甲方概不负责。委托保管期间,丙方新形成的档案材料,乙方应及时转交甲方审核,并存入丙方档案。

五、委托保管期间,如乙方或丙方中止本合同,应事先征得对方同意,并书面通知甲方办理中止合同手续。

六、委托保管合同终止后,乙方、丙方需及时办理丙方的人事关系及档案的转出或重新委托代管手续。否则,甲方不再保留丙方的人事关系。

七、管理费标准按省、市有关部门的规定执行。

八、合同期内,甲方可为乙方提供以下代理服务:1、养老、医疗、失业等社会保险、住房公积金2、挂靠组织关系3、户籍、粮油关系4、调整档案工资5、职称评审6、出国政审7、聘用合同鉴证8、转正定级9、其他。

九、合同由三方签章后生效。未尽事宜另行商定。

本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

丙方(签字)

_____年____月____日

_____年____月____日

_____年____月____日

人事合同 篇3

编号:___________

全日制劳动合同书

甲方(用人单位)用人单位名称:____________________________

用人单位住所:____________________________

法定代表人或负责人:_______________________

乙方(劳动者)姓名:_______________性别:____________

出生年月:___________文化程度:________

户籍所在地址:_____________________________

现居住地址:_______________________________

居民身份证号码:___________________________

联系方式:_________________________________

合同履行地:_______________

张家港市劳动和社会保障局制发

甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

一、劳动合同期限甲乙双方约定按下列________种方式确定“劳动合同期限”:

a.有固定期限的劳动合同自________年_______月_______日起至________年______月______日止,其中试用期自________年_____月______日起至________年______月______日止。

b.无固定期限的劳动合同自________年______月______日起,其中试用期自________年______月_______日起至________年______月______日止。

c.以完成_____________工作任务为劳动合同期限,自______年_____月_____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容及要求(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事________________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,变动乙方的工作岗位,乙方服从甲方的安排。

(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。

(三)_______________________________________________________

三、工作时间和休息休假(一)甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定标准工作时间。乙方工作时间按国家的有关规定执行。

(二)甲方严格遵守法定的工作时间,控制加班加点,保证乙方的休息与身心健康,甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的,应与乙方协商同意,依法给予乙方补休或支付加班加点工资。

(三)甲方为乙方安排带薪年休假,具体休假时间双方协商决定。

四、劳动保护和劳动条件(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位,应当向乙方履行如实告知的义务,并对乙方进行劳动安全卫生教育,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。

(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,安排乙方从事有职业危害作业的,应定期为乙方进行健康检查。

(三)乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。

(四)甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定,对乙方提供保护。

(五)乙方患病或非因工负伤的,甲方应当执行国家关于医疗期的规定。

五、劳动报酬甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资,不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

(一)甲方承诺每月________日为发薪日。

(二)乙方在试用期内的工资为每月________元。

(三)经甲乙双方协商一致,对乙方的工资报酬选择确定________条款:

a.乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定,根据乙方的工作岗位确定其每月工资为________元。

b.甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法,乙方的基本工资确定为每月________元,以后根据内部工资分配办法调整其工资;绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

c.甲方实行计件工资制,确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的,乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额,甲方应当按时足额支付乙方的工资报酬。

(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等,合理提高乙方工资。

(五)乙方加班加点的工资,以不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。

六、社会保险和福利(一)双方依法参加社会保险,按时缴纳各项社会保险费,其中依法应由乙方缴纳的部分,由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。

(二)甲方应当将为乙方缴纳各项社会保险费的情况公示,乙方有权向甲方查询其各项社会保险的缴费情况,甲方应当提供帮助。

(三)如乙方发生工伤事故,甲方应负责及时救治,并在规定时间内,向劳动保障行政部门提出工伤认定申请,为乙方依法办理劳动能力鉴定,并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。

(四)乙方依法享有国家规定的福利待遇,甲方应当执行。

(五)________________________________________________________。

七、劳动纪律甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定,履行民主程序,并向乙方公示。乙方遵照执行。

八、协商条款经甲乙双方协商一致,同意选择________条约定条款。

a.乙方工作涉及甲方商业秘密的,甲方应当事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项,并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议。

b.由甲方出资招用或培训乙方,并要求乙方履行服务期的,应当事前征得乙方同意,并签订协议,明确双方权利义务。

c.甲乙双方需要约定的其它事项:

______________________________________________________

_______________________________________________________

九、违反劳动合同的责任(一)乙方未提前30天向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形的,甲方将在乙方办理交接工作后支付乙方的当月工资和办理相关的离职手续;由此给甲方造成经济损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。

(二)当事人一方故意或者过失违反劳动合同,致使劳动合同不能履行或者不能完全履行,并给另一方造成经济损失的,应当依规定或者约定承担赔偿责任。

十、劳动争议处理(一)在签订本合同之时,乙方须保证自己不存在其他的劳动关系,如果由于乙方未与原工作单位解除劳动关系而引起纠纷的,视为乙方严重违反本合同,甲方有权与其立即解除劳动关系,全部责任由乙方承担,甲方对此不负任何法律责任,乙方还必须赔偿甲方由此遭受的任何损失。

(二)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,可以协商解决。不愿协商或者协商不成的,可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

(三)甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法权益的,乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门举报。

十一、其他(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。

(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。

(三)乙方在此确认已充分知悉甲方的各项规章制度,确认这些规章制度以及以后修订的规章制度为本合同的组成部分,对乙方有约束力。

(四)本合同不得涂改。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(五)本合同的附件包括:________

法定代表人或

委托代理人签名:______________乙方签名:____________________

甲方盖章:____________________

签章日期:____________________签名日期:____________________

人事合同 篇4

甲方:______

乙方:______身份证号码:______编号:______

根据国家、省、市相关政策文件规定,经甲乙双方共同协商,就单纯管理乙方人事档案的有关问题达成合同如下:

一、本合同期限内,甲方向乙方提供下列人事业务服务:

1、代管人事档案,负责其人事档案的收集、鉴别、归档和转递;

2、出具以档案材料为依据的各类证明(需要出具证明时请携带此合同书)。

二、本合同期限内,乙方应承担下列事项:

1、乙方应遵守国家及地方的法律法规,遵守人事档案管理的有关规定;

2、乙方的就业及与其他机构的关系、工资福利、各种保险、人身权益及人意外等均应自理,甲方不承担责任;

3、乙方应按时缴纳代理费,并将本人需归档的材料及时送交甲方;

4、在本合同期限内,需要转递档案的,乙方须向甲方提出申请并提供具有人事档案管理权限的'单位出具的商调函或调档函。

三、合同期限及收费标准

1、本合同自______年______月______日至______年______月______日

2、甲方向乙方收取人事档案管理费每人每月付合同期内的档案管理费共计人民币元,合同期内如档案调出,费用不予退还。

四、合同的变更和续签

1、若一方要求解除或变更合同,应提前一个月通知对方;

2、在本合同期满前一个月内,乙方应向甲方提出是否续费或将档案转出的意见。若在合同期满后一个月内,乙方未办理相关手续,甲方可按上述规定的收费标准向乙方收计档案管理服务费。

五、本合同一式两份,甲方双方各执一份,自签订之日起生效。其他未尽事宜,双方协商解决。

甲方:___(公章)乙方:___(签字)

联系电话:___联系电话:___

签订合同时间:___年___月___日

人事合同 篇5

甲方(用人方):

乙方(劳动者):

甲、乙双方为建立劳动关系,明确权利义务,依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律、法规、规章、在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

第一条 合同期限

本合同的期限为:有固定期限完成一定的工作 。

固定期限自 年 月 日起,至 年 月 日终止。 试用期为(最长不超过6个月) 个月,试用期包括在劳动合同期限内。

第二条 工作内容

1. 试用期间甲方可根据工作需要,随时安排和调整乙方工作内容;

2. 试用期过后,乙方同意根据甲方工作需要,从事 岗位。

3. 乙方的工作任务和职责是:

4.乙方必须服从甲方所安排的岗位,并按照岗位的工作任务和职责的要求,完成规定的工作数量、达到规定的质量指标。甲方应当为乙方完成工作任务和职责提供必要的工作条件。

5.甲方根据乙方工作业绩和工作能力可调换乙方的岗位,乙方应当无条件的接受。

第三条 劳动保护和劳动条件

1.甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,对乙方进行劳动安全卫生教育。

2.甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件。

第四条 岗位培训及工装

1. 乙方应当按照甲方的要求参加技术业务培训,接受考核,达到甲方规定的标准。

2. 乙方全部履行了本合同义务,合同期满后,原由甲方为乙方培训支付的费用,由甲方承担;因乙方的原因提前解除或终止本合同的,乙方应向甲方偿付本合同未履行期的相应培训费用。

3. 公司统一为员工提供工装,如乙方提前申请解除劳动合同,工装费用由乙方承担。如乙方服务期超过1年,工装费用由甲方承担。

第五条 劳动报酬

劳动报酬采取:基本工资+绩效考核+工龄工资+其它补贴。

1.乙方完成甲方规定工作任务的,甲方支付月工资报酬的标准不低于 元。甲方必须依法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬,每月至少支付一次。其支付时间为:每月的 日。

2.甲方在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平;

3.乙方试用期月工资报酬标准为 元,但试用期不超过7个工作日的,甲方不向乙方支付工资;

4.甲方支付乙方的工资报酬中包含乙方的加班补助,甲方按照生产的需要,适当的安排乙方在节假日和日常工作中加班。加班过多,甲方适当增加加班补助。

5.特殊岗位不计加班,随时间调动,可设岗位补贴。

第六条 保险福利

1. 双方依照国家和地方有关规定标准,缴纳乙方的工伤保险,其它保险甲方在工资中发放,由乙方自行办理。

2. 甲方在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的福利水平。

第七条 劳动纪律

1. 甲方按照国家有关法律、法规、规章制定的公司内部规章制度和劳动纪律,作为本合同的附件,与本合同有同等的效力,乙方应严格遵守,服从甲方的管理。

2. 乙方违反公司的规章制度和劳动纪律的,甲方有权依法给予行政处分,给甲方

造成经济损失的,乙方应予以全额赔偿。

第八条 商业秘密保密条款

1. 乙方应当严格保守甲方的商业秘密。

2. 甲方公司以下资料和信息属于商业秘密:

① 客户名单、客源情报及客户其他相应资料;

② 工作流程、管理制度、奖惩办法;

③ 技术信息和经营信息。包括技术设计、程序、管理诀窍、所涉及的产品制作方法,技术流程;

④ 公司规章制度规定的其它保密事项。

3. 乙方违反商业秘密保密条款,应当向甲方支付1万元的违约金,甲方的实际损失大于违约金的,还应赔偿实际损失。

4. 乙方违反商业秘密保密条款,构成侵犯商业秘密罪的,甲方应移交司法部门处理。

第九条 竞业限制

乙方应当遵守下列竞业限制条款;

1.乙方在终止或者解除本合同后2年内不得在与甲方经营同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职,也不得自已开业经营与甲方有竞争关系的同类业务。

2. 乙方每月以其工资总额的 10 %作为甲方的竞业限制补偿金。

3.乙方违反竞业限制条款,应按照竞业限制补偿金累计总额的5倍向甲方支付违约金,但违约金最低数额不少于5000元。

4.乙方不得将甲方的客户介绍给其它单位或自已私自做,否则甲方有权要求乙方赔偿相当于甲方2年的可得收入,但赔偿金最低数额不少于5000元。

第十条 合同的终止

1、本合同期限届满应即终止本合同的执行。

2、签定无固定期限劳动合同的乙方达到法定退休年龄的应即终止执行。

3、本合同中双方约定的终止条件出现,应即终止执行。

4、本合同由甲方永久性保管此合同。

第十一条 合同变更

具有下列情形之一的,双方可以协商变更合同的有关内容:

(1) 甲方转产、调整工作任务的;

(2) 本合同所依据的法律规章、政策已经修改的;

(3) 由于不可抗力致使本合同无法履行的;

(4) 乙方身体条件发生重大变化致使本合同无法履行的;

(5) 本合同订立时依据的其他客观情况发生重大变化,致使体合同无法履行的。

第十二条 合同的解除

1、经甲乙双方协商一致本合同可以解除。

2、乙方具有下列情形之一的,甲方可以随时解除本合同:

(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(2)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

(3)严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成重大损害的;

(4)被劳动教养和依法追究刑事责任的;

(5)发生责任事故造成严重损失的;

(6)不服从甲方工作调配和管理的;

(7)连续旷工3天,或者3个月内累计矿工5天,或者1年内累计矿工15天的。

(8)年度考核不合格的;

(9)拉帮结派,闹事造成后果的;

(10)个人行为与公司利益严重分离的。

3、具有下列情形之一的,甲方可以解除本合同,但应当提前三日以书面形式通知乙方:

(1)乙方患病或者非因工伤,医疗期满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排工作的;

(2)乙方不能胜任工作,连续两个月完不成工作任务的,或者经过甲方培训或者调整工作岗位后,仍不能胜任工作的,或者年度考核不合格的;

(3)双方不能依据本合同第九条规定就变更合同达成协议的。

4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,应提前三十日向全体职工说明情况,听取职工的竟见,并向劳动行政部门报告后,可以解除本合同。

5、乙方解除劳动合同应提前三日以书面形式通知甲方,在甲方岗位人员招聘到位后,乙方即可离开岗位,最长期限为一个月.但具有下列情形之一的,乙方可以随时解除本合同;

(1)在试用期内的;

(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(3)甲方未按照本合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

第十三条 经济补偿和违约责任

1、甲方不依据本合同第十条第一款、第三款、约定解除本合同,按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定给予乙方经济补偿。

2、甲方有下列情形之一的,应当按照劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》和《违反(劳动法)有关劳动合同规定的赔偿办法》的规定,给予乙方经济补偿和赔偿:

(1)低于当地最低工资标准支付乙方工资的;

(2)违反国家对女职工和未成年的保护规定,侵害其合法权益造成损害的;

(3)甲方违反本合同的条件解除劳动合同,对乙方造成损害的。

3、乙方违反本合同的条件解除本合同或者违反本合同中约定的保密事项,对甲方造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任。

第十四条 劳动争议处理

双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁。委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。

第十五条 本合同附件与本合同具有同等的法律效力。本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行。

第十六条 本合同由公司统一保管,依据个意愿,可以从公司提取。

第十七条 本合同双方各执一份,自双方签字和盖章之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

人事合同 篇6

甲方(聘用单位)

单位名称:_____________________

单位性质:企业单位

单位地址:_____________________

法定代表人或委托人:_____________________

乙方(受聘人)

姓名:_____________________

性别:_____________________

民族:_____________________

学历:_____________________

家庭地址:_____________________

身份证号:_____________________

邮政编码:_____________________

户口所在地:_____________________

甲方公司因发展需要,就乙方拥有的建造师资格证书注册在甲方单位,本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成一致意见,签订本合同。

一、合同内容及人事关系管理

1、甲方聘任乙方(专业级执业资格建造师)兼职甲方公司顾问岗位。

2、乙方将资格证书注册在甲方单位,用于甲方企业施工资质就位、升级、年检。

3、乙方不纳入甲方员工编制,与甲方无人身或劳动关系。乙方受聘兼职期间,人事关系由乙方自行管理。任何情况下甲方不承担乙方的人事关系。

4、乙方任何情况下都不去甲方单位坐班、不参加考勤、不遵守甲方内部规章制度、不参与甲方的项目施工管理工作。

二、合同期限

1、合同期限:自_______年_______月_______日起至注册成功网上公告之日往后推1(壹)年止。

2、双方同意_______年_______月_______日起至注册成功网上公告之日期间甲方不支付乙方兼职顾问报酬。但此时间不超过_______天,否则甲方将给予乙方_______元/天的补偿,直至注册成功网上公告之日为止。

三、工资及支付方式

1、甲方同意每年支付乙方兼职顾问工资_______元整(税后)。乙方不承担注册、继续教育学习等过程产生的任何费用。

2、支付方式:______________(转账支付)

1)甲方确认乙方相关资格证书满足要求且双方签订合同后,甲方支付乙方_______元的聘用工资预付款。

2)乙方证书初始或变更注册成功公告后5个工作日内,甲方支付给乙方首年度兼职顾问工资余款_______元人民币。

3)甲方银行账号信息:。

3、合同期限超过一年的则下一年度的兼职顾问工资支付时间为每年的_______月_______日。

四、甲方权利与义务

1、合同期间,甲方有权使用乙方的注册证书申报甲方公司的企业资质就位、升级、年检。

2、免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续,并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况,保证证书上无对乙方利益有损的信息出现,且承担注册过程中所有的费用。

3、合同期间,甲方承担乙方每年的继续教育相关费用,乙方凭相关票据向甲方报销。若乙方因工作原因,无法参加继续教育学习,在政府政策允许的情况下,甲方有义务请人代之学习。

4、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料(保证乙方执业证书干净、整洁、无损毁)。注册建造师资格证书及其他证书原件应在注册成功后(10工作日内)及时交还乙方本人保管,建造师执业印章应在下发后(10工作日内)及时交还乙方本人保管。

5、签定合同时,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

6、甲方应根据合同约定,按时向乙方支付兼职顾问工资。

7、甲方对乙方如遇非乙方原因超过约定申请注册期限而最终未注册成功导致合同解除,甲方有义务支付兼职顾问工资报酬为每月1000元人民币。

8、甲方办理资质年检及建设行政管理部门的检查时有权使用乙方相关证件,在使用结束后七日内归还乙方提供的证件。

9、甲方使用乙方证书和材料期间,应保证乙方证书和材料的整洁、完整、安全和隐私。

五、乙方权利与义务

1、双方签订合同后,乙方应于_______年_______月_______日前向甲方提供有关建造师注册所需要的相关材料【建造师执业资格合格证书原件、学历证书原件、身份证扫描件、一寸、二寸彩色相片张】用于注册。

2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、学历文凭等证明材料的。乙方有义务及时(5个工作日内)向甲方提供相关证件。

3、甲方在申请注册期间,乙方积极配合甲方进行初始注册,以便顺利注册成功。

4、乙方提供的证件必须合法有效,不提供虚假证件及资料、若乙方原因导致甲方注册不成功时;则应退还甲方支付的预付工资元人民币,如果已经全额收到兼职工资的,应全额退还甲方已支付的所有兼职工资。

5、完成注册后,乙方同意将《注册建造师注册证书》交由甲方管理,甲方应妥善加以保管。执业印章由乙方自己保管。

六、合同的变更、终止和解除

1、兼职顾问聘用合同依法签订后,甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。一方要求变更或解除时,需经双方协商一致。如双方未能协商一致,则原合同效力不变(协商期不得超过30天)。

2、有下列情况之一的,兼职顾问聘用合同自行终止:

1)聘用兼职顾问合同期满;

2)乙方原因申请注册不成功。且退还兼职顾问预付工资后。

3)甲方原因申请注册不成功,且依约补偿后。

依据上述条款自行解除聘用合同的,乙方应在20日内办妥终止聘用关系,甲方应退还乙方相关证件并办理调出所需的一切手续。

3、有下列情况之一的,甲方可以解除聘用合同:

1)乙方在甲方申请注册期内不积极配合甲方注册的;

2)乙方在甲方申请企业资质就位、升级、年检期内不积极配合甲方的;

3)乙方提供的申请注册、资质就位、升级、年检所须学历、职称、资格证书、身份证明不符合要求经双方采取补救措施仍然不合格的;

4)乙方以甲方名义私自承接施工项目,给甲方造成严重损失的;

5)乙方不履行聘用合同约定的义务及岗位职责的。

甲方依据上述条款解除乙方聘用合同,应在30日内办妥终止聘用关系及调出所需的一切手续。

4、有下列情况之一的,甲方不得终止或者解除聘用合同:

1)在国家规定的续期注册期间;应由甲方为乙方办理续期注册的

2)乙方为甲方工作因工负伤,治疗终结后被确认丧失或部分丧失劳动能力(对部分丧失劳动能力的,如当事人协商一致,可以终止聘用合同)。

5、有下列情况之一的,乙方可以解除聘用合同,但应当提前30日以通知甲方:

1)甲方不履行聘用合同约定承担义务,或违反国家有关政策规定,侵害乙方合法权益;

2)甲方不按期支付乙方兼职顾问工资;不按期归还乙方相关证件及执业印章的;

3)乙方被招聘或选调到国家机关工作。

乙方依据上述条款要求解除聘用合同,甲方应在接到书面要求之日起15日内给予答复,并对乙方办理解除聘用合同与变更调出手续。

七、违反和解除合同的责任

1、聘用合同一经签订即具有法律约束力,甲乙双方任何一方违反本合同规定导致本合同解除,都应承担违约责任。造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。

2、属下列情况之一解除聘用合同的,甲方应当根据乙方在本单位兼职工作时间,据实计算支付兼职顾问工资报酬。

1)经甲乙双方同意,由甲方提出解除聘用合同;

2)经甲乙双方同意,由乙方提出解除聘用合同;

3)甲方不按期支付兼职顾问工资,由乙方提出解除聘用合同,甲方还应支付违约金。标准为:乙方在甲方单位的工作期限以连续在甲方受聘的时间计算,年兼职顾问工资除以12个月或者除以365天。

3、因甲方被撤销或解散而终止聘用合同,甲方在被撤销前按乙方在本单位兼职工作的期限支付兼职工资。还应在20日内办妥终止聘用关系及调出所需的一切手续。

4、在任何情况下,提前解除聘用合同;甲方应在20日内给乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明手续,返还乙方留存在甲方处的所有证明文件及证书原件,方便乙方办理变更的手续,不得无故刁难。否则、甲方每延期一天支付给乙方壹仟元人民币补偿金,按累计天数计算。

5、其他违约责任

1)甲方负责乙方在注册期内的再教育学习的一切费用及手续,如甲方无法在注册期满前未完成乙方的再教育学习手续和转注册的证明材料,造成乙方无法转注册,甲方应向乙方赔偿人民币贰万元整。

2)由于甲方原因造成乙方的资格证、注册证丢失或吊销;甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:

①资格证、注册证丢失,甲方应负责为乙方补办;不耽误乙方正常注册,否则、甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止。

②毕业文凭(原件)因甲方过失而丢失损毁,甲方应赔付乙方元整;资格证吊销,甲方应赔付乙方元整。

3)甲方在注册(变更)成功公告后不按合同约定支付报酬及交付建造师注册印章,甲方赔付乙方元/天,直至甲方支付报酬和印章归还乙方为止。

4)甲方承诺不把乙方印章用于工程活动中,否则如遇任何质量、安全事故,甲方承担所有责任,且甲方承担万元的违约金。

八、续聘

聘用期满,双方有意签订续聘协议,具体条件由双方另行商议,格式可采用本协议。

九、争议处理

甲、乙双方因履行本合同发生争议,应当协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向劳动人事部门人事争议调解委员会申请调解;任何一方对调解不服的,可以直接向有关机构申请仲裁,或依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

本合同经甲、乙双方签字或盖章后正式生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。

十一、附则

1、合同期间,甲方需要乙方注册证书参与工程项目投标和项目管理经营活动,应征得乙方同意,须另行签订相关协议。甲方将给予乙方一定的政策性责任工资补助。甲方工程项目由乙方担任项目经理的,须另行签订协议并支付相关责任报酬,乙方承担工程项目的相关责任。

2.乙方同时具有建设部颁发的其他证书的,乙方可以要求甲方免费为乙方证书办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续,承担继续教育等相关费用,并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况,在国家规定的续期注册期间,应由甲方为乙方办理续期注册的,甲方不得终止或者解除聘用合同,同时执行前述约定。

3.如甲方因建造师注册需要乙方至办事地点,乙方有义务配合甲方完成相关事项工作。其间的交通费由甲方给予实报实销。

甲方:(盖章)_______ 乙方:_______

代表:(签字)_______ 代表:(签字)_______

联系电话:_______ 联系电话:_______

_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

人事合同 篇7

四川精济律师事务所 何宁湘律师[ 前面的话 ] 当前全国各地国家事业单位正在开展人事制度改革以及试点,在人事改革中的一项重要工作就是推动聘用合同制的实施,对此各地各级人事部门相继推出了《聘用合同书》的格式文本进行贯彻。由于当前人事制度改革仍以政策与政府文件规定进行领导,故《聘用合同书》文本条款的规定也在此领导之中。而自2003年9月5日最高人民法院的法释[2003]13号《最高人民法院关于人民法院审理事业单位人事争议案件若干问题的规定》司法解释出台施行后,人事部于2003年9月29日下发了国人部发〔2003〕30号《关于推动人事争议仲裁工作有关问题的通知》一文。 而人事争议仲裁以及人事争议案件诉讼的主要受理依据就是《聘用合同》,此时的聘用合同文本就一定要依据相应的法律来起草与制定,合同条款应当贯彻《劳动法》及其配套法规,以保护广大事业单位及其工作人员的合法权益,以推动国家事业单位的人事制度改革与保证国家事业单位工作人员在就聘用合同发生争议时,有法可依,通过法定程序以及正确适用法律,以及时地获得救济与保障。 本文试通过一份人事部门推行的格式《聘用合同书》内容及条款的剖析来谈这方面的问题。 --------------------------------------------------------------------------------合同书封面及内页:成都市事业单位聘用合同书聘用单位受聘人员合同编号成都市人事局二OO三年六月 制填写说明1、本合同书系根据《四川省事业单位人员聘用制管理试行办法》的规定,由成都市人事局统一制定的事业单位《聘用合同书》,有关内容为事业单位《聘用合同书》必不可少的内容;聘用单位和受聘人员可以按照自身特点增加有关约定内容,并在相应条款后写明。 2、 《聘用合同书》如由聘用单位法定代表人和受聘人员直接订立,有关法定代表人的委托代理人、受聘人员的法定监护人的栏目即为空白,不再填写。 3、填写《聘用合同书》一律用蓝、黑墨水书写,字迹清晰、工整,不得涂改。 4、签订《聘用合同书》时,必须由双方当事人亲自签字,不得由他人代签。 【封面内容剖析】1、从封面可以看到,该格式合同是2003年六月制定,在2003年9月5日最高人民法院的法释[2003]13号《最高人民法院关于人民法院审理事业单位人事争议案件若干问题的规定》司法解释出台后,事业单位人事制度改革与聘用合同的起草和签订都有了适用的法律,即《劳动法》,而该合同文本系是一年前的,显然现在使用情形有了很大变化。 2、在封面背面的“填写说明”1中,载明“由成都市人事局统一制定的事业单位《聘用合同书》,有关内容为事业单位《聘用合同书》必不可少的内容”,即事业单位工作人员在与单位签订聘用合同时,对格式条文不得修改,而只能对其他问题进行约定。由此可见,事业单位在贯彻聘用合同制以用签约时,当事人之间是不平等的,对合同文本及格式、条文没有选择权,因此该《聘用合同书》不但是霸王,而剥夺了当事人的选择权。众所周知,合同是确定合同各方当事人权利和义务的法律文件,签订合同是一个法律行为,合同一经签订就具有受国家法律保护的法律约束力,因此合同的签订必须贯彻自愿原则。而“填写说明”的第1规定显然违反签订合同的基本原则,即自愿原则。 合同当事人: 甲方(聘用单位)名称: 法定代表人: 职务: 委托代理人: 职务: 所有制性质: 主管部门: 单位地址: 联系电话: 乙方(受聘人员)姓名: 性别: 民族: 身份证号码: 出生年月: 参加工作年月: 学历: 毕业时间和学校及专业: 职称或技术等级: 取得时间: 个人住址: 联系电话: 法定监护人: 与乙方(受聘人员)的关系: 工作单位: 个人住址: 联系电话: 【剖析】 上面出现了“法定监护人”一项,对于需要监护的大致有三种情形:1、未成年人;2、精神病患者;3、因病或因伤生活不能自理者。对于事业单位工作人员中能与单位签订《聘用合同书》的人应当这三种情形均不存在,因此该文本出现“法定监护人”的原因不明。 合同条款: 根据《四川省事业单位人员聘用制管理试行办法》的规定, 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上订立本聘用合同。 一、聘用合同期限 本合同为聘用合同(空白内选填短期、中长期、以完成一定工作为期限的)。 合同期从年月日起至 止(空白内选填×年×月×日、完成工作任务)。其中:试用期从年月日起至年月日止。 【剖析】 1、该文本仍没有适用法律,而适用的是人事部门制定的规范性文件。 2、本次规定,短期为3-6年。即至少要签3年。规定合同的最少年限,虽然保护了事业单位工作人员,但另一方面却又限制了人才或人员的流动。 二、聘用岗位及其职责要求 (一)甲方根据工作需要及乙方所具备的工作能力,聘用乙方在岗位工作;在聘期内,甲方也可以根据工作需要,征得乙方的同意,调整乙方的工作岗位。 (二)乙方应服从甲方的工作安排,按照岗位要求履行职责,完成工作任务。 【剖析】 条款中出现“征得乙方的同意”,成为具有强制性的义务条款,不合适,应当为“征求乙方的意见”为宜。 三、劳动保护和工作条件 (一)甲方必须严格执行国家和省、市有关劳动保护的规定,根据乙方的岗位及工作的要求,为乙方提供必需的工作条件,采取必要的劳动保护措施,保证乙方能够正常工作和在工作中的安全、健康。 (二)乙方必须严格遵守各项安全操作规程。 【剖析】 劳动保护是《劳动法》调整的范围,条文中未适用《劳动法》,而适用的是“国家和省、市有关劳动保护的规定”,即适用政府文件规定。 四、工作报酬 (一)甲方应当按照国家和省、市的有关规定,根据乙方的工作岗位及完成工作任务的情况,以货币形式按月支付乙方工作报酬。 (二)乙方工资的增减,奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放,以及特殊情况下的工资支付等,均按国家和省、市有关规定及甲方依法制定的规章制度执行。 【剖析】 1、本条第(一)项“甲方应当按照国家和省、市的有关规定”应当是指工资不得低于当地政府规定的最低工资标准。 2、

人事合同 篇8

人事代理合同范文1

代理机构:___________(简称甲方)

委托人:_____________(简称乙方)

根据省人事代理暂行办法的规定,甲、乙双方经协商一致,订立本人事代理合同如下:

一、甲方接受乙方人事代理委托,代为乙方提供人事代理服务。

二、人事代理的期限为_____年。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

三、乙方应在_____年_____月_____日将有关材料整理后送交甲方。乙方要将需要归档的材料及时转交甲方归档。

四、甲方可为乙方提供下列代理项目:

1.人事政策咨询;

2.接受、保存和管理人员人事档案(包括专业技术档案);

3.按规定在一定期限内保留原有身份;

4.办理符合档案规定的查阅、借用和转递人事档案手续,按规定向有关组织提供档案中的材料;

5.为委托人员参加当地招干、招工、出国(境)政审等出具有关证明;

6.办理与委托人员有关的材料归档事宜;

7.档案工资调整;

8.代办养老保险;

9.党组织关系挂靠;

10.集体户口挂靠;

11.医疗保险

五、乙方认定,甲方为乙方提供本合同第四条中所列第_________等项的人事代理服务。

六、甲方有如下责任:

1.甲方以党和国家人事工作方针政策的有关规定为依据,承担乙方要求人事代理的有关事宜。

2.甲方认真做好乙方人事代理项目中规定的管理和服务工作;

3.甲方尽可能为提供人事管理相关的工作方便。

七、乙方有如下责任;

1.按甲方要求,及时提供与委托内容相关的材料;

2.根据委托代理内容,及时交付有关费用;

3.乙方如工作单位变化或其他变化,应及时通报甲方。

八、甲方不负责乙方除人事代理合同规定项目以外的其他管理责任。

九、人事代理合同期满,乙方需继续委托人事代理的,应在合同期满一个月内续订人事代理合同书;终止合同的,乙方应在合同期满一个月前通知甲方,以便做好交接工作。

十、双方认为需要约定的其他事项

十一、合同中如有未尽事宜,须经双方协商,签订补充条款,双方旅行签行签约手续。

十二、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人事代理合同范文2

甲方:乙方:

为了促进人才的合理流动,保障公民权利及相关待遇的落实,经甲乙双方协商签订如下合同:

一、乙方按政策规定将本人党关系、人事档案、户口及社会保险委托甲方管理。并随时将其工作变动情况及联系方式报告甲方。

二、甲方有权向乙方索取有关归档材料,乙方应积极配合,及时提供聘用单位的劳动合同(聘任书)和有关材料。

三、甲方按有关政策规定为乙方提供如下人事服务:

(一)代理管理组织关系、人事档案及户口(仅限大中专毕业生办理落户手续);

(二)管理人事关系:认定个人身份和工龄、转正定级、按国家政策规定调整档案工资,对符合条件的办理录(聘)干身份手续;

(三)办理因公、私出国、出境政审及相关手续; (四)组织参加专业技术职称资格考试; (五)组织参加岗位培训;

(六)办理养老保险、医疗保险、住房公积金手续; (七)办理聘用合同鉴证;

(八)其它与人事管理相关的服务工作。

四、乙方按规定向甲方支付人事管理服务费 120 元/年,中途终止合同者不退还服务费。

五、乙方如不按规定缴纳有关费用,经催缴后超过三个月仍未补交的,应向甲方缴纳20%的滞纳金,否则甲方有权单方终止合同,并继续追缴有关费用及其滞纳金。

六、乙方工作发生变更,需调转人事关系及档案时,应持具有人事管理权限单位出具的商调函办理。

七、本合同自双方签订之日起生效。合同期 年,合同期满,双方可根据意愿终止或续签合同(合同期满档案未转出或续缴档案管理费同视为续签合同)。

八、如乙方是我中心代理单位聘用人员,则本合同以代理单位与我中心所签人事代理合同为准。

九、本合同归入档案,未尽事宜由双方商定。

十:个人基本信息:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人事代理合同范文3

甲方:_________________________

乙方:_________________________

_________人事代理站(以下称甲方)和委托单位_________(以下称乙方),就委托人事代理事宜,签订合同如下:

一、甲方接受乙方的委托,为其代理人员提供人事管理方面的综合服务。作为被代理人的人事主管部门。

二、甲方提供如下服务

1.为乙方办理接收毕业生手续和人员调入手续;

2.负责被代理人的档案接收和报到手续;

3.管理被代理人的人事档案和人事关系,并为其办理落户手续,出具以档案为依据的证明材料;

4.负责乙方与被代理人解除合同后办理档案和人事关系转回_________省人才中心的手续;

5.按照有关政策和规定调整档案工资、计算工龄;

6.办理有关资格考试、职称申报等手续;

7.负责乙方与被代理人聘用合同的鉴证。

三、乙方的权利与义务

1.负责被代理人的日常管理及考核;

2.负责支付被代理人的工资、劳动保护费用;

3.为被代理人建立社会保险,并支付单位所承担的费用;

4.与被代理人的合同期满后,如双方协商同意续签合同,应提前30日到甲方办理续签合同的有关手续。如合同期满双方不办理续签手续,视为合同终止。

5.与被代理人解除合同后,应将解除合同手续交到甲方备案。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

人事合同 篇9

甲方(聘用单位)

单位名称: 单位性质:企业单位

单位地址:

法定代表人或委托人:

乙方 (受聘人)

姓 名: 性别: 民族: 学 历:

家庭地址: 身份证号:

邮政编码: 户口所在地:

甲方公司因发展需要,就乙方拥有的建造师资格证书注册在甲方单位,本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成一致意见,签订本合同。

一、合同内容及人事关系管理

1、甲方聘任乙方( 专业 级执业资格建造师)兼职甲方公司顾问岗位。

2、乙方将资格证书注册在甲方单位,用于甲方企业施工资质就位、升级、年检。

3、乙方不纳入甲方员工编制,与甲方无人身或劳动关系。乙方受聘兼职期间,人事关系由乙方自行管理。任何情况下甲方不承担乙方的人事关系。

4、乙方任何情况下都不去甲方单位坐班、不参加考勤、不遵守甲方内部规章制度、不参与甲方的项目施工管理工作。

二、合同期限

1、合同期限:自 年 月 日起至注册成功网上公告之日往后推1(壹)年止。

2、双方同意 年 月 日起至注册成功网上公告之日期间甲方不支付乙方兼职顾问报酬。但此时间不超过 天,否则甲方将给予乙方 元/天的补偿,直至注册成功网上公告之日为止。

三、工资及支付方式

1、甲方同意每年支付乙方兼职顾问工资 元整(税后)。乙方不承担注册、继续教育学习等过程产生的任何费用。

2、支付方式:(转账支付)

1)甲方确认乙方相关资格证书满足要求且双方签订合同后,甲方支付乙方 元的聘用工资预付款。

2)乙方证书初始或变更注册成功公告后5个工作日内,甲方支付给乙方首年度兼职顾问工资余款 元人民币。

3)甲方银行账号信息: 。

3、合同期限超过一年的则下一年度的兼职顾问工资支付时间为每年的月日。

四、 甲方权利与义务

1、合同期间,甲方有权使用乙方的注册证书申报甲方公司的企业资质就位、升级、年检。

2、免费为乙方办理初始注册、续期注册、变更注册、年检等相关手续,并在《执业手册》上登记聘用期间的执业情况,保证证书上无对乙方利益有损的信息出现,且承担注册过程中所有的费用。

3、合同期间,甲方承担乙方每年的继续教育相关费用,乙方凭相关票据向甲方报销。若乙方因工作原因,无法参加继续教育学习,在政府政策允许的情况下,甲方有义务请人代之学习。

4、甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关材料(保证乙方执业证书干净、整洁、无损毁)。注册建造师资格证书及其他证书原件应在注册成功后(10工作日内)及时交还乙方本人保管,建造师执业印章应在下发后(10工作日内)及时交还乙方本人保管。

5、签定合同时,甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。

6、甲方应根据合同约定,按时向乙方支付兼职顾问工资。

7、甲方对乙方如遇非乙方原因超过约定申请注册期限而最终未注册成功导致合同解除,甲方有义务支付兼职顾问工资报酬为每月1000元人民币。

8、甲方办理资质年检及建设行政管理部门的检查时有权使用乙方相关证件,在使用结束后七日内归还乙方提供的证件。

9、甲方使用乙方证书和材料期间,应保证乙方证书和材料的整洁、完整、安全和隐私。

五、 乙方权利与义务

1、双方签订合同后,乙方应于 年 月 日前向甲方提供有关建造师注册所需要的相关材料【建造师执业资格合格证书原件、学历证书原件、身份证扫描件、一寸、二寸彩色相片 张】用于注册。

2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时,乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、学历文凭等证明材料的。乙方有义务及时(5个工作日内)向甲方提供相关证件。

3、甲方在申请注册期间,乙方积极配合甲方进行初始注册,以便顺利注册成功。

4、乙方提供的证件必须合法有效,不提供虚假证件及资料、若乙方原因导致甲方注册不成功时;则应退还甲方支付的预付工资 元人民币,如果已经全额收到兼职工资的,应全额退还甲方已支付的所有兼职工资。

5、完成注册后,乙方同意将《注册建造师注册证书》交由甲方管理,甲方应妥善加以保管。执业印章由乙方自己保管。

六、合同的变更、终止和解除

1、兼职顾问聘用合同依法签订后,甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。一方要求变更或解除时,需经双方协商一致。如双方未能协商一致,则原合同效力不变(协商期不得超过30天)。

2、有下列情况之一的,兼职顾问聘用合同自行终止:

1)聘用兼职顾问合同期满;

2)乙方原因申请注册不成功。且退还兼职顾问预付工资后。

3)甲方原因申请注册不成功,且依约补偿后。

依据上述条款自行解除聘用合同的,乙方应在20日内办妥终止聘用关系,甲方应退还乙方相关证件并办理调出所需的一切手续。

3、有下列情况之一的,甲方可以解除聘用合同:

1)乙方在甲方申请注册期内不积极配合甲方注册的;

2)乙方在甲方申请企业资质就位、升级、年检期内不积极配合甲方的;

3)乙方提供的申请注册、资质就位、升级、年检所须学历、职称、资格证书、身份证明不符合要求经双方采取补救措施仍然不合格的;

4)乙方以甲方名义私自承接施工项目,给甲方造成严重损失的;

5)乙方不履行聘用合同约定的义务及岗位职责的。

甲方依据上述条款解除乙方聘用合同,应在30日内办妥终止聘用关系及调出所需的一切手续。

4、有下列情况之一的,甲方不得终止或者解除聘用合同:

1)在国家规定的续期注册期间;应由甲方为乙方办理续期注册的

2)乙方为甲方工作因工负伤,治疗终结后被确认丧失或部分丧失劳动能力(对部分丧失劳动能力的,如当事人协商一致,可以终止聘用合同)。

5、有下列情况之一的,乙方可以解除聘用合同,但应当提前30日以通知甲方:

1)甲方不履行聘用合同约定承担义务,或违反国家有关政策规定,侵害乙方合法权益;

2)甲方不按期支付乙方兼职顾问工资;不按期归还乙方相关证件及执业印章的;

3)乙方被招聘或选调到国家机关工作。

乙方依据上述条款要求解除聘用合同,甲方应在接到书面要求之日起15日内给予答复,并对乙方办理解除聘用合同与变更调出手续。

人事合同 篇10

甲方(用人单位): 乙方:

性别:

文化程度:

身份证号码:

甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同各项条款。

合同期限

第一条 本合同期限为 年(含试用期 月),自 年 月 日(首次合同从报到之日起,续签合同从签字之日起)至 年月日。

工作内容

第二条 甲方聘用乙方在 (科室、部门),担任(岗位、职位)。

双方的权利和义务

第三条 甲方的权利与义务

(一)负责乙方的日常人事管理。

(二)为乙方提供工作条件,明确岗位职责。根据工作岗位需要,提供必要的安全保护等用品。

(三)根据乙方的表现、业绩及工作需要,按有关规定和程序负责对乙方培训、职务确定与晋升、工资福利待遇等。

(四)根据工作岗位需要,在乙方聘用合同期满时决定是否续签新合同。

(五)其他。

第四条 乙方的权利与义务

(一)接受甲方的管理,按合同要求认真履行岗位职责,完成工作任务,服从工作安排或调整,参加培训学习,接受教育和考核、考察,遵纪守法。

(二)享受国家和学校规定的事业编制人员的各项工资、福利、住房及医疗劳保等待遇。养老、医疗、失业等社会保险及房改,按上级部署和学校有关规定执行。

(三)乙方在聘用合同期内,公派出国、探亲、在职学习、借阅图书、就餐和子女上学等按学校对事业编制人员的规定或办法执行。

(四)乙方属新到任应届毕业生还与甲方签订协议书,其服务期、违约费和试用期的规定按协议书执行。

聘用合同的变更、解除、终止

第五条 如订立合同所依据的法律、行政法规及规章制度发生了变化,合同应变更相关内容。

第六条 如订立合同所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经双方协商同意,可以变更合同相应内容。

第七条 乙方有下列情况之一,甲方可以提前解除聘用合同,并以书面形式通知乙方。

(一)履行合同差、完不成工作任务、考核不合格。

(二)损害单位权益,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成极坏影响的;违反工作规定或操作规程,发生责任事故,给单位造成严重经济损失的。

(三)无理取闹、打架斗殴、严重影响工作和社会秩序的。

(四)年累计旷工时间超过15天的。

(五)被劳教、判刑等依法追究刑事责任的。

(六)患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后,经有关机构鉴定乙方不能从事原工作,又不同意甲方调整工作岗位的。

(七)伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的。

第八条 有下列情况之一,乙方可以提前解除合同,并可根据国家规定向甲方提出赔偿要求:

(一)甲方未按规定支付劳动报酬。

(二)甲方以暴力、监禁等非法手段强迫乙方工作。

(三)甲方不规定为乙方提供劳动安全保护。

第九条 有下列情况之一,甲方不得与乙方解除合同:

(一)患病或非因公负伤,在国家规定的医疗期内的。

(二)实行计划生育女职工在孕期、产期及规定的医疗期内的。

(三)符合国家规定的其他条件的。

第十条 有下列情况之一,本合同自行终止:

(一)合同期限届满。

(二)合同期内乙方办理退休手续。

(三)合同期内乙方死亡。

违约责任

人事合同 篇11

3.1 甲乙双方共同协商约定,每个月工资报酬为______元(人民币)

3.2 甲方可因乙方岗位调整而相应调整其劳动报酬。

4.1 甲方实行平均每周48小时工作制度,具体按公司作息制度执行。

4.2 因业务有加班需要,甲方按本公司加班制度向乙方支付加班工资。

4.3 甲方为乙方提供符合国家规定的安全、卫生的工作环境,保证乙方在人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。

5.1乙方应遵守国家的政策法令和甲方制定的各项规章制度,恪守职业道德,履行岗位责任,完成工作任务。

5.2 依照乙方的工作实绩、贡献大小,甲方将按公司奖惩制度给予奖励。

5.3乙方如果违反甲方的规章制度,违反劳动纪律,甲方可按公司奖惩制度给予处罚。

5.4 乙方若触犯国家法律,本合同自行解除。

6.1乙方必须保守甲方的商业秘密,不能向第三方提供有关甲方的商业秘密或甲方承诺应为客户保密的技术与情报(不论这些秘密、技术、情况与乙方本人有否直接关系)。

6.2乙方在甲方工作期间,不得到竞争企业兼职或任职,不得自行组建公司、企业与甲方竞争。

6.3乙方凡有违反上述保守商业秘密条款者,一经发现,乙方必须承担由此而造成的直接和间接的经济损失,直止依法追究责任。

7.1甲、乙任何一方,由于违反本合同任何一条款给对方造成损失的,须承担违约责任。除双方另有约定外,违约方应向未违约方支付与违约造成的损失等值的违约金。

7.2 甲方若提前解除本合同造成违约的,应向乙方支付2个月等值(底薪)工资的违约金。

7.3 乙方擅离公司造成违约的,应向甲方支付2个月等值(底薪)工资的违约金。

8.1 本合同未尽事宜,甲、乙双方根据互相谅解的原则协商解决。

8.2 乙方 (是/否)持有机动车驾驶照,并 (愿意/不愿意)在甲方工作需要时行施驾驶员职责,并执行本公司有关对驾驶员职责的规章制度。

8.3 甲、乙双方在工作期间另行签定的其他协议属本合同的附件成分,具有同等法定效力。

8.4 本合同共肆页,一式贰份,甲、乙双方各执壹份,同等有效。双方签字后即可生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

1、合同有效期:自 _年__月__日至 ____年__月___日止(其中 年 月 日至 年 月 日为见习期,试用期),合同期满聘用关系自然终止。

2、聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

3、签订聘用合同的期限,不得超过国家规定的退离休时间,国家和本市另有规定可以延长(推迟)退休年龄(时间)的,可在乙方达到法定离退休年龄时,再根据规定条件,续订聘用合同。

4、本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用合同,明确乙方的具体工作岗位及职责。

2、甲方根据工作需要及乙方的业务、工作能力和表现,可以调整乙方的工作岗位,重新签订岗位聘任合同。

1、甲方实行每周工作40小时,每天工作8小时的工作制度。

2、甲方为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。

3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。

4、甲方可根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训。

1、根据国家、市府和单位的有关规定,乙方的工作岗位,甲方按月支付乙方工资为 元人民币。

2、甲方根据国家、市府和单位的有关规定,调整乙方的工资。

3、乙方享受国家规定的法定节假日、寒暑假、探亲假、婚假、计划生育等假期。

4、甲方按期为乙方缴付养老保险金、待业保险金和其它社会保险金。(从乙方毕业正式入职起。)

1、乙方应遵守国家的法律、法规。

2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的管理、教育。

3、甲方按市府和单位有关规定,依照乙方的工作实绩、贡献大小给予奖励。

4、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按市府和单位的有关规定经予处罚。

1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。在聘用合同期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

3、甲方单位被撤消,聘用合同自行终止。

4、经聘用合同双方当事人协商一致,聘用合同可以解除。

5、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同。

(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的;

(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;

(3)故意不完成工作任务,给公司造成严重损失的;

(4)严重失职,营私舞弊,对甲方单位利益造成重大损害的;

(5)被依法追究刑事责任的。

三十天以书面形式通知受聘人。

(1)乙方患病或非因工负伤医疗期满后,不能从事原工作,也不愿从事甲方另行安排

(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

(3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;

(4)乙方不履行聘用合同的。

(1)乙方患病或负伤在规定的医疗期内的(符合《实施意见》第三条第5款规定者除外);

第三条第5款规定者除外);

(3)法律、法规规定的其他情形。

8. 有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用合同。

(1)在试用期内的;

(2)甲方未按照聘用合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的。

9. 乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

1、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作,由甲方解除聘用合同的,甲方应按其在本单位工作年限,工作时间每满一年,发给相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月。

2、聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的合同无法履行,经当事人协商不能就变更合同达成协议,由甲方解除聘用合同的,甲方按受聘人员在本单位工作年限,工作时间每满一年发给相当一个月工资的经济补偿金。

3、甲方单位被撤销的,甲方应在被撤销前按乙方在本单位工作年限支付经济补偿金。工作时间每满一年,发给相当一个月工资的经济补偿金。(经济补偿金的工资计算数为乙方被解除聘用合同的上一年月平均工资)。

4、聘用合同履行期间,乙方要求解除聘用合同的,应按不满聘用合同规定的期限,支付当月基本工资作为的违约金给甲方。

5、 乙方因“用人单位未按照聘用合同的约定支付工作报酬”而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。

1、甲乙双方因实施聘用合同发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服,可向人民法院提起诉讼。

2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。

3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

最新购房合同系列


随着法律在人们心中的地位越来越重要,合同已经不知不觉间地走进了我们的生活。合同需要我们如何撰写呢?以下是栏目小编为您准备的最新关于“购房合同”的范文,本文章内容仅供您参考学习!

购房合同 篇1

甲方(卖方):______________ 身份证号:____________________________

乙方(买方):______________ 身份证号:_______________

第一条

甲方自愿将房屋出售给乙方,乙方已充分了解房屋的具体情况并自愿购买。房屋具体情况如下:

(1)位于________,建筑面积为??__________平方米(此面积不包括地下室面积);

(2)待售 房屋产权证号为__________________;

(3)房屋平面图及四看房产证;转移。

房屋的相关权益随房屋一起转让。

第二条

模板购房合同甲方保证如实说明上述房屋所有权状况及其他具体条件,并保证:房屋不受他人合法性约束。追索权。

第三条

乙方应在_______之前向甲方支付押金(RMB),(大写)______________元,(小写)___________元。

上述押金将在乙方最后一笔付清房款时由甲方退还给乙方。

第四条

房屋协议价为(RMB)(大写)____________元,(小写)_________元。

房价的支付方式及支付时间为:_____________________

第五条

__________;甲方应在房屋正式交付前腾出房屋。

2、双方拟于__________日前向有关部门申请相关配套设施及相关权益的更名手续。

第六条

甲乙双方确认,虽然房屋所有权证上没有记载,但享有共同所有权的权利人房主已依法书面同意将房屋出售给乙方。

第七条

双方同意,自本合同生效之日起__________天内,共同向房屋所有权登记机关申请房屋所有权转让;领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请房屋土地使用权变更。

房屋土地使用权变更手续按以下约定办理:

a.房屋的土地使用权以转让方式取得,土地使用权证包含权利及相关转让合同。权利和义务一并转让给乙方。

b.房屋的土地使用权以划拨方式取得。根据有关规定,转让应当缴纳土地出让金或者土地收益金;双方同意,费用由甲方承担。

c.除本条第二款规定外,办理上述手续应缴纳的税费,按国家规定由甲乙双方承担。

第八条

甲乙双方向房屋所有权登记机关申请办理过户登记,经登记机关批准登记的,那么双方申请的时间就是房屋权利的转让时间。

第九条

房屋损坏和灭失的风险自权利转让之日起转移给乙方。

第十条

本合同自双方签订之日起生效。

甲方(签字盖章):______________联系方式:__________________________

乙方(签字盖章):______________联系方式:_______________

购房合同 篇2

合同主体认定不明购房者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。

新农村购房合同范本一

购 房 合 同 出卖人(以下简称甲方):

_________身份证号码:______________________ ______ 甲方为___ ___省__ ___市__ ___区/镇____ ____居民 甲方配偶: _________身份证号码:_________________________ ___ 房屋地址:__ 买受人(以下简称乙方):

_________身份证号码:______________________________ 乙方为________省________市______区/镇__________居民 根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国土地管理法》 及有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信 用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:

第一条 房屋情况 该房屋农村集体土地使用证号:

__________________________ 房屋座落:

______ 市 ______ 区 _______ 村。设计用途 房 , 建筑结构 该房房土地来源为:

农村集体土地划拨 年使用至今为______年。

第二条 该房屋价款规定 该房屋按照协商以总价计算,价款为30万元,计叁拾万元(大写) 第三条 房屋交付日期 经双方签订合同后,乙方付清甲方房款_5_日内方可交付。甲方 在将房屋交付乙方时如遇不可抗力 (如自然灾害及其他不可抗力) 时, 且不能履行合同,双方同意按下列第_2_种方式处理:

1、 变更合同 2、 解除合同 居民自住用 , 建筑层数为____层。

建筑面积_____平方米。, 房屋建于_________ _ 农村集体土地使用证号码:_________________________ _ 3、 ____ 第四条 乙方付款形式及付款时间 __。 如甲方无异议,乙方将在合同签订_5_日内按一次性付款形式付 款。

第五条 甲方逾期交付商品房的处理:

如超过上述约定期限的,乙方有权按照下述约定,追究甲方违约 责任,约定为:

合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲 方应交付房屋之日次日起至实际交付房屋之日止, 按银行同期贷款利 率计算。此外,甲方还应每日按房屋价款的万分之七向乙方支付违约 金。

第六条 乙方逾期付款的处理 如超过上述约定期限的,甲方有权按照下述约定,追究乙方违约 责任,约定为:

合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定 乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计 算。此外,乙方还应每日按房屋价款的万分之七向甲方支付违约金。

第七条 房屋质量及保修责任 甲方交付的房屋的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的 承诺(特别是房屋主体结构的质量需要达到国家关于房屋居住的要 求) ,未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。乙方在房屋 主体结构完好情况下,承担维修责任。

第八条 房屋及其土地使用权力延伸的规定 该房屋及其土地使用权利由甲方保证为本人所有,且甲方于 _______年_____月____日按照合同规定将所属房屋售于乙方。

乙方作 为购买者享有该房屋及其土地使用的一切权利, 且双方需声明乙方在 购买该房屋后, 拥有对于房屋及与其不可分割的土地的任何处置权利 (包括被征用、改造、迁移产生的赔偿或者其他形式所产生的赔偿均 由乙方所得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进 行追偿) 。

该合同由双方所在村委会给予认可, 甲方应将该房屋的农村集体 土地使用证转交于乙方,乙方在法律规定和适当机会下将其作废,并 在村委会的证明和市/区政府规定的条件下重新办理乙方对于该房屋 的农村集体使用证。

第九条 公证人的规定 本合同在 ________ 省 ________ 市 ________ 区 ________ 村村委会 的公证下签订,双方对于村委会的公证给与肯定和赞成。 公证人(签章) : 甲方: 乙方: _____年_____月____日 _____年_____月_____日

得,与甲方无任何关系,且甲方后代不得对乙方及其后代进行追偿) . 该合同由双方所在村委会给予认可,甲方应将该房屋的农村集体土地使用证转交于乙 方,乙方在法律规定和…

甲方:

乙方:

年 月 日

新农村购房合同范本二

甲方:

乙方:

甲乙双方本着平等,自愿的原则,经充分协商,达成如下协议,以资共同遵守。

一、 甲方与双鸭山市棚户区改造管理办公室签订房屋拆迁产权调换协议书,甲方被安置在南市区8号地块24号楼2单元1层01侧 69.76平方米房屋。此协议与被安置在同一楼房的02侧房屋70.16平方米房屋在同一安置协议中。现甲方将01侧69.76平方米房屋出售给乙方,售价17.5万元,大写壹拾柒万伍仟元整。

二、 此合同签订后,甲方将此房屋安置协议交给乙方,并向双鸭山市棚户区改造管理办公室交齐全部的楼房款及变更后的楼房安置面积差额款,甲方并将交纳上楼款的票据交给乙方,乙方向甲方交纳买楼款壹拾柒万伍仟元整。则乙方享有01侧的房屋所有权。并享有合同签字后的房屋所有收益,包括但不限于逾期交楼产生的加倍临时安置补助费。涉及该楼房交付前及办理房照产生的费用均由甲方承担。(过户费用乙方承担)

三、 甲方应当保证该房屋无任何瑕疵,保证该房屋的完全拥有。

四、 作为出售人的合同附随义务。甲方应当负责办理房屋安置后的产权办理。应当向乙方交付房屋产权证书。并根据乙方的要求,在7日内协助乙方到房产管理机关办理房屋产权变更手续。

五、 此合同双方签字时生效,任何一方不得违反,如违反,应当向另一方承担违约金5万元,违约金不足以弥补损失的,守约方还有权继续主张损失。

甲方:

乙方:

年 月 日

购房合同 篇3

草签购房合同注意事项如下:

所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律

正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的

草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法。

从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人。

《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利。

草签网签合同一样吗?

问:20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢?

回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因。

2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案。

3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了

问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样.

回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易的意愿,并没有履行合同必需的要件,所以您的利益很难保证;

2、现在房子暂停了网签,并且停工了,中间必定有问题,建议您考虑将全部房款要回来。

问:我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢? 我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确实想买房子,将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止网签的原因是土地问题.

回复:1、既然土地有问题,这种房子您都敢要?

2、可以开发商目前的状态为理由将房款要回来;

3、看你们草签的那份合同,是否有在什么情况下,可以返回房款的约定? 注:网签是正规的受房管局监督的,经过网签、就不可以一房二卖了,并且也能确定此房是可以依法销售的房子,如果开发商不同意网签,说明其中有一些问题。

房屋买卖合同怎么签,签订房屋买卖合同要注意什么? 购房者在签了认购书交了定金以后,就要签订正式的房屋买卖合同了,房屋买卖合同怎么签,签订房屋买卖合同要注意什么?在我国商品房交易的惯例中,一般是由开发商手持所有合同文本,这样,开发商当然可以随心所欲地添加对自己有利的条款了。房屋买卖合同怎么签才能维护购房者的权益,请您阅读下面的文章。

(一)购房者要注意关于定金的约定。

因何种原因退房以及后果如何?购房者与开发商签订认购书后,就要交一定额度的定金,这是无可非议的。但有时购房者在交付定金后因种种原因得不到银行的贷款而无法购买该房产时,发展商一般都只退购房款而不退定金,理由是购房者没有履行合同,所以没收定金。

(二)购房者要看清合同主体是谁。

购房者由于缺乏法律常识,有时会忽略这样一些问题,比如代表发展商签约的人并不是开发企业而是中介,或者合同上的开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。

(三)购房者要小心开发商的补充协议。

有的发展商在与客户签约时,会主动向客户出示一份补充合同,主要目的在于表明由于某些特定原因造成不能按期交房的免赔责任以及面积丈量误差率差异过大在哪些情况下能免赔,这是发展商为了保护自己在一些非人力能控制的情况下造成违约规避风险的一种方式。签补充协议在购房交易中很有必要。但是要提醒购房者的是,一定要看清楚开发商提供的补充协议。

(四)注意开发商约定的费用是否该缴纳

房地产开发对资金的要求很高,但并不能以此为理由要求购房者提前交纳不该交的钱。而在合同或是补充协议中,开发商常会将一些不该预先交纳的费用写进去,要求购房者提前交纳,这是显失公平的。比如有些发展商在尚未确定物业

管理公司及服务标准、收费情况的前提下,就要求买家在预售契约中承诺接受物业管理服务,并接受相关约束,这对消费者是不利的。

(五)购房者要注意把自己提出的补充协议写进去

前面说了,开发商在签约时会主动出具一份对自己有利的补充协议,购房者同样也可以出具一份对自己有利的补充协议,最好将开发商在其广告宣传中的条款和楼书里关于装修、物业管理中的承诺都签进补充协议中,不要怕麻烦。也不要轻信开发商的口头承诺,一定要将这些内容明确写进合同。

以上就是签订购房合同时需要主义的问题,大多数的中国人是拿自己一生积蓄来买房,这就意味着,签购房合同时一定要小心再小心、谨慎再谨慎。除了要做到本文的介绍之外,还要具体问题具体分析一番,多动脑子,多看多听多想,您要是做到这些,一定可以顺利地签好购房合同。如果对于开发商提供的合同条款不能把握,一定要咨询律师后在签,避免因为理解错误是自己的权益受到损害。

一般来说,签订购房合同要注意考察如下事项:

一、开发经营企业资质问

开发商应当具有企业法人营业执照和房地产开发企业资质证书。

二、开发经营企业经营销售房预售应当向消费者出示商品房预售许可证 售楼广告和说明必须载明商品房预售许可证的批准文号。如果是现房需注意其是否具有房地产产权证(大产证)。

三、要明确注意合同条款注明

房产面积、交房时间、付款条件、违约条款及相关配套设施,如要购买地下车库应注明地下车位的范围、车位号、预售面积、预售价款等情况。

四、消费者要注意自身付款能力

买房一定要充分考虑自己的付款能力,量力而行,不要盲目攀比。

五、注意附近相关楼盘的价格及周围的规划

更要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符。

此外,在商品房预售情况下,企业应当与消费者签订商品房预售合同。预售人应当在签约之日起三十日内持商品房预售合同向县级以上房地产管理部门和土地管理部门办理登记备案手续。消费者应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用,此点在预售合同中应予明确交付时间。无《住宅交付使用许可证》的,公安部门不予办理入户手续。

专家提醒,房地产开发企业在商品住宅交付使用时,应当向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,并按《住宅质量保证书》的约定承担保修责任。

房子在任何中国人的心中都代表一种多情感的符号,它是家、是父母,指示着温馨和安全。因此,签订购房合同注意什么,如何签买房合同,怎么签?意义重大,一定要竭尽全力签订一份尽量完美的合同,完美合同是完美家园的第一步。如果您实在不放心,可以聘请专业房产律师帮您打理一切,构建一个幸福祥和的家。

签订购房合同的注意事项,签订购房合同要注意哪些问题

一、签订购房合同前的注意事项

首先我们要明确一个问题,购房合同指的是购房者与开发商之间约定权利义务的合同,所以签订购房合同,应该是跟房地产开发商签定。但现在很多开发商会让中介公司代理,中介公司是不能以自己的名义签定购房合同的。所以在此提醒您,如果您是和中介公司签订购房合同,一定要注意看中介公司有没有开发商的授权。除此之外,还要注意下面几个问题:

(一)审查开发商是否“五证”齐全

在签定合同之前,购房者需要仔细审查开发商的资格和“五证”,也就是建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证。如果是现房,根据规定发展商已经不需要办理销售许可证了需要去产权登记部门办理产权登记。

这里要特别提醒您,最主要的是两证,是国有土地使用证和商品房预售许可证。一定要看准确,是预售许可证是决定你们双方买卖合同是否成立,国有土地使用者则决定后面能不能办理到房屋产权证。还有,购房者在查看五证的时候一定要看原件,复印件很容易作弊。

(二)查看合同的具体内容:

购房合同是出现纠纷时最直接的法律依据,因此合同的内容尤其要注意,在签订正式的商品房买卖合同时要注意看以下合同条款:

1、房屋基本信息是否与认购书中一致,合同约定的房屋是否就是你所要购买的房屋;

2、付款方式以及如果没有依约付款的责任怎样承担等问题;

3、看清约定的违约金是如何表达的,是千分之几、是万分之几、还是百分之几,是按日计算的、是按房屋总价款计算的、还是以实际付款作为基数的,这

些问题很重要,没违约就好,一旦发生违约情形,开发商总会拿约定条款不明确来为自己找推脱理由。

4、房屋交付使用的期限问题,一定要明确具体,不能是含糊不清的,如果开发商到期没有依约交付,就是可以据此承担违约金赔偿;

5、产权登记的期限,看清楚违约责任是以是“日”还是“工作日”为依据,因为如果用“工作日”,必然会使实际交付时间延长;

6、看清楚争议解决的方式。仲裁一般是开发商乐意选择的争议解决方式,因为实践中,仲裁委很多情况下都在偏袒开发商,所以在选择这一方面时,作为购房者,一定要把诉讼约定在里面,给自己留一条退路。

在此提醒您,合同的内容已经涉及专业的法律知识了,我们普通购房者对其中的名词可能都很难把握,最好邀请专业的律师陪同,将合同条款具体解释清楚,确定自己可以接受在签订购房合同,避免日后出现纠纷。

二、签订购房合同还要注意哪些问题?

(一)签订补充协议,把售楼书和其他广告宣传的内容写进补充协议里去,以防收房时发现房子与广告宣传有天壤之别,却没有依据要求开发商退房或者承担相应的责任。

(二) 明确贷款办不下来的话,双方的责任。现在贷款办不下来的原因比较复杂,有购房者的原因,也可能有房地产开发商的原因,甚至也有一些是银行方面的原因,要明确责任划分,避免出现纠纷无据可依。

(三)办理产权证的时间也要明确在合同里,避免开发商拖延办理。

(四)应该明确装修标准,如果开发商广告的是精装修,或者样板间是品牌的,那么就必须对装修的标准予以明确。不要含糊表述为使用进口品牌,或请注明装修公司,一定要明确使用什么品牌,什么装修公司来装。提醒您一定要注意这一点,以免精装修变成“惊装修”。

(五) 关于公摊建筑面积,有些开发商经常在公摊上做文章,所以要和开发商约定清楚,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪部分,确定公摊的位置。开发商有很多赠与购房者的情况,实际上有时是公用的面积。

(六)退房的责任。一旦退房,由于开发商的原因,必须写明开发商是什么样的责任,写明在确定的日期内要求开发商退还全款,包括银行的利息、违约金等。

最后,还需要提醒您注意,如果您购买的是现房,在办理房屋产权证时 ,一定要注意看清开发商销售的房子是否就是你认购、并且所要买的房子。

购房合同 篇4

卖方:_______________(简称甲方)

身份证号码:_____________________

地址:__________________________________________________________

买方:_______________(简称乙方)

身份证号码:_____________________

地址:__________________________________________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房地产签订本合同,以资共同信守执行。

乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅),该房地产建筑面积为______平方米。

单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)

(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款,本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续,并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。

(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,一切交易税费由_______方承担。

甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约二手房居间,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

1、甲方是____________共______人。

2、乙方是____________共______人。

在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

__________________________________________________________________________________________________________________

出卖方(甲方)_________________(手印)

身份证号码:__________________

地址:___________________

邮编:___________________

电话:___________________

购买方(乙方)__________________(手印)

身份证号码:__________________

地址:___________________

邮编:___________________

电话:___________________

鉴证日期:_______年____月____日

鉴证日期:_______年____月____日

购房合同 篇5

甲方(卖方):______________________________________________;

注册地址:___________________________________________________;

营业执照号码:_______________;资质证书号码:_______________;

法定代表人:_________________;联系电话:___________________;

通讯地址:___________________________________________________;

邮编:_______________________________________________________;

委托代理机构:______________________________________________;

注册地址:___________________________________________________;

营业执照号码:_______________;资质证书号码:_______________;

法定代表人:_________________;联系电话:___________________;

通讯地址:___________________________________________________;

邮编:_______________________________________________________.

乙方(买方):______________________________________________;

住所(址):_________________________________________________;

国籍:___________;性别:___________;出生年月:___________;

身份证/护照/营业执照号码:_______________________________;

购房合同 篇6

从古至今,衣食住行就是人们的四大基本需求。

现如今,人们的衣食都有了保障,便越发关心起了住房问题。

而一拨又一拨的购房热,买家往往失去理智,自觉不自觉地钻进了不法房地产商设置的各种陷阱。

面积缩水、虚假广告、延期交房、拖延办证、“零风险投资”等让购房人吃亏上当的事屡屡发生,从而引发大量的商品房买卖合同方面的纠纷。

那么,在实践中开发商到底设置了哪些陷阱呢?总结我们的实践经验,主要表现在以下几个方面:

为了卖掉房子,开发商往往会在售楼广告中(包括沙盘、售楼书等)对绿化、会馆、学校、幼儿园、游泳池、健身房、车位、超市、容积率、楼房间距等配套设施做美好的描述,但对于这种承诺又不写在合同里。

结果当出现规划变更、绿地变停车场、房屋底下有大水泵、道路开通遥遥无期等情况,买房人要求有一个说法时,开发商却以规划变更已经通过规划部门批准为由,推卸责任,或以合同约定不清搪塞,消费者一般很难得到补偿。

房地产开发商或代理商就是利用购房者想当然地以为广告内容都会写入合同的心理,瞒天过海。

结果,发生争议、对簿公堂时,法官一般会以合同条款作为依据判断是非曲直,而不完全是广告。

中国人买东西向来有跟风凑热闹的从众心理,一听说哪个楼盘观者如潮,那些想买房的人便跃跃欲试了。

正是抓住了消费者的这种盲从心理,开发商就给买房人设下了陷阱:

其一,以小利诱之,在拿到预售证之前搞内部认购。

内部认购是指房地产开发商小规模、不公开地预售商品房。

由于内部认购的商品房价格相对较低,对那些买房人自然有吸引力。

在此过程中,买房人认为自己得到了便宜,开发商也借此机会筹到了资金。

然而,内部认购的商品房是在开发商未取得《商品房预售许可证》的情况下销售的,其销售行为是不合法的,因此,一旦出了问题,购房者的合法权益往往无法受到法律的充分保障。

这样,买房人的投资就充满了风险。

其二,制造假象,在房子数量、户型、朝向等的推出和价格的制定上做文章。

前者关系到售楼进程的快慢,后者决定了售楼利润的厚薄。

开发商的做法是推出预售房屋总量的四分之一或三分之一,并且对所推出的单元进行精心搭配。

通常是选最差的户型和楼层先出手,这样一方面可声称那些好的单元已经“名花有主”,另一方面还可以避免这些“丑女”到最后“待闺中”。

当然,这其中也要混杂一些好房型,否则会造成目标客户的流失。

在价格的制定上,则会根据前期所推单元的销售情况,对其余单元的定价进行调整。

一般而言,刚开始销售(开盘)时,开发商往往一般总会把价格定得低一些,以所谓的“最低价”(通常是该楼盘楼层、朝向最差的一间)来吸引客户,而一旦有客户来购房,那个“最低价”也就不翼而飞了。

在实践中我们会看到,只要销控和销售现场布置以及广告炒作成功,价格都会节节升高,甚至从开盘时的三四千元暴涨到收盘时的五六千元都不稀奇。

其三,大力营造现场道具和售楼气氛。

为了制造一种销售兴旺的假象,开发商(售楼人员)往往会找来一些亲戚、朋友到销售现场做“托儿”,在销售业绩示意图上伪装得一片红?红色标识代表已售单元?,让人觉得楼盘好卖、销售兴旺,从而引发客户的购买欲望。

其四,设置订金陷阱。

我们经常会碰到这样的情况,一旦客户看中某种户型、表现出一点点购房的意向,售楼人员就会告诉你说这个户型就只有一套了,如果不交付订金别人就会买走,要求客户马上交付订金。

如果客户说没有带够订金,售楼人员就会要求客户先交五百到一千元的“小订”,签订认购协议书,然后要求客户次日交齐“大订”。

而一旦客户把“大订”也交了,售楼人员也就完成了把客户套住的任务。

因为,我们看到的认购协议书经常会有这样的条款:“如果在约定的时间内未能签约,所付订金不予退还”。

有许多客户在签署认购协议书后,经过再三考虑不想购买已经认购的房子时,考虑到认购协议书约定不签约就不退还订金,为了避免订金的损失,就会签署自己并不愿意签的合同,从而给自己带来更大的损失。

一个合法正规的房地产开发商,必须具备齐全的“五证”、“二书”。

所谓“五证”,是指《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》?也叫建设工程开工证?、《商品房销售?预售?许可证》;“二书”是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,这也是法律对销售方的基本要求。

但在实践中,有些开发商(售楼人员)为了掩盖虚假情况,经常找借口不出示这些文件的原件,要么说正拿着相关文件在报批某项手续,要么就说文本放在离售楼处很远的公司本部。

售楼人员往往会先要求客户签订认购书或合同,而客户一旦交完订金或购房款,再有什么问题,开发商(售楼人员)便会即刻变脸,客户再也见不到售楼人员在推销房屋时那充满春意的笑脸。

几经斟酌后,客户便要决定购房了,因此得与开发商签订《商品房买卖合同》。

一般情况下,开发商(售楼人员)会递给客户一份拟好的合同,合同会有许多空白的地方,有些地方是有待双方确定后注入相关内容的,而有些选择性填写处可能还空着。

这时,购房者往往以为该说的都已注明了,合同就算是完成了,殊不知就是这些空白处为开发商日后作弊提供了条件。

比如,标准合同第十五条迟延办理产权证的,违约金每日按已付房款的万分之三计算,但您一不留神,开发商(售楼人员)便将此条款设计成按购房全款的万分之三承担违约责任。

或者在不能按时办理好时,干脆让购房人退房。

还有的合同中写明的违约条款表面上貌似公平,实际不公平。

例如:约定任何一方解除购房合同都要支付总房款40%的违约金。

这实际上只是限制购房人,开发商自己一般不可能将卖出去的房子再收回不卖。

以上,我们对购房陷阱的几种情况做了简单归纳,实践中还有许许多多的陷阱,我们在此就不再一一列举。

为避免购房人吃亏上当,我们提出防止陷阱的对策如下:

第一,要有强烈的法律意识。

对于购房人来说,挑选所购房屋的位置、压低价格固然重要,但我们认为更重要的是要时刻警觉。

我们要看到在尚不规范的房地产市场中,陷阱无处不在。

因此,学习了解有关法律、法规,向专业人士(特别是专业律师)咨询、了解有关购房方面的法律规定、知识是十分必要的,惟有此,才有可能较好地维护自己的合法权益。

其次,要充分行使法律赋予的权利,在交易过程中始终坚持平等互利、协商一致的原则。

平等交易是一个法律原则。

目前在房地产交易过程中,开发商(售楼人员)处在强势地位,与购房者之间信息极不对称,存在种种开发商(售楼人员)以强凌弱、做霸王买卖的现象。

为此,消费者要摆正心态,不畏强权,购房时要把问题搞清、搞细,对合同条款有异议、约定不明确、不满意的,就坚决不签,坚决不买;该坚持的原则就一定要坚持,不要图一时之快,随便妥协,从而给自己带来无穷的烦恼和巨大经济损失。

再次,要认真签约,保留好证据。

在购房过程中,不要轻信开发商(售楼人员)的花言巧语。

在签署合同时一定要认真审查每一个条款,把相关问题问清楚、搞清楚;您希望得到的一切承诺,和双方业已形成的协议内容,务必以书面形式记录下来,以免日后空口无凭。

收楼时和入住后,一旦发现问题,应保存好各种证据,必要时对相关事实可以通过办理公证的方式保留证据,以证明侵权事实的存在。

最后,要学会依靠专业人士、拿起法律武器维护自己的权利。

房屋买卖不同于一般消费,涉及工程、质量、合同、物业管理等多个领域,有关法律法规比较复杂。

购房人即使经多方考察,一般也很难通过个人的努力搞清问题的症结所在。

因此,如果发生了对您不利的事情,或者您预料到风险可能到来时,为有效地维护自己的`正当权益,就应及时和该领域专业人士、法律界人士、中介机构、维权组织取得联系,以求得帮助。

购房合同 篇7

卖方:

联系方式:

买方:

联系方式:

卖方公证人:

联系方式:

买方公证人:

联系方式:

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产,达成如下协议:

第一条:房屋基本状况。

甲方所售房屋位于,号楼,东单元六楼东户,主房建筑面积平方米,储藏室平方米,水电暖及通信设施均齐全。

1、甲方自愿将房屋出售给乙方。

2、乙方自愿购买上述房屋。

4、甲乙双方公证人系与双方无任何血缘关系的中华人民共和国合法公民,且对该房屋买卖的有关事项清楚明确。

第二条:房屋价格。

甲乙双方约定房屋的成交总价格为元整。该价格包括附属设施及其他配套设施的转让费用。

第三条:房屋付款及过户等相关相应费用的缴纳。

4、截至本合同签订之日,甲方因使用该房屋产生的各项未结费用应有甲方承担。

6、待房产买卖手续办理完后,水表、电表、煤气表、天然气表、有线电视等相关设施的更名手续应由甲方协助办理。

第四条:甲乙双方需充分认识的相关条款,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同。

6、本合同未进事宜应由甲乙双方另行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

第五条:甲乙双方的违约责任:

5、甲乙双方对本合同规定的第四条:甲乙双方需充分认识的相关条款无异议,若甲乙其中一方由此产生异议视为该方违约,另一方有权追究该方的刑事责任,并要求该方赔偿损失。

第六条:本合同履行如发生争议,由甲乙双方在公证人的公正下友好协商解决,协商不成的,可向市中区人民法院提起诉讼。

第七条:本合同自买卖双方及双方公证人签字或盖章之日起生效,合同一式四份,双方及双方公证人各执一份。

第八条:买卖双方约定的其他事项:在双方可以办理房产过户手续时,甲乙双方应另行签订一份房屋买卖合同报房产管理部门。

第九条:甲乙双方及双方公证人签章:

卖方签章:买方签章:

卖方公证人签章:买方公证人签章:

年月日年月日。

附属合同。

甲方售出房产的房产证明表示该房产的现有储藏室应为号储藏室,该储藏室甲方父母正在使用,由于储藏室的所有权在房产证明上无法更改,现甲方与乙方协商将同楼的号储藏室与本房产的号储藏室交换使用一段时间,甲乙双方协商甲方将此储藏室整理完毕后,即可换回储藏室使用权,在交换储藏室使用权期间双方不得干预另一方对自方享有使用权的储藏室的正常使用,甲乙双方均不得以此向另一方索要费用,若期间公司要求或允许置换房屋,乙方享有房产证明的现有号储藏室的置换福利,甲乙双方均不得以此为由提出变更和解除合同,特此证明!

卖方签章:买方签章:

卖方公证人签章:买方公证人签章:

年月日年月日。

最新财产赠与合同八篇


你找的合同文书模板是否具备参考价值呢?合同对我们的重要性越来越明显。当事人订立合同,应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力,如果你对“财产赠与合同”感到好奇请参考下面为你准备的资料,请您耐心读完并参考本文!

财产赠与合同【篇1】

赠与人:

受赠人:

赠与人将其房屋赠与受赠人,经双方当事人协商一致,签订本合同,以明确双方的权利义务。

第一条赠与房屋状况

房屋坐落

房屋规格

房屋面积

备注:该房屋已于年月日出租给(姓名)使用。

第二条受赠人的义务

受赠人取得赠与房屋所有权,不得解除与 的租赁合同,除非 主动提出终止租赁合同。

第三条赠与房屋的交付

赠与人与受赠人于年月日共同到房地产部门办理产权过户手续。

第四条合同的变更与终止

赠与房屋尚未交付时,赠与人经济状况显著恶化,可以变更或终止合同。但可以适当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。

赠与合同的内容要具体明确,赠与合同主要包括:合同当事人双方、赠与的财产名称、财产目前状况、赠与合同履行的时限以及方式、赠与是否附条件以及什么条件、赠与合同的违约责任以及争议解决方式。赠与人根据自己的意愿。

第五条赠与的撤消

受赠人有下列情形之一的,赠与人可以撤消赠与:

(1)受赠人不履行赠与合同约定义务的。

(2)严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。

第六条争议的解决方式

一切与本合同有关的纠纷,首先由双方当事人协商解决。协商不成,任何一方可以向仲裁庭申请仲裁。

第七条合同的补充

本合同如有未尽事宜,一律按照《中华人民共和国民法典》及有关规定,经合同双方协商一致,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

应对赠与财产进行详细约定,若内人未详细约定,赠与人可能随时转移、撤销或者改变赠与。受赠人无法拿到赠与物。

第八条本合同正本一式两份,双方各执一份。

赠与人:

受赠人:

签订时间:年月日

财产赠与合同【篇2】

财产赠与合同样本一

甲方(赠与方):_________(姓名)

乙方(受赠方):_________(姓名)

双方根据《中华人民共和国合同法》就赠与事项达成如下协议

1.赠与物的状况:______________________________ 。

(包括赠与物的名称、质量、数量、所在地等)

2.甲方对赠与物应承担如下责任、义务:________________。

(明确甲方的权利担保,瑕疵担保义务及相关的责任)

3.甲方享有____________________________________________的权利。

(明确甲方的撤销权及其他权利)

4.乙方为接受赠与应履行下述义务:________________。

(甲、乙双方应对所附义务有明确约定,乙方应按约定履行义务)

5.其它:____________________________________________。

甲方(签字):________乙方(签字):________

住址:________________住址:________________

电话:________________电话:________________

________年____月____日________年____月____日

签订地点:____________签订地点:____________

财产赠与合同样本二

甲方:乙方:

地址:地址:

邮编:邮编:

电话:电话:

法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):

开户行:开户行:

帐户:帐户:

甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

甲乙双方就赠送(赠与的标的物)______事宜达成协议如下:

一、甲方将其所有的(标的物)______赠送给乙方,其所有权证明为:(写明证明甲方拥有所有权的证据名称,如赠与房屋,就应有房产所有权证,赠与微机应有购买该微机的发票等)

二、赠与物的交付

(写明交付的条件,在什么时间、什么地方交付,办理什么手续等等)

三、乙方应在期限内办理所有权转移的手续,逾期不办的,视为拒绝赠与(也可以约定其它条件)。

四、本合同自日起生效(可以写自公证之日起生效)。

五、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方:(签字、盖章) 乙方:(签字、盖章)

签约日期:年月日

财产赠与合同样本三

甲方(遗赠人):×××(写明姓名、住址)

乙方(受赠人):×××(写明姓名、住址)

甲乙双方就遗赠事宜达成协议如下:

一、甲方所有的×××(写明遗赠财产的基本情况),在甲方死亡后赠送给乙方。其所有权的证明为:(写明证明甲方拥有所有权的证据名称,如赠与房屋,就应有房产所有权证)。

二、乙方应于每月十日前给付甲方生活费××元,医疗补助费××元(可以约定其他费用)。

三、乙方应在甲方去世后三十日内办理赠与财产的所有权转移手续。逾期不办的,视为拒绝遗赠,其遗产可按法定继承处理。

四、甲方应负对遗赠财产的维护责任,不得随意处理遗赠的财产。如果甲方故 意将财产损坏或者送给他人的,乙方有权要求甲方修理、更换或者收回;甲方拒不修理、更换或者收回的,乙方有权终止协议。

五、乙方应当按时给付甲方费用。逾期给付的,甲方有权要求乙方履行协议。如果连续三个月不给付费用的,甲方有权终止协议。

六、本协议自××日起生效(可以写自公证之日起生效)。本协议一式两份,双方各执一份。

甲方:×××(签字、盖章)

乙方:×××(签字、盖章)

×年×月×日

财产赠与合同【篇3】

关于个人财产赠与的合同协议范本赠与人:受赠人:赠与人根据自己的意愿,在没有任何外界干扰的情况下,决定将属于自己所有的财产赠与人下列人员:

本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出十天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件。

1.(受赠人姓名):赠与其坐落于X市X区X大街号平房五间,房产权证号为::。

2.(受赠人姓名):赠与其坐落于X市X区X街弄号楼公寓房一套。房产权证号:-:。

3.(受赠人姓名):赠与其赠与人珍藏的图书、字画、古董共册(幅、件)。清单附后。

4.(受赠人姓名):赠与其赠与人所创办的X企业股份。赠与人拥有该企业的股份共股,占该企业全部股份的`%。这些股份全部归其所得。赠与人所担任的董事长一职,由其担任至届满。届满之后是否继续担任,由董事会决定。在赠与人正式签字并公证之后生效。在本合同生效之后,由受赠人办理相关的登记手续。

本赠与合同系双方自愿申请___、___为其进行见证,并系自愿签订。本合同一式三份,由赠与双方与见证人各执一份。本合同有任何涂抹均系无效。如有纠纷,双方可在签订合同管辖地起诉违约方。

受赠人(签字):________年____月____日

________年____月____日签订地点:

签订地点:

财产赠与合同【篇4】

赠与人(甲方):

受赠人(乙方):

赡养人(丙方):

甲、乙、丙三方经充分协商一致,自愿签订如下财产赠与赡养合同:

一、甲方自愿将所有的财产全部无偿赠与乙方。包括:位于 的'底商一处,位于 亩的土地承包经营权及地面附着物和定着屋(房屋 平方米)。

二、上述赠与财产交接时间为 年 月 日,甲方应将所有财产交付乙方。赠与财产交接前的债权债务由甲方负责,赠与财产交接后的债权债务由乙方负责。

三、乙方自愿接受上述财产全部产权,并保证在财产交接之后办理土地承包经营权变更手续和房屋产权变更登记手续。办理上述土地承包经营权变更手续和房屋产权变更登记的税及相关费用由乙方负责。

四、在甲方将所有的全部财产赠与乙方后,丙方自愿承担对甲方的赡养义务。应尽心照顾甲方日常生活,并在甲方过世后,负责甲方的丧葬事宜。

五、本合同未尽事宜,双方可签订《补充协议》。该协议与本合同具有同等法律效力。

六、本合生效后,如任何一方违约,违约方依法赔偿守约方因此造成的实际损失。丙方如不履行对甲方的赡养义务,则甲方有权撤销对乙方的赠与。本合同发生争议,甲、乙双方可以协商解决,协商不一致时,向人民法院起诉。

七、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,自各方同意并签字后生效。

甲方(赠与人):

乙方(受赠人):

丙方(赡养人):

合同签订时间:

年 月 日

财产赠与合同【篇5】

根据《xxx合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就赠与事宜订立本合同,以兹共同遵照执行:

第一条赠与财产

1.本着双方自愿的原则,甲方捐赠下列财产归乙方个人所有。

2.甲方将其所有的_______________(写明标的物)赠送给乙方,其所有权证明为:_______________(写明证明甲方所有权的证据名称)

3.赠与现金:人民币___________元(大写___________元)

第二条赠与财产的状况

1、名称:________________________________

2、数量:________________________________

3、质量:________________________________

4、价值:________________________________

5、(是/否)有瑕疵:_______________________

第三条赠与物的交付

1、交付时间:________________________________

2、交付地点:________________________________

3、交付方式:________________________________

第四条赠与财产用途:

甲方赠与财产只能用于________________________,乙方不得擅自改变赠与财产的用途。如果确需改变用途的,应当征得甲方的同意。

第五条赠与的撤销

1、乙方有下列情形之一的,甲方有权撤销赠与:

(1)严重侵害甲方或者甲方的近亲属;

(2)对甲方有扶养义务而不履行;

(3)不履行赠与合同约定的义务;

(4)法律规定的其他情形。

第六条赠与物的损毁

因甲方故意或者重大过失致使赠与的财产毁损、灭失的,甲方应当承担损害赔偿责任。

第七条甲方权利

甲方有权向乙方查询捐赠财产的使用、管理情况,并提出意见和建议。对于甲方的查询,乙方应当如实答复。

第八条争议解决

财产赠与合同【篇6】

甲方(赠与人):_________

乙方(受赠人):_________

甲乙双方就赠送_________事宜达成协议如下:

一、甲方将其所有的_________赠送给乙方,其所有权证明为:_________。

二、赠与财产的状况

1、名称:_________

2、数量:_________

3、质量:_________

4、价值:_________

三、赠与目的:_________

四、赠与物的交付

1、交付时间:_________

2、交付地点:_________

五、乙方应在_________期限内办理所有权转移的手续,逾期不办的,视为拒绝赠与。

六、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_____种方式解决:

赠与合同的内容要具体明确,赠与合同主要包括:合同当事人双方、赠与的财产名称、财产目前状况、赠与合同履行的时限以及方式、赠与是否附条件以及什么条件、赠与合同的违约责任以及争议解决方式。赠与人根据自己的意愿。

1、提交_________仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

七、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

八、其他约定事项_________。

九、本合同自_________日起生效(可以写具体的生效时间,也可以写自当事人签章之日起生效)。

十、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

_________年____月____日_________年____月____日

财产赠与合同【篇7】

甲方(遗赠人):×××(写明姓名、住址)

乙方(受赠人):×××(写明姓名、住址)

甲乙双方就遗赠事宜达成协议如下:

一、甲方所有的×××(写明遗赠财产的基本情况),在甲方死亡后赠送给乙方。其所有权的证明为:(写明证明甲方拥有所有权的证据名称,如赠与房屋,就应有房产所有权证)。

条:甲方承诺此赠与协议不可撤销,此房产在未办理过户之前所有权益归乙方所有。

二、乙方应于每月十日前给付甲方生活费××元,医疗补助费××元(可以约定其他费用)。

三、乙方应在甲方去世后三十日内办理赠与财产的所有权转移手续。逾期不办的,视为拒绝遗赠,其遗产可按法定继承处理。

条:在本房产符合办理该房屋过户手续时,甲方应按约定积极协助乙方转移办理过户手续。

四、甲方应负对遗赠财产的维护责任,不得随意处理遗赠的财产。如果甲方故 意将财产损坏或者送给他人的,乙方有权要求甲方修理、更换或者收回;甲方拒不修理、更换或者收回的,乙方有权终止协议。

条 赠与财产赠与人将其所有的_________(写明标的物)赠送给受赠人,其所有权证明为:

五、乙方应当按时给付甲方费用。逾期给付的,甲方有权要求乙方履行协议。如果连续三个月不给付费用的,甲方有权终止协议。

但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由受赠人负担。

六、本协议自××日起生效(可以写自公证之日起生效)。本协议一式两份,双方各执一份。

甲方:×××(签字、盖章)

乙方:×××(签字、盖章)

×年×月×日

财产赠与合同【篇8】

甲方:_______________________

住所:_______________________

身份证号:___________________

乙方:_______________________

住所:_______________________

身份证号:___________________

为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务,甲乙双方本着诚实信用的原则,并根据有关法律法规,制订本协议,以资共同遵守。

从赠与人的角度考虑,赠与行为在交付财产或转移权利之前有可能撤销,建议不对赠与合同进行公证,因为一旦公证将很难撤销;若担心赠与人在赠与财产权利转移之前撤销赠与,则应积极劝说赠与人将赠与合同进行公证。赠与人(签字):X年____月____日签订地点:

第一条

甲方决定将位于_________区_________街_________楼_________层_________号的房屋一套,建筑面积_________平方米无偿赠与给乙方;乙方同意接受此赠与。

第二条 甲方保证其对上述房屋拥有所有权。

第三条

甲方保证本次赠与并无任何恶意,而且已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方(但甲方不保证本次赠与物完全无瑕疵),否则,愿意对因此给乙方造成的损失承担赔偿责任。

受赠人:赠与人根据自己的意愿,在没有任何外界干扰的情况下,

第四条 应甲方的要求,乙方保证将房屋不用于违法(或双方约定的其他事项)等事项。

第五条 乙方违反第四条的约定,甲方有权收回上述房屋。

第六条

在本协议生效后,甲方应在_________日内向乙方移交上述房屋;并应在_________日内协助乙方到有关房产管理部门办理有关变更登记的手续。

第七条

乙方无须向甲方支付任何费用,但与移交上述房屋有关的费用包括到有关房产管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由乙方负担。

双方均认可,签订本协议内容是自己的真实意思表示,并已向中国咨询了解过法律有关规定,也明确签订本协议的法律后果;双方亦认可。

第八条 违反本协议的约定为违约行为,应承担违约责任。

第九条 违约方应向对方赔偿一切损失。

第十条 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

第十一条 本协议在双方签字后生效。

甲方:_______________________

乙方:_______________________

日期:_______________________

相关推荐
最新更新
关于愧疚的作文七篇

愧疚的作文 01-11

打篮球缓解压力短句汇集

打篮球缓解压力短句 打篮球缓解短句 01-11

蜜蜂作文9篇

蜜蜂作文 01-11

企业职工心得体会热门10篇

企业职工心得体会 01-11

经典英文语录32句

英文语录 01-11

2024政治教案(锦集12篇)

政治教案 01-11

一家幸福的文案(精选50句)

一家幸福的句子 一家幸福快乐的句子 01-11

跑操口号

跑操口号 01-11

商业用房租赁合同系列14篇

商业房租赁合同 01-07

叙事作文看电影

叙事作文电影 01-11

最新服务合同

服务合同 12-23

全部分类