【#范文大全# #动工合同十一篇#】随着社会法制意识不断升高的现在,重视合同的人变得越来越多。订立合同时盖章方的真实意思表示一点上容易产生争议,您知道应该怎么拟制合同吗?为了方便操作建议您收藏本网页的地址。

动工合同 篇1
一、协议书背景
随着城市建设的不断推进,动工协议书成为了更加重要的文件。动工协议书是由建设方和承建方签署的一种合同,其中包含了各方的权利、责任、义务等内容,为了确保工程的顺利进行,保障各方的权益,动工协议书显得尤为重要。
二、动工协议书内容
1. 工程概况
动工协议书首先应该明确涉及的工程概况,包括工程名称、工程地点、工程规模、工程周期等。这些信息的明确有助于确定工程的范围和目标。
2. 合作方式
动工协议书应明确合作方式,即建设方与承建方之间的合作关系。合作方式可以是合资、合作、委托等形式之一。合作方式的明确可以保障两方在工程中的权益。
3. 工程完成标准
动工协议书还应明确工程的完成标准,即工程质量要求。工程方应按照国家相关标准和规范完成工程,确保施工的质量和安全。
4. 工程进度安排
动工协议书中应明确工程进度安排,即工程计划。工程计划应涵盖工程各个阶段的时间节点、工序安排、材料供应等内容,从而确保工程按时完成。
5. 合同付款方式
动工协议书中应明确合同的付款方式,即双方达成的金额与付款时间节点。付款方式可以分为首付款、分期付款等,确保工程方能按时获得工程款项。
6. 变更与解除
动工协议书中应对变更与解除事宜进行规定。如果工程方需要更改工程设计或进度安排,需要事先与承建方协商并达成一致。如果出现违约情况,双方也需要明确违约责任与解除方式。
三、动工协议书的重要性
1. 维护权益
动工协议书能够明确双方的权益,确保双方在工程中能够得到应有的权益保障。如果没有动工协议书,可能会导致争议的出现,损害双方的利益。
2. 规范工程管理
动工协议书中的规定能够对工程进行管理和约束,避免工程的随意变动和违法违规行为的发生,保障工程质量的稳定和可靠。
3. 明确责任
动工协议书明确了各方的责任和义务,对于双方在工程中的行为有明确的规定,使各方能够按照规定完成各自的责任。
4. 保障工程顺利进行
动工协议书明确了工程的进度安排和付款方式,可以确保工程能够按时进行,并保障工程方按时获得工程款项。
四、动工协议书的签署及履行
签署动工协议书时,双方应全面审查协议的内容,并在明确理解后在协议书上签字确认。双方交付协议的一方应保留一份正本,以备后续参考。
在工程进行过程中,双方应按照协议书的约定进行履行。如果发生变更或争议,双方应协商解决。双方应本着诚信原则,确保协议的履行。
总结:
动工协议书是城市建设过程中的重要文件,能够保障各方的权益,规范工程管理,明确责任义务。协议书的签署和履行需要双方共同努力,遵循诚信原则,确保工程的顺利进行。合理明确的动工协议书对于工程的成功完工起到了重要的作用。
动工合同 篇2
动工合同是指在施工项目启动前,由业主与承包商签订的一份具有法律效力的文件。它规定了施工项目的目标、工期、价款以及各方的权利和责任等内容,旨在明确双方的权益,并对双方进行合理的约束,保证工程的顺利进行。
动工合同通常包含以下几个部分:项目背景、工程目标、工程范围、工期要求、价款支付方式、质量要求、安全保障、设备材料供应、双方权利和责任、争议解决等。
动工合同中的项目背景部分主要介绍施工项目的背景信息,包括项目的名称、地点、所涉及的面积或长度、项目的业主以及项目的规模等。这部分内容有助于让双方对项目有一个全面的了解。
工程目标部分明确了施工项目的具体目标和期望的结果。这些目标可能包括工程的完工时间、项目的质量要求以及相关的技术规格等。通过明确这些目标,双方可以在开工前就理解对方的期望,以便更好地合作。
工程范围部分是动工合同中最为核心的内容之一。它详细描述了施工项目的具体工程范围,包括需要进行的具体工程项目、工程量以及相应的技术要求等。这部分内容的准确性和清晰度对合同的执行至关重要,它直接关系到工程项目的效果和质量。
工期要求部分规定了施工项目的工期要求,包括开始日期和完成日期。这一部分对于计划工期的制定和合理安排具有重要意义,它对工程项目的管理和监督起到了关键的作用。
价款支付方式部分规定了业主支付给承包商的价款方式和支付时间的安排。在这一部分中,可以明确工程款的支付比例及支付节点,以及业主是否会根据工程的阶段性完成情况进行支付等。这样的规定有助于合同的执行和工程款的合理支付。
质量要求部分是动工合同中不可或缺的一部分。通过对施工项目的质量标准和验收标准的约定,可以确保工程的质量达到预期目标,并提供了应对质量问题的解决办法。
安全保障部分规定了施工项目的安全保障措施以及双方的安全责任与义务。这包括对施工现场的安全管理、工人的安全培训和防护设施的配备等。通过明确安全保障的措施,可以有效预防事故的发生,保障工程的顺利进行。
设备材料供应部分规定了施工项目中所需的设备材料的供应方式、供应商以及品质要求等。这样的规定有助于保证施工项目所使用的设备和材料的质量,从而保证工程的顺利推进。
在双方权利和责任部分,详细规定了业主和承包商在施工项目中的权利和责任。这包括业主的设计变更权、承包商的施工权利,以及双方在工期延误或质量纠纷等方面的责任划分。
争议解决部分规定了双方在合同履行中的争议解决办法。这一部分可以确定争议解决的程序和方式,如友好协商、仲裁或诉讼等。这样的规定有助于避免合同纠纷的发生,保障合同的顺利执行。
小编认为,动工合同作为施工项目启动前的一份具有法律效力的文件,对双方的权利和责任进行了明确的规定。它确保了施工项目的顺利进行,保障了双方的合法权益。因此,动工合同的签订和执行对于施工项目的顺利推进至关重要。
动工合同 篇3
一、甲方:
姓名:xxx
性别:男/女
年龄:xx
职业:xxx
身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
联系电话:xxxxxxxxxxx
住址:xxxxxxxxxxxx
二、乙方:
企业名称:xxxxxxxxxxxx
法定代表人姓名:xxxxxxxxxx
注册资本:xxxxxx元
住所:xxxxxxxxx
联系电话:xxxxxxxxxx
三、协议内容
根据甲方的要求,乙方同意承担下述工程的施工任务,并签署本协议书。
1. 工程名称:xxx工程
2. 工程地点:xxxxxxxx
3. 工程范围和内容:
a) xxxxxxxx
b) xxxxxxxx
c) xxxxxxxx
4. 工程进度:
a) 开工日期:xxxx年xx月xx日
b) 竣工日期:xxxx年xx月xx日
5. 工程费用及付款方式:
a) 总工程费用:xxxxxx元(大写:xxxxxxxx元)
b) 付款方式:分期付款,具体约定如下:
第一期:xxxx年xx月xx日前支付工程费用的xx%(大写:xxxx元)
第二期:xxxx年xx月xx日前支付工程费用的xx%(大写:xxxx元)
...
第n期:xxxx年xx月xx日前支付工程费用的xx%(大写:xxxx元)
最后一期:计算剩余工程费用后支付,于xxxx年xx月xx日前支付(大写:xxxx元)
6. 工程质量要求:
a) xxxxxxxx
b) xxxxxxxx
c) xxxxxxxx
7. 工程安全与环保:
a) 乙方承诺按照国家有关法律法规和相关规定,确保工程施工过程中的安全和环保工作,并及时处理工程中可能产生的噪音、扬尘、废水等问题。
b) 甲方有权要求乙方采取相应的措施,保证工程施工操作的安全,以避免施工过程中的人员伤亡及财产损失。
8. 保修期限:
a) 工程竣工验收合格后的保修期限为xxxx年
b) 在保修期限内,发生因乙方施工质量问题引起的设备故障或其他质量问题,乙方负责免费维修或更换。
9. 变更和解除合同:
a) 若工程施工过程中,因设计变更或甲方需求变化等原因,需对合同进行修改,则需经双方协商一致,并签署书面变更协议。
b) 若因不可抗力或其他合同约定情况,导致无法履行合同,双方可协商解除合同。
10. 违约责任:
a) 若甲方未按照约定时间支付工程款项,甲方需向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按照逾期天数计算,每天按照应付款项的千分之五计算。
b) 若乙方未按照约定时间完成工程或工程质量不符合约定要求,乙方需向甲方支付违约金,违约金按照延期天数计算,每天按照应付工程费用的千分之五计算。
四、其他约定事项
1. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议约定的内容是双方壹致同意的,执行中无不可抗力因素发生时,按照国家相关法律法规处理。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并在施工期间有效。
甲方(签字/盖章): 乙方(签字/盖章):
日期: 日期:
以上是根据动工协议书标题所写的一篇详细且生动的文章,共计1000字以上。在协议中详细列举了甲方和乙方的基本信息,包括姓名、联系方式以及企业名称、法定代表人等。同时,协议还明确了工程的名称、地点、范围和内容,以及工程的进度、费用及付款方式。另外,协议也规定了工程质量要求、工程安全与环保措施、保修期限等条款,并约定了变更和解除合同的程序以及违约责任。协议中还约定了其他相关事项,并要求双方签字盖章,确保协议的有效性和合法性。以上内容仅供参考,实际编写时需根据具体情况进行修改和完善。
动工合同 篇4
为全面贯彻落实《劳动合同法》,进一步规范用工单位用工行为,切实维护广大劳动者的合法权益,我千峰北路社区劳动保障站的工作人员在区劳动局及街办劳动保障所的指导下,在本辖区内开展了“关于开展用人单位遵守劳动合同法情况百日专项检查行动”,现将检查工作总结如下:
一、指导思想
我社区劳动保障站以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实十七大精神,服从服务于全市改革、发展、稳定的大局,加大劳动保障执法力度,全面做好推进《劳动合同法》的贯彻落实工作,切实保障劳动者的合法权益,维护劳动关系和谐稳定,促进经济发展和社会进步。
二、工作方法和步骤
1、加大宣传力度。此次活动以劳动合同为依据,我社区劳动保障站的工作人员利用黑板报、社区博客等多种形式向辖区内的居民进行宣传。
2、普及劳动合同法律知识。对用人单位普及劳动合同法律法规,提高了用人单位与劳动者签定劳动合同的自觉性与主动性,向相关人员提供有关依法用工的咨询建议,帮助用人单位自觉遵守各项法律规定。
3、畅通沟通渠道。及时公布咨询、投诉以及举报电话,畅通了群众投诉举报渠道,引导广大劳动者全面、正确地理解劳动合同法规定的各项权利和义务,通过法定渠道依法维护自己的合法权益,营造了维护劳动者合法权益的法制环境。
4、上门摸底排查。此次检查行动,我社区劳动保障站的工作人员对所管辖的13家规模较大的用人单位进行了多次摸底,并且了解和掌握了相关用工信息,建立了定期巡检制度。通过摸底排查得知,本辖区的用人单位在工资支付情况方面和遵守相关劳动保障法律法规方面都落实得很好,但是,在用人单位与劳动者签订劳动合同与社会保险登记和缴费的情况离政府制定的制度有一定的差距,尤其是餐饮业,洗车行等单位,因人员流动性较大,致使他们签定合同与社会保险登记和缴费的情况难以全面落实。对此,我社区劳动保障工作站的工作人员对他们进行了相关法律法规的宣传,使其在思想上认识并加以重视,争取早日进行整改。
通过此次检查行动,我们充分宣传了国家劳动保障法律法规、对维护广大劳动者合法权益、促进经济社会发展,促进社会和谐都有重要意义。
动工合同 篇5
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根据 (以下简称甲方)的监检申请, (以下简称乙方)对甲方申请的 产品进行监督检验。为明确双方职责,保证监检工作顺利开展,经甲、乙双方协商,就监检工作事宜达成如下协议:
一、监检依据
1、《特种设备安全法》;
2、《特种设备安全监察条例》;
3、□TSG G0001-20__《锅炉安全技术监察规程》;
4、□TSG 21-20__《固定式压力容器安全技术监察规程》;
5、□TSG R0005-20__《移动式压力容器安全技术监察规程》;
6、□TSG R0009-20__《车用气瓶安全技术监察规程》;
7、□TSG R0006-20__《气瓶安全技术监察规程》;
8、□TSG G7001-20__《锅炉监督检验规则》;
9、□TSG R7004-20__《压力容器监督检验规则》;
10、□TSG R7003-20__《气瓶制造监督检验规则》;
11、□TSG D7001-20__《压力管道元件制造监督检验规则(埋弧焊钢管与聚乙烯管)》;
12、相关产品标准。
二、监检中双方职责
1、甲方按监督检验规则要求提供相关文件。
2、甲方应在自检合格的基础上交付乙方监检,并向乙方提供自检合格说明。
3、甲方应当确定制造监检联络人员。对A类制造监检项目,甲方应当向监检人员告知制造监检时间或者与监检人员约定制造监检时间。
4、乙方应当向甲方通告乙方编制的制造监检作业指导书和监检人员名单。
5、乙方工作人员在现场应遵守甲方的有关安全生产制度,同时遵守乙方检验检测安全管理程序的有关要求。
三、监检收费:
根据(鄂财综发[20__]39号)关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》要求,暂停锅炉压力容器压力管道元件产品监督检验收费,如收费规定发生变化,按相关文件执行。
四、乙方保证其是经国家质检总局核准的具有检验检测能力的机构,依照相关规定进行检验检测工作。8个工作日内向甲方出具锅炉压力容器压力管道元件制造质量监督检验证书,并对检验检测结果、结论承担法律责任。
五、检验协议时效及注意事项
本协议长期有效,有效时间按年进行计算。每一合同年度到期之前一个月可进行补充或者部分条款修改,作为协议附件,与协议具有同等效力。
六、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
本协议一式四份,甲乙双方各持二份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
(盖章) (盖章)
甲方法人代表(或委托代理人): 乙方法人代表(或委托代理人):
日 期: 日 期:
动工合同 篇6
甲方(需方):
乙方(供方):
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,为明确双方的权利和义务,按照诚实、守信、平等互惠的原则,经双方协调一致签订本合同。
一、货品说明及要求:
型号、数量见下表。
2、合计:人民币xxxxxxxxxxxx元整
二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:
1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。
产品合格证及由第三方权威机构出具的质量检测报告等,以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件,或与甲方提供的样品不符的,甲方有权拒收货物,若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。
灯体外观漆面完整光滑,烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。
4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配,并设置有固定安装装置,导线与灯体连接长度为0.4米,并有软套管保护导线。
光源及灯具的安装配件,乙方应无条件更换并负责更换安装。
三、交货地点、时间、方式及费用负担:
交货地点:xxxxxxxxxxxxx。
交货时间:合同生效之日起xxx天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。
手续交接:货物由甲、乙双方共同验收,办理好交接手续,乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间,货品需经双方签字确认。费用负担:乙方承担。
四、乙方提供服务:
1.乙方就灯具安装负责技术支持与指导。
2.乙方所提供的灯具质保期为贰年,电器光源部分质保期为壹年。
五、结算、付款方式:
预付款:签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的xx%。结算方式:结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。
付款方式:货到检查合格后付总货款的xx%,剩余xx%为质保金,质保期满后一次性付清。
六、双方权利和责任:
1、乙方应保证及时供应优质,合格,符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。
2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务,乙方有权拒绝送货。
3、乙方迟延交货,每超过一日向甲方支付合同总价款xx‰的违约金。
4、乙方迟延交货超过三日的,除按前款规定支付违约金外,甲方还有权解除合同,乙方已收取的价款应全额返还。
5、甲方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给乙方造成的损失。
七、协商与仲裁
本合同的履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商无果,可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。
八、合同说明
合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效,至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同,违约方必须向对方支付总货款的xx%作为违约赔偿金。
九、其他约定的事项
税务登记证、法人身份证的复印件,如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。
2、本合同一式份,甲方份,乙方份。
3、其他与合同有关的协商事项,均以双方认可的文字函电为依据,其为合同不可分割的组成部分。
4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起,双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。
5、未尽事宜,双方协商处理。
十、合同签订:
甲方乙方单位名称(章):单位名称(章):甲方代表人:乙方代表人:地址:开户行:银行账号:联系人(电话):传真:年月地址:开户行:银行账号:联系人(电话):传真:年月
动工合同 篇7
甲 方(采购方):
地 址:
乙方:
地 址:
法定代表人:
授权代表: 电 话: 传 真:
甲方因生产经营需要,经甲乙双方友好协商,本着长期合作、互惠互利、诚实自愿、规范供货为原则,就甲方向乙方采购所需物品,双方一致同意达成如下合同内容:
第一条:合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物:(详见甲方的货物采购定单)
第二条:合同价格
本合同为非固定总价合同,甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格,具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、17%的国家税费和可能出现的保险费、知识产权费。本合同价格还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方提供的货物运输人员费用、以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内,甲方无须另行支付乙方费用.
第三条:本合同的有效组成文件
下列有关本采购合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些附件包括但不限于:
1、甲乙双方确认的甲方货物采购定单、乙方销售单(传真件有效);
2、必要时甲方提供给乙方保管的模具技术图纸资料;
3、乙方企业法人或企业营业执照副本复印件以及国家规定需要的乙方企业货物生产许可证复印件;
4、乙方必须提供的出售给甲方的货物合格证明、货物质量保证保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、符合税法要求的17%税率的货物增值税专用发票;
5、甲方确认的乙方货物合格验收报告或验收单.。
6、必要时甲乙双方签定的补充协议。
第四条:权利保证
乙方应保证甲方在使用乙方货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他所有权权利的起诉。一旦出现侵犯他人合法权益,乙方应承担全部责任,由此导致甲方产生经济损失的,乙方应赔偿甲方因此所产生的全部经济损失.
第五条:质量保证
1、乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为18个月,自甲方验收合格之日起计算;
2、乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性能无特殊说明的,则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。
3、乙方应保证所售货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合甲方要求或本合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责维护和维修,所需费用由乙方全部承担。
第六条:包装要求、包装物的供应和回收
1、乙方提供的全部货物均应按国家规定标准或有利于保护货物的措施进行包装.该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵或邮寄到甲方公司所在地。由于乙方包装不善所引起的货物毁损均由乙方自行承担,甲方有权拒收毁损货物.
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条:交货方式和验收方法
1、乙方出售给甲方的货物由乙方负责送货运输到甲方公司所在地,所产生的运输费用由乙方自行承担.
2、因货物在运输途中发生毁损、灭失的,由乙方自行承担;在运输途中、交货前、卸货中如有乙方指派人员发生人身伤害或货物受损的,由乙方自行负责承担.
3、乙方提供的货物不符合甲方采购定单要求的,或者少交、多交货物的,甲方有权拒收.乙方提前交货的,甲方仍有权按照本合同约定的货款结算期限与乙方结算.
4、每次货物的到货验收包括:型号、规格、数量、外观质量以及货物包装是否完好.
5、乙方应将所提供货物的装箱清单、货物合格证明、货物质量保证保修证明、货物使用说明书(用户手册)、货物自检报告书随货技术资料及配件、随货工具等交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交货的,由乙方承担相关违约责任。
6、甲方在收到乙方货物后对货物进行验收,验收标准按乙方货物现行的国家或部颁标准或行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收;如甲方提供给乙方货物样品的,以甲方样品质量性能为验收标准.乙方每次交货质量合格和数量合格完成说明以甲方质保部门授权代表在出具的书面货物验收报告或验收单中签字并加盖该部门公章确认为准;甲方采取抽样验收的,不能视为乙方货物全部质量合格,以甲方在装配乙方货物在甲方产品上时为验收最后期限,如甲方发现乙方货物有不符合甲方采购定单要求的,甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物,甲方有权按本合同约定顺延因乙方耽误时间支付乙方货款,给甲方造成经济损失的,甲方有权要求乙方赔偿甲方因此所产生的实际损失,乙方赔偿甲方所产生的实际损失后,仍需继续履行本合同义务。
第八条:货款的结算与支付
1、甲乙双方确认的货款结算依据为:采购合同书复印件、甲方采购定单(传真件有效)、乙方开具的17%税率的增值税发票、甲方出具的货物验收报告或验收单原件,甲方按质量合格的货物数量支付乙方货款.如因乙方缺少结算依据的,导致甲方不能按本合同约定期限付款的,甲方不承担逾期付款的违约责任.
2、支付方式:经甲方首次对乙方货物出具书面验收合格报告或验收单后,经甲方财务部门负责人确认签字后支付。
第九条:违约责任
1、乙方不能按期按约交货或部分交货的,甲方有权不予支付乙方货款和解除合同。
2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的,由乙方负责包修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用;
3、乙方违反本合同相关约定的,除应当承担违约责任外,因乙方违约导致甲方还产生其他相关损失的,乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失.
4、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付每日千分之五的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用;
5、在本合同乙方承诺约定的质量保证期内,如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货与乙方解除合同,乙方应退回全部货款,同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的其他相关的经济损失。
6、乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务,经甲方发现并查实,甲方除有权立即解除与乙方的采购合同外,乙方须向甲方赔偿履行合同总价的20%的违约金.造成甲方其他相关损失的,乙方还须赔偿甲方因此遭受的其他相关的经济损失。
7、甲方未按本合同约定逾期付款的,应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金;
8、甲方违反本合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。
9、乙方不得擅自解除本合同,因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的,甲方有权要求乙方承担双方交易金额30%的违约责任,甲方因此还有其他损失的,乙方还应当赔偿甲方的其他相关经济损失。
第十条:保密与保管约定
未经甲方书面同意乙方不得向无关第三方泄露甲方的商业秘密和技术秘密信息,也不得擅自加工、使用或向无关第三方转让、交换、赠与、租赁甲方提供的上述物品以及上述物品的商业秘密和技术秘密,
第十一条:不可抗力
1、不可抗力是指本合同生效后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件,如地震、台风、水灾、火灾、战争等,致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
2、发生不可抗力的一方应立即通知对方,并且在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。
3、发生不可抗力事件时,甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法,并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。
4、如不可抗力事件持续三十天时,甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
5、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的,可以减轻或免除一方的违约责任,一方不能证明不能按本合同约定履行为不可抗力的,应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。
第十二条:本合同的解除与终止
1、解除合同的条件形成:
(1)、甲、乙双方协商一致;
(2)、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
(3)、在履行期限届满之前,乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的;
(4)、乙方其他违约行为致使不能实现合同目的的;
(5)、乙方其他违法行为已影响合同履约的。
2、本合同双方经甲乙双方盖章和授权代表签字日期,即为本合同的生效日期。如双方盖章签字日期不一致时,以最后盖章签字方的盖章和签字日期为合同的生效日期。
3、本合同的“采购物品”最终质保期限届满日期,即为本合同的终止日期。但保密和保管条款、违约责任和赔偿责任的追究、双方履行合同的争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响,并且守约方有权提出索赔。
第十三条 解决争议的方式因履行本合同发生纠纷的,由甲、乙双方协商解决,协商不了的,甲乙双方均有权向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。
第十四条 其它约定条款
本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充协议,经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力。
第十五条: 本合同生效
1、本合同双方经甲乙双方盖章和代表签字日期,即为本合同的生效日期。如双方盖章签字日期不一致时,以最后盖章签字方的盖章和签字日期为合同的生效日期。
2、本合同自双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方(采购方): (盖章) 乙方(供应商): (盖章) 法定代表人: 法定代表人:
授权代表: 授权代表:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
签约地址: 签约地址:
签署日期: 年 月 日 签署日期: 年 月 日
动工合同 篇8
甲方(业主):
乙方(承包商):
鉴于甲方需要就____________项目(以下简称“项目”)进行建设,乙方具备完成该项目的资质和能力,双方经友好协商,达成如下合同:
一、项目概述
项目名称:____________________
项目地点:____________________
项目范围:____________________
项目工期:____________________
二、甲方的权利和义务
1. 提供项目所需的土地、材料、设备等必要条件。
2. 负责项目规划、设计及审批工作。
3. 按照合同约定支付工程款项。
4. 监督乙方的施工质量和进度,提出合理的要求和建议。
5. 保证对项目合法合规,不违反国家法律法规。
三、乙方的权利和义务
1. 负责项目的施工组织、管理及日常维护。
2. 按照国家相关规定和行业标准进行施工,确保工程质量。
3. 保证施工安全,采取必要的安全措施,防止事故发生。
4. 按照合同约定的工期完成项目建设。
5. 负责工程验收,并协助甲方办理相关手续。
四、工程款项及支付方式
1. 工程总造价为人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 合同签订后,甲方支付乙方预付款人民币________元(大写:____________________元整)。
3. 工程进度达到50%时,甲方支付乙方进度款人民币________元(大写:____________________元整)。
4. 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方尾款人民币________元(大写:____________________元整)。
5. 支付方式:通过银行转账或其他双方认可的方式进行。
五、违约责任
1. 如一方违反本合同的约定,应承担违约责任,赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如因甲方原因导致项目无法按期完成,甲方应承担相应的违约责任。如因乙方原因导致项目无法按期完成,乙方应承担相应的违约责任。
3. 如因不可抗力因素导致项目无法按期完成,双方均不承担违约责任。
六、争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
动工合同 篇9
动工合同,指的是在建筑工程开始前签订的一种合同。它规定了建设方和承包方之间的权利和义务,保证了工程的顺利进行。动工合同内容繁杂,需详细、具体、生动地写一篇文章,以阐述其重要性及具体内容。
动工合同对于一个工程项目来说,是至关重要的文件之一。在动工前,建设方与承包方需要就工程的实施、质量、工期、报酬、交付及补救等方面进行详细的讨论和协商,以确保工程的顺利进行。动工合同,是双方的约定和承诺,也是一种法律文书,具有法律效力。
动工合同通常由以下几个部分组成:引言、背景、目的、权利义务、工程要求、工期要求、报酬、交付和补救等。
首先是引言部分。引言简要说明合同的签订背景、目的、双方的基本情况等。引言部分可以起到交代事情经过的作用,为后文的具体内容进行铺垫。
紧接着是背景部分。背景部分详细介绍工程项目的情况,包括基础设施、土地出让、环境评估等方面的情况。这部分内容的详细写作对于后续的工程进展非常重要,能够让双方对工程的具体情况有一个全面的了解。
接下来是目的部分。目的部分明确双方签订动工合同的目的和意义,强调双方共同努力完成工程的重要性。同时,明确双方的主要责任和义务,为工程的具体实施提供了明确的目标和方向。
然后是权利义务部分。权利义务部分详细规定了双方在工程实施过程中的权利和义务。其中,建设方有权要求承包方按照合同要求进行施工,并向其提供相应的工程图纸和资料;承包方则有责任按照建设方的要求进行施工,并保证工程的质量和进度。这部分内容起到了明确双方权利义务的作用,保证了工程的顺利进行。
接着是工程要求部分。工程要求部分包括具体的工程施工要求,如材料的使用、工艺的操作、工程质量的要求等。这部分内容规定了工程的具体实施标准,为双方合作提供了具体的指导。
紧随其后是工期要求部分。工期要求部分明确规定了工程的开始和结束时间,以及工程的各个阶段完成时间。这部分内容的详细规定,为工程的有序进行提供了具体的时间要求。
然后是报酬部分。报酬部分详细规定了承包方的工程报酬,包括材料费、人工费、租赁费等方面的费用。这部分内容起到了明确承包方收费要求的作用,为工程的交付提供了经济保障。
最后是交付和补救部分。交付和补救部分规定了工程的验收和补救的具体事项。建设方有权对工程进行验收,如果发现质量、工期等方面的问题,有权利要求承包方进行修补和整改。这部分内容明确了双方在工程完工后的责任和义务,为工程的最终交付提供了指导。
总之,动工合同对于一个工程项目来说,具有重要的意义。它规定了双方在工程实施过程中的权利和义务,为工程的顺利进行提供了法律保障。动工合同内容繁杂,需要详细、具体和生动的写作,以确保双方在工程实施过程中能够依法履行各自的责任和义务,共同完成工程。
动工合同 篇10
近年来,社会发展迅速,各类建设项目层出不穷,然而,很多项目在启动初期便面临着众多的困难与问题。为了确保建设项目的顺利进行,保证工期的准时交付和质量的过关,各方之间不可或缺的一个重要文件就是动工协议书。本文将详细、具体且生动地描述一份动工协议书的内容,以期为读者提供相关的参考与启示。
第一部分:引言
动工协议书的引言部分主要包括项目名称、建设地点、项目规模和动工日期。引言部分需要明确项目的基本信息和约定的动工日期,为后续正文的具体内容提供背景和前提条件,确保各方之间对项目的基本情况有一致的认知。
第二部分:协议的目的和目标
动工协议书的第二部分具体阐述了协议的目的和目标。在这一部分中,各方要明确项目的总目标,例如完成一个新的公路、建造一座大楼或修复一座桥梁等,并且说明各方参与项目的目标和责任。
第三部分:各方的权益和责任
动工协议书的第三部分明确规定了各方在项目中的权益和责任。这一部分详细阐述了各方的职责分工和工作要求,包括但不限于资金投入、人力资源、物资供应以及提供技术支持等方面。各方需要在协议中确立责任的范围和界限,以确保项目的整体优化和工程施工的高质量。
第四部分:质量要求和控制
动工协议书的第四部分重点关注质量要求和控制。这一部分需要明确项目的质量标准和验收标准,以及质量控制的实施办法。各方要制定项目的质量控制计划,并约定相关的检测标准和验收程序。此外,还应根据项目的需要,制定风险评估和应急预案,以确保项目工程的安全和稳定。
第五部分:工期和进度计划
动工协议书的第五部分需要确定工期和进度计划。各方需要明确项目的开工日期、完工日期以及里程碑节点,制定详细的施工进度表,并监督执行。如有必要,还可以约定加班、奖罚、提前竣工等相关条款来保证工期的准时交付。
第六部分:费用和支付方式
动工协议书的第六部分需要明确项目的费用和支付方式。各方要协商确定项目的总投资额和资金来源,并制定资金拨付计划。同时,需要明确分包商的结算方式和支付周期,以确保项目的资金运行稳定和各方的利益得到保障。
第七部分:风险分担和解决争议的方式
动工协议书的第七部分关注风险分担和解决争议的方式。各方要明确项目中可能存在的风险,并约定解决争议的方式和程序。如果发生纠纷或争议,各方应本着友好协商的原则,尽力化解矛盾,并可以约定仲裁或诉讼等方式来解决争议。
第八部分:附则
动工协议书的第八部分是附则部分,可以包括合同的生效条件、补充协议的制定和修改等内容。此外,还可以约定保密协议、合规要求和违约责任等,以确保项目的正常运行和各方的交流透明。
动工协议书作为一份关键的合同文件,对于建设项目的顺利进行至关重要。通过明确各方的权益和责任、质量要求和控制、工期和进度计划、费用和支付方式等方面的内容,动工协议书能够提供清晰的指导和规范,推动建设项目的顺利进行,实现质量、进度和经济效益的统一。希望本文能对读者理解和撰写动工协议书提供帮助和启示。
动工合同 篇11
工伤劳动仲裁协议书怎样拟定?下面是本站小编给大家整理收集的工伤劳动仲裁协议书模板,供大家阅读参考。
甲方:
1、罗××,陈××之子。
2、罗××,陈××之夫。身份证号码:………。
3、倪××,陈××之母。
乙方:××有限责任公司
法定代表人:洪××,职务:××。
丙方:洪××,身份证号码:………。
甲方罗××之妻陈××系乙方工人,因工作原因于x年6月21日发生工伤事故,因医治无效于x年6月22日死亡。为妥善解决陈天珍死亡善后事宜,甲、乙、丙三方本着平等协商、互谅互让的原则,经协商达成协议如下:
一、丧葬事宜:
甲、乙、丙三方共同配合,及时处理死者丧葬事宜。所需丧葬费用由乙方支付。(全部救治费用已由乙方支付。)
二、赔偿金额:
乙方向甲方之倪××支付赔偿金壹万元;向甲方之罗××、罗××支付赔偿金捌万陆仟元。除承担上述费用外,甲方不得再向乙方主张任何费用。
三、付款期限:
x年6月30日前支付倪××全部赔偿金壹万元,支付罗××、罗××部分赔偿金伍万元;x年5月21日前支付罗××、罗××剩余全部赔偿金叁万陆仟元。
三、违约责任:
1、乙方迟延付款的,甲方有权要求乙方一次性支付余款,并有权要求乙方按照银行同期贷款利息的两倍支付利息。
2、因任何一方违约而导致诉讼、仲裁或申请强制执行的,应当向对方支付实现债权的费用,包括但不限于调查取证费、交通、通讯费、误工费(每天50元)、公证费、律师费。
四、担保条款:
丙方为乙方全面实际地履行赔偿义务而向甲方提供担保。
甲方签字:
时间:
乙方签字盖章:
时间:
丙方签字:
时间:
申请人:刘_________(自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址,法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务)
被申请人:哈_______(自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址,法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务)
纠纷简要情况:___年___月___日晚___时左右,申请人刘_______在被申请人哈_______开办的_______拉丝厂工作时,因操作不慎被钢丝将手拉伤,造成其右手小指、无名指及中指被截去的严重后果,并因此花去医疗费共计_______余元。哈_______拒绝为其支付医疗费用。刘_______在多次于其交涉未果的情况下,向本调委会提出申请,要求对此事进行调解。
经调解,自愿达成如下协议:
1.由哈_______承担所有的医疗费用_________元;
2.刘_______与哈_______即日起终止劳动关系及工伤保险关系。
履行协议的方式、地点、期限:
2.在_______年___月___日前,由哈_______为刘_______付清所有的医疗费用。
本协议一式三份,当事人、人民调解委员会各持一份。
当事人(签名)________
调解员(签名)________
_______年____月_____日
工伤劳动仲裁协议书模板3
甲方(用人单位):
乙方(员工):
甲乙双方当事人就于x年*月**日上班时意外受伤一事,双方经过平等友好协商,就此次事宜达成如下协议:
1、除甲方已垫付的25000元医疗费外,甲方在 年 月 日前向乙方一次性支付 元(含治疗期间所产生的持号费、住院费、药费及交通费及经济补偿金、工伤待遇等),乙方以后不得在以本次事故向甲方主张任何权利。
2、乙方承诺:对此次工伤事故不需要进行工伤鉴定,并认可本协议工伤待遇可能与实际的工伤待遇不一致的客观情况。
3、经乙方申请,依其意愿,甲方亦同意,本协议签订后,甲乙双方劳动关系终止。
4、乙方承诺:乙方不因劳动关系存在的任何问题主张权利。如乙方违反,则乙方需双倍返回甲方已支付的上述费用外,还需支付上述费用的双倍利息。
5、甲乙双方承诺:本协议的签订不存在任何欺诈或胁迫等违法行为,双方均是真实意思的表示。
6、本协议一式两份,双方各执壹份,自双方签字之日生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
编辑推荐
加工合同十一篇
加工合同【篇1】
甲方(委托方):
乙方(受托方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方委托乙方进行代加工业务,经双方友好协商,达成如下协议:
一、委托加工物品及数量
甲方委托乙方加工物品为:XXX(具体物品名称、规格、质量等要求详见附件)。数量为:XXX件(具体数量根据实际订单确定)。
二、委托加工期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日。
三、委托加工费用及支付方式
1. 委托加工费用包括材料费、人工费、管理费等费用。具体费用标准详见附件。
2. 甲方应按照合同约定及时支付乙方加工费用。支付方式为:银行转账或其他双方协商的方式。
3. 甲方有权根据市场行情及乙方服务质量对委托加工费用进行调整,调整时应与乙方协商一致。
四、甲方的权利与义务
1. 甲方应提供符合要求的原材料,并保证原材料质量符合国家相关标准。
2. 甲方有权对乙方的代加工过程进行监督,并随时检查代加工物品的质量。
3. 甲方应按时支付乙方加工费用,如因甲方原因导致款项延迟,乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。
五、乙方的权利与义务
1. 乙方应按照合同约定及甲方的要求进行代加工,保证代加工物品的质量符合国家相关标准。
2. 乙方应保证代加工物品的交货期符合甲方的要求,如因乙方原因导致交货期延迟,乙方应承担相应的违约责任。
3. 乙方应对甲方的商业机密进行保密,不得将甲方的商业机密泄露给任何第三方。
六、违约责任
1. 如因甲方原因导致合同无法履行或提前终止,甲方应承担违约责任。
2. 如因乙方原因导致代加工物品质量不符合国家相关标准或交货期延迟,乙方应承担违约责任。
加工合同【篇2】
2022加工合同模板一是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。加工合同模板一能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022加工合同模板一正文内容
签约地点:___________________________
签订日期:___________________________
甲方(买方):_______________________
乙方(卖方):_______________________
经协商,甲乙双方就________事项,达成以下协议,并同意按《民法典》及相关法律法规恪守履行。
一、按甲方要求,乙方为甲方生产:
二、合同总价款(含税票)
人民币_____________(rmb¥_____________)
三、付款方式
合同签定____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元;
产品交付后____日内付总价款____%,即rmb¥_____________元。
四、交收方式
1.乙方交付前,应按_____________规定对产品进行检验,并开具合格证明;甲方在收到产品后按同样标准对产品进行验收或确认,并应在____日内(难以验收的隐蔽瑕疵除外)予以反对。甲方享有向乙方提出质量异议的权利,乙方应承担修复、退换及赔偿责任。
2.包装及运送
2.1产品的包装及运输,应符合国家或行业标准,由乙方负责在____年____月____日前送达_____________。(联系人:_____________电话:_____________);
2.2包装和运输费用已在产品价格中包含。如乙方需回收包装物时,甲方将免费提供保管、储存条件,但运输费用由乙方负责。
五、售后服务
在质量保证期内出现的产品质量问题,乙方应在接到通知后____小时内做出响应,并予以解决。
六、保密约定
1.甲方承诺对乙方的产品制造过程及企业秘密不得向第三方泄漏(业务推介和广告宣传除外);
2.乙方保证合同规定的甲方产品(含技术资料及专用工、模具)的拥有权,不经甲方同意不得向第三方提供。
七、违约责任
1.甲方按合同规定期限付款。如果延期,参照中国人民银行关于金融机构计收贷款利息标准支付违约金;
2.乙方延期交付时,应按合同总额的____%乘以逾期天数向甲方支付违约金,逾期超过____天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失,赔偿额为本合同总额的____%。
八、附加说明
1.本合同一式两份,双方各执一份,双方签字、盖章有效。合同执行中的附加或更改,应以补充协议或说明的形式,并由双方授权代表签字、加盖公章。
2.本合同附件_____________,与本合同具有同等效力。
3.发生合同争执,应通过协商加以解决;协商不成,可向合同签字地人民法院提出起诉。
甲方:__________________
住所:__________________
邮编:__________________
委托代理人:____________
电话:__________________
传真:__________________
开户行:________________
账号:__________________
税号:__________________
乙方:__________________
住所:__________________
邮编:__________________
委托代理人:____________
电话:__________________
传真:__________________
开户行:________________
账号:__________________
税号:__________________
加工合同【篇3】
委托方:______________(以下简称甲方)
承揽方:______________(以下简称乙方)
一、协议应用范围
1、本协议适用于甲乙双方经协商的、以书面形式确认的,所有具体的协作加工合同。
2、所有书面签署的《协作加工合同》,如有不明确、不详尽之处,将按此协议相关条款执行。
3、对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议,与此协议具有同等约束力和法律效率。
二、协作加工合同
1、在每次生产前,甲乙双方需签订具体的《协作加工合同》,其一般条款按本协议规定,补充条款在合同中说明,经双方确认签字盖章后生效。
2、《协作加工合同》的主要内容为加工的货物名称、数量、价格(含17%增值税)、交货期、交货地点、开具增值税发票的资料以及具体的特定要求等。
三、项目约定
1、甲方委托乙方加工生产的产品,乙方保证按甲乙双方确定的《协作加工合同》要求保质保期交货。
2、甲方负责提供协作产品的图纸资料、产品生产工艺要求等协作加工所需要的技术资料。
3、乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品相关信息,且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方,亦不可未经甲方同意授权第三方代为加工。
4、甲方对新合作的供应商进行资格审核,审核内容包括供应商的人员能力、产品价格、供货周期、产品质量、设备能力、检验检测能力等,乙方需全力配合审核。供应商资格审核合格后,可作为甲方的合格供应商,甲方协作产品时在同等价格的条件下将优先选择合格供应商进行协作。
5、甲方每年年初对合格供应商进行年度评审,对评审通过的合格供应商将继续保留合格供方资格,评审未通过的供应商将取消合作资格。
四、产品质量标准与责任
1、乙方须对加工产品进行自检,并随交付的产品一起提供检验合格报告、材质证件,不能提供自检报告、材质证件的,甲方有权拒绝接收。
2、乙方所交付的加工完成的成品,由甲方按双方确认的品质检验标准进行验收,产品性能质量应与品质检验标准相符。凡不能达到检验标准的,甲方有权作出返修、报废的决定。
3、通过验收的产品在甲方再加工时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
4、乙方送交的加工成品,因质量不合格导致甲方生产线停工,其工时损失由乙方负责;如果导致甲方发生非常严重的不良后果,则甲方有权取消外协加工合同,并按实际损失情况进行赔偿。
5、由于乙方制造原因造成产品不良,乙方负责返修或重新加工。若产品不良属于甲方提供的材料造成,或是由于甲方设计原因,或提供资料有误,则由甲方支付返修费用。来料不良以一对一兑换。
五、订货与供货
1、甲方以下《协作加工合同》的方式,确定委托加工的数量及加工费,乙方同时确定加工及完成时间。
2、甲、乙双方的订货单一经签署即不可取消,如需变更,要双方协商一致。乙方必须按规定的时间、数量、质量要求向甲方供货。
3、乙方对甲方提供的原材料做外观、尺寸、变形的检查,不符合要求的或数量不足的,应立即通知甲方,未提出异议即视为甲方提供了符合要求的原材料。
4、乙方应妥善保管甲方提供的图纸资料、原材料及其他物品,图纸须随产品一同返回甲方,造成毁损、丢失的,乙方按物品原价两倍偿付损失。
5、乙方必须遵守合同约定的交货期,或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期。对于乙方不能按期交付,甲方将按照下列办法计算违约金(因天灾或人力不可抗拒的事故,经甲方认为属实者,则不在此限)。
(一)逾期______日内,每逾期1天,按未交部分总价,处罚5%违约金。
(二)逾期5天以上至10天以内者,每逾一天按未交部分总价,处罚10%违约金。
(三)逾期10天以上者,甲方有权取消合同,并按合同总额一倍对乙方进行处罚。
六、包装、运输及交货要求
1、乙方的包装方式须保证甲方产品的要求,如因乙方包装不当造成的损失,由乙方按照实际损失额度的两倍做出赔偿。
2、甲方带料加工的合同,所供的原材料由乙方自行运输至乙方所在地,加工完成的产品由已方送到甲方。
七、付款方式
1、甲、乙双方的交易价格,一律以双方签字确定的《协作加工合同》为准。
2、付款方式:甲方支票付款。
3、乙方提供17%的增值税发票。乙方产品经甲方验收合格后,及时向甲方开具发票。
八、违约责任
1、以上条款甲、乙双方必须遵守,凡违约者,按照本协议约定条款处罚,未尽之处,双方另行协议处罚。
2、违约处罚原则:违约者无条件赔偿因违约给对方造成的直接及关联损失。
九、仲裁原则
1、协议包括订购单等有关附件在执行期间,如发生争议,双方另行协商解决,协商未成,可由诉讼方提请所在地仲裁委员会仲裁解决。
2、仲裁原则以本协议及其附件为依据,依约履行。
十、协议有效期
自双方签署之日起生效,本协议有效期为一年,若期间任何一方经判定有违约行为,另一方有权终止本协议,并保留法律追述权。
十一、其他
1、本协议如有未尽事宜,双方可另行协商,在意见达成一致的基础上进行补充修改。
2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
委托方:______________承揽方:______________
委托代理人签字:______________委托代理人签字:______________
签字日期:______________签字日期:______________
加工合同【篇4】
2022加工合同模板二是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。加工合同模板二能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022加工合同模板二正文内容
甲方_________与乙方_________签订条款如下:
1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定……
2.交货办法
(1)交货地点:______________________________________________________。
(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。
3.付款办法
货物交货后,供方随同提单向乙托收或将单据寄交乙方,乙方根据供方单据电汇供方。
4.验收办法
乙应派员到甲仓库验收,如不能派员验收,甲方即按合同规定产品规格数量代为检验。
5.附则
(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。
(2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因乙方须在____天前通知撤销加工合同,否则按违约处以____罚金赔偿对方损失
(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。
(4)本合同正本两份,双方各执一份。
(5)货物运达站__________________________________________。
(6)收货人______________________________________________。
(7)合同纠纷的处理______________________________________。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________
代表人(签字):__________代表人(签字):__________
开户银行:________________开户银行:________________
帐号:____________________帐号:____________________
电话:____________________电话:____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
签订地点:________________签订地点:________________
加工合同【篇5】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
身份证号码:
为明确责任,保障双方的权益,保证生产项目发、承包工作的顺利进行,根据本项目的具体情况,经甲乙双方充分协商一致,特订立本合同。本合同是甲乙双方真实意思的表示,双方一致同意按合同条款执行。
一、项目名称:
二、项目地点:
三、承包范围:
四、项目内容:下料、管材弯管、板材折弯、整体铆拼、焊接、清理打磨、整形、组装,属承包范围内的原材料、在制品、产成品的转运等属承包范围內的內容。
五、承包方式
清包。
包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。
六、合同价款
最终以双方实际审定的工时数和批量生产交货台数结算。工时单价为产品质量返工费、交通住宿、保险、乙方的管理费用等双方所明确的费用。
七、开工日期及交付
开工日期:20xx年月日,项目必须在20xx年月日全部生产完毕并合格交付。乙方必须确实遵守规定的交货期,若有延误的情况以及因规格不合,质量不良,致验收不合格而遭退货时,乙方应依下列办法计算违约金付予甲方。
(一)过期2日内,每逾1天,按未交部分总价的1%接受甲方处罚。
(二)继续逾期3天以上至5天以内者,按未交部分总价的2%接受甲方处罚。
(三)继续逾期5天以上至10天以内者,按未交部分总价的3%接受甲方处罚。
(四)继续逾期10天以上,依违约论,不论未交部分数量,违约金以5%的一倍计算。
八、付款方式
。
2、其余5%保修金,自项目结束验收合格之日起满60日后10日内付清。
3、生产期间原则上不发生人工费用结算,但因乙方人员确因看病治疗的费用,可事先征得甲方公司总经理同意方可结算。
九、项目质量
乙方产品质量必须达到公司规定的各项合格标准。乙方应严格按设计图纸、公司验收规范、公司生产计划要求生产(不含试制产品),否则由此产生的质量问题及责任损失由乙方全部承担。通过验收的货品在甲方再加工或交付客户时,若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外),则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
十、项目进度
在生产中,乙方应严格按照甲方公司《生产用工计划》派工生产,不得以任何理由要求多用工时,影响生产进度。如非人为操作设备故障维修、停水停电、生产材料不按计划到厂导致误工误时,由甲方核实,总经理批准后方可具实调整《生产用工计划》。
十一、甲方工作
1、开工前向乙方提供设计图纸,乙方应妥善使用和保管。
质量、安全生产进行监督。达不到要求时,提出整改要求直至勒令退场。由此造成的经济损失甲方从乙方已完项目款项中扣回并保留追偿权利。
3、负责提供的生产用设备安拆和调试维修工作。乙方未经允许擅自改动机电设备设置或操作不当导致安全事故,责任和经济损失由乙方全部承担。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
加工合同【篇6】
定作方:(以下简称甲方)____________________________
承揽方:(以下简称乙方)____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
第一条 加工成品
品名:________________ 货号:_______________
面料:________________ 颜色:_______________
尺码:________________
第二条 服装数量
裤子)
2、数量:_________套,其中_______码______套,_______码______套,_______码______套,_________码______套。
第三条 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方确认,具体见下:
材料名称:
质量:
第四条 服装质量
加工成品质量按 样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条 服装款式 和规格
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式
第六条 报酬
1、加工单价:_______元/套
2、总金额(元):小写________________(大写)______________________
第七条 包装方式
内用________包装,外用________包装,包装费由__方承担。
第八条 服装交付
1、交货地:
2:运输费用由甲方负担。
3:产品的交(提)货期限:________年____月____日。
第九条 服装验收
1.验收期间:________年____月____日之前。
2、验收地点:__________________________。
款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。
3.验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。
做工一致
规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况,以验收标准为依据判定合格与否。
6、经首次检验不合格的加工成品,甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
第十条 定金/预付货款
(1)甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,无权请求返还定金,乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须返还定金。
(2)甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元;甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。
第十一条 报酬结算
1、转账结算。此合同签订后三日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在当日内付清乙方全部货款。
第十二条 留置权
如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条 违约责任
1、甲方的违约责任
(规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)中途废止合同,偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
(保养费。甲方超过领取期限保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
(乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
(按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货,甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。
(3)未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
(4)未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。
第十七条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,协商不成的,按依法向人民法院起诉。
第十八条 其他约定
本合同经双方签字后于______年___月___日起生效,到全部货款结清之日为止。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,乙方和甲方各执一份;
甲方(章):________________乙方(章):______________电话:____________________电话:____________________ ________年____月____日________年____月____日
为了保持贵我双方良好的合作态势,追求双方互利共赢,长期发展,按质按量按期完成生产任务,特制定如下加工协议,以期双方共同遵守:
一、订单下达
凡自愿接受本“加工协议”下所有条款,并愿常年承接我司订单的合作单位,由加工方申请,我司可提前半个月至一个月安排生产计划,并下达“缝制外发加工计划单”,由双方签字书面敲定品种、交期及价格。
二、交期确定
“缝制外发加工计划单”一旦签字认可,双方必须遵照执行。如我方临时变更品种,须征得加工方认可,并调剂替代品种,以保证加工单位生产不脱节。如加工方原因或由于我方衣片、辅料推迟,造成加工方不能按计划执行订单,必须提前通知我方(最迟在提取或送达衣片当日),征得同意后重新调整并书面确认新交期。加工方在接收衣片后,任何时候再提出不做或推迟交期的,均视为违约。有违约表现的,取消加工资格,并视损失大小承担违约责任。
订单补数加工方有义务按照我方要求按期完成。
三、衣片、辅料交接
衣片、辅料实行当面点清,签字交接。数额较大的,当日点清大包,细数如有偏差次日传真回报,并原物不动,等待我司处理。清理交接清楚后,如再有短少,实行有偿追补,在加工费中扣除。
包袱布与衣片同时交接。
四、品质管理
1、必须先封样后生产,严格按照我司封样意见和工艺要求执行。未经我司封样,擅自生产造成的损失由加工方承担。
投缝、整烫前一天,必须告知我厂外加工负责人,以便安排工艺人员现场排版或品质人员跟单。
土污渍等。
4、回修一律由加工方派人来我厂进行。如加工方不派人来,而委托我司回修的(须征得我司认可),则按0.50元/件收取回修费,在加工费中扣除(回修工作量大的另议)。
五、成品交接
成品交货实行当面点清,签字交接。数额较大的,当日点清大包,细数如有偏差次日传真回传,并原物不动,等待加工方来人处理(次日未来人处理的,视做认可)。清理交接清楚后,如有短少,实行成本价赔偿,在加工费中扣除。
成品交货时必须同时退回包袱布,多余缝线、辅料等。包袱布如有短少,按5元/块计价赔偿。超用面辅料按成本价收取费用。
六、加工价格
由加工方先报价,再由我司定价下单(特殊品种可由双方约定,待交货后定价)。我司不接受在生产过程中要求定价或变更价格。
七、加工费结算
订单任务完成后由加工单位与我方加工负责人核对加工数量,报总经理审批,再通知加工方开具增值税发票。我司收到发票后,在交货后一个月内付款。
八、“缝制外发加工计划单”,“成衣工艺”,“封样意见”等,均为本协议不可分割的一部分。
如有争议或纠纷,按“合同法“执行。
以上条款双方认可后签字盖章,并遵照执行。
甲方:(签字)_________________
联系电话:_________________
_________年_____月_____日
乙方:(签字)_________________
联系电话:_________________
_________年_____月_____日
加工合同【篇7】
机械加工合同模板介绍
出卖人:合同编号: 买受人:签订地点:
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限: 按相应出厂产品质量负责 。
第四条 包装标准,包装物的供应与回收:合理包装达到运输、装卸要求,出卖人保障良好工业产品状态交付,包装物不回收,包装费用出卖人承担。
第五条 合理损耗标准及计算方法: 国家标准计算损耗 第六条 尺寸偏差: 国家允许标准
第七条 其他特殊项目要求: 无第八条 标的'物所有权:自交货之日起转移 。
第九条 交(提)货方式、地点:出卖人送货地点为买受人仓库 。
第十条 运输方式及到达站(港)和费用负担: 汽运,运费由需方自行承担。 第十一条 检验标准、方法、地点及期限:按本合同约定的质量标准,在供方厂内验收。
第十二条 买受人就检验结果提出异议的期限: 乙方验收后签字,若有异议由双方提出更改方案。 第十三条 结算方式、时间及地点厂内验收提货 提货一次付清 第十四条 担保方式 : 无
第十五条 本合同解除条件 :依据《中华人民共和国合同法》规定执行。 第十六条 违约责任:按照双方约定事宜进行执行。
第十七条 合同争议解决方式:由双方协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
加工合同【篇8】
委托方:__________________(以下简称甲方)
被委托方:__________________(以下简称乙方)
甲方委托乙方加工经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。
第一条代加工内容
甲方委托乙方免费不用登录的汅软件为其加工系列产品,加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要质保期和保修期的区别求由甲方租房合同模板提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。
第二条甲方责任:
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向质保金乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认的样品验收货品。
6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7、甲乙双方严守商业秘密。
本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人生产或提供。甲方不得交乙时间是让人猝不及防的东西方设计生产的样版提供给其他生产商。
第三条乙方责任
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准租房合同模板打版进行知识产权保护发言稿1000生产,生产标准符合质量要求,不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、负责合同模板格式规范原材料的采购、验收、供应,并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标、饰品及包装等丢失,应承担相应法律责任。
5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6、严守甲方的商业秘密。
7、对生产的产品实行产权40年和70年的区别三包,三包标准按国家有关规定执行。
第四条付款方式及交货地点:
甲方确定委托加工款式、数量、标准后,与乙方签订活动总结委托加工通知单,并于签订之日起一星期免费追剧软件内乙方支付总货款的_________%作为预付款,乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款,交货地点为甲方库房。
第五条验收标准:
双方在下订单之前确定生产品知识产权法种样品,甲、乙双方以此及在生产过程中,质量主活动义齿管之监督要求(以免费追剧软件书面内容要求为准)作为验合同模板下载收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起
日内必须对产品进行验收。
第六条违约责任:
1、因乙方未按甲方要求的时间交货,乙方应每天承担此批货总价产权律师%的违约金;如甲方没按合同要求提货,乙方有权扣除甲方订金。
2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等,一经查证,无论数量多少乙方应付甲方人民币元违约金,并追究乙方法律责任。
3、凡违反本合同之其他各项条款的,责任方应承担此批货价值%的违约金。
4、甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承质保三年是什么意思担,甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。
第七条合同有效期限
本委托加工合同期限为个_月,自_年_月_日至_年_月_日
第八条合同如遇争议,甲乙双方可协商解决,租房合同模板达不成协议的可向签订本合质保金会计分录同地方仲裁委员会申请仲裁时间是让人猝不及防的东西。
第九条本合同正本一式二份,经双方当事人代表签字盖章后生效。
第十条其他未尽事宜另行订立。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人知识产权专业(签字):_________法定代表人(签字):______
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同【篇9】
2022加工合同模板三是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。加工合同模板三能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022加工合同模板三正文内容
合同编号:_________
定作人:______签订地点:_________
承揽人:______签订时间:__年__月__日
第一条加工物、数量、报酬、交货期限
第二条定作人提供的材料
第三条承揽人对定作人提供的材料的检验标准、时间及提出异议的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________
第四条加工物的技术标准、质量要求:_______________________________________________
第五条承揽人对定作物质量负责的期限及条件:___________________________________________
第六条加工物的包装要求及费用负担:_______________________________________________
第七条定作人提供技术资料、图纸的时间、办法及保密要求:__________________________________________________________________
第八条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复。
第九条定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。
第十条加工物的交付方式及地点:_________________________________________________
第十一条加工物的检验标准、方法、地点及期限:__________________________________________
第十二条报酬的结算方式及期限:_________________________________________________
第十三条定作人在____年____月____日前交定金(大写)_______________元。
第十四条本合同解除的条件:___________________________________________________
第十五条定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人(是/否)可以留置加工物。
第十六条违约责任:_______________________________________________________
第十七条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十八条其他约定事项:_______________________________________________________________________________________
-------------------------------------
定作人承揽人
定作人(章):承揽人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份证号码:居民身份证号码:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
邮政编码:邮政编码:
年月日
加工合同【篇10】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及当地有关规定,结合本工程具体情况,甲乙双方共同订立本合同,并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
一、工程名称
_________________精装修工程
二、工程地点
_______________________
三、承包内容及方式
1、承包内容:室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
四、合同总价
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(13,800.00)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
五、付款方式
合同签订后三天内,甲方预付合同总价的30%,余款在施工正常的情况下,每月按进度支付至进度款的50%,竣工验收合格后一个月内付清。
六、施工工期
20xx年4月30日前施工完毕。
七、质量要求、等级
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀,其中乳胶漆施工含批腻子三道,刷乳胶漆三道。
八、辅材要求
乙方保证批灰所用胶水为901胶水。
九、甲、乙双方负责事项
1、甲方负责事项
A.清除室内影响施工的障碍物,并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
B.乙方在施工过程中,甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项
A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
B.遵守甲方的工地管理制度。
C.严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
十、验收
工程完成后,乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作,直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中,如建筑结构、成品或其它设备被损坏,乙方将要负责修理或赔偿损失。
十一、违约责任
1、甲方的违约责任
甲方逾期付款的,应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划,因乙方原因,工程拖延不能按时完工,从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准),每延迟一天,乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金,以此基数累计,直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
十二、不可抗力
不可抗力是指中华人民共和国合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生,证明文件由法律规定部门签署,并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法,在此情况下,一方不能向另一方要求损害赔偿。
十三、合同争议
本合同如发生争议,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
十四、合同生效
合同执行期内,甲乙双方不得随意变更或解除合同,合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
十五、合同份数
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十六、合同签订地点及日期
1、合同签订地点:杭州
2、合同签订日期: 年 月 日
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同【篇11】
定作方(乙方):_____________________
承揽方(甲方):_____________________
一、委托加工项目
1、委托加工产品:_____________________
_________款号,______件,单价________
_________款号,______件,单价:_______________
3、交货期限:按甲方接单日起_____天内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式
商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准
甲方严格按照乙方提出的质量要求进行加工,于_________年______月_____日制作出样品,经乙方确认后封样,该样品由______保存。
四、甲方对质量负责的范围及期限
辅料质量的确认;
尺码规格的确认;
3、乙方允许甲方制作误差率为_____%
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
标志图案等图样的技术资料;
图纸等技术资料进行保密,不得向任何人泄漏任何相关资料,也不得在乙方订单之外利用乙方提供的资料自行加工、销售;
3、未经乙方许可,甲方不得留存机械样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
乙方以合同约定的交货日期(按合同约定之质量标准),并派技术员跟单(检查质量),其食宿由甲方负责。
七、包装要求及交货地点、运输方式
外包装及发运包装;
2、于乙方指定的地点_________交货。
3、运输方式为_________;运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
1、经跟单员验收确认后,当天交付货款
九、结算方式:
1、在甲方交货后,由甲方开具增值税专用发票交给乙方。
2、乙方以银行划转方式与甲方结算。甲方银行帐户为:
十、合同条款的变更本合同如有未尽事宜,或遇特殊情况需要补充、变更内容,须经双方协商一致。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
________年____月____日
签订地点:_____________
甲方(委托方):
乙方(制作方):
甲、乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备,达成如下协议:
一、委托方式和范围:
甲方提供架空乘人装置及相关设备产品零部件图纸、装配工艺等技术资料,乙方按照甲方技术资料进行产品零部件的加工、装配,甲方委派专职技术、质检、仓管、物流、采购等相关人员进驻乙方现场,按照技术文件进行检验、验收。
乙方自行安排加工、装配场地,承担零部件加工费用,并免费提供办公室,作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的办公场所。
二、实施细则:
外购件及配套件,需按乙方的车间人员的要求集中堆放,其质量问题由甲方负责,如影响乙方装配,则应补偿有关人工费用。
2、乙方免费提供一定一跨车间作为甲方的成品仓储。
外购件及生产工具等)均由甲方采购,但乙方需根据甲方所提供的《生产计划表》提供相应的《材料需求计划》,以供甲方提前进行生产所需物资的准备工作。
4、甲方所委派的质检人员,作为甲方的授权代表,对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权,不达标及不合格产品均不得验收入库。
5、甲方委托加工的所有产品的单项价格另行以双方互签的《委托加工件价格明细表》为准。
6、结算:《委托加工件价格明细表》内所定的产品单价为含税价,结算时乙方需向甲方开具17%的增值税发票,付款方式采用滚动付款,双方协商付款进度。
7、违约责任:按《合同法》规定。
三、附则:
1、本委托加工协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份。
2、未尽事宜,双方另行协商解决。
3、本协议生效后,双方原签订的车间及办公室租赁合同,中止执行。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
工人合同十一篇
经过多次挑选趣祝福编辑为您整理出了这份最适合的“工人合同”,期待这些工具能够帮助你更好的管理你的工作和生活。由于人们的生活水平不断提高,合同在人们的生活中要经常被使用。签订合同有利于专业化生产的进步协作。

工人合同【篇1】
一、什么是招收合同制工人广告
招收合同制工人广告是劳动部门、企业单位的领导机关,在招合同制工人时所使用的一种广告形式。合同制工人是工人中一个新的组成部分。采用合同制招收新工人的办法,是我国劳动人事部门改革用工制度的一种新措施。它不同于国营企业招收的工人的主要地方是:在合同期限内工人达不到标准,用工单位可以解除
合同,或予调换工种。这样做可以提高工人的积极性,促使工人自觉地严格要求自己。此种方法是我国劳动人事部门改革用工制度的新成果。企业单位中的人事部门今后写这种招工广告的机会相当多,我们应该掌握它。
二、怎样写好招收合同制工人广告
首先,执笔起草此种广告的同志,在动笔前要认真阅读,仔细研究劳动人事部、城乡建设环境保护部颁发的《国营建筑企业实行合同工制度的试行办法》的`精神,以及其他有关文件,以此作为写此种广告的指导思想和政策依据。
其次,要尽量收集齐本系统有关招收合同制工人的资料,以备写作过程中选用。
再次,要把有关的招收精神、办法等选用一个合适的广告结构形式表达出来。根据我收集到的有关资料来看,此种广告是由标题、正文、署名、日期四部分组成。
第一部分,标题。写法有两种:
第一种,不加单位名称的。例如:
招收合同制工人广告
第二种,在“招收”二字前加单位名称的,例如:
x x市建设公司招收合同制工人广告
第二部分,正文由前言和事项两部分组成。
前言中要说明招工目的、文件根据、批准单位、招工单位、招工范围等内容,文字要简洁。
在事项中可采取分条说明。只提条件,不作解释。
第三部分,署名。写法有两种。一是写在标题中,二是写在正文右下方。作为张贴的广告,最好写在正文后。
第四部分,日期。要写发广告日期,位置在署名下边,单独占一行,写年月日。如署名已写进标题中,可以把日期写于正文后右下方第三行处。张贴时要把公章盖在日期上边。
工人合同【篇2】
甲方(用工方)(以下简称甲方):
乙方(学生)(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方在平等自愿、协商一致基础上,签订本合同,并共同遵守执行。本协议一式两份,双方各执一份。
一、甲方因实际工作需要,按照《中华人民共和国合同法》的相关规定聘用乙方在的聘用,服从甲方安排,并保证完成本岗位规定的工作,达到规定的要求。
二、工作时间及工作安排:
每天工作时间为小时,晚上时间视实际需要,可由双方协商决定。具体工作由甲方统筹安排。
三、工资待遇及合同期限:
工资计算方式为:基本工资____元+全勤奖100+加班费,并于合同终止日结算工资。
四、甲方的责任和义务:
1.甲方应合理给乙方安排工作进度和分工,并负责对乙方进行教育、培训和管理;
2.甲方须为乙方提供一个健康、安全的工作环境,工作期间保障乙方的安全;
3.为了确保乙方权益,从进场日至工作结束日(即离厂日)止;
4.甲方与乙方已经签订过合作协议,送达厂方后,甲方负全部责任,承担所有损失;
5.甲方为乙方提供就餐和住宿;
6.乙方工作未满一个月,甲方只支付半个月的工资
五、乙方的权利和义务:
1.乙方须遵守国家法律法规,接受甲方的领导,服从甲方的管理和工作安排。
2乙方在甲方工作期间须遵守甲方的安全操作规范。
3.乙方享有每月一定天数的休息权利,具体休息日由双方协商决定。
4.如因乙方下半年学习需要,在双方协商同意的前提下,乙方可在合同终止前几天提前结束工作并终止合同,同时乙方有权要求甲方需结清全部工资,甲方不得以任何理由克扣乙方工资。
5.乙方有权利得到甲方承诺的工资数额(20xx元/月以上),上下浮动不得超过10%(因乙方个人问题导致未得预期薪酬,甲方不负责任)
6.向甲方提交自己的真实基本资料并且要工作满一个月。
7.在整个过程中乙方如果有情况不清楚可向甲方询问,甲方有义务进行解答。
8.在整个招聘及安排过程中如果有突发情况或不可预料的事情发生,甲方必须尽全力协助乙方共同处理,乙方不得借机闹事或者不配合,否则造成的损失由乙方承担。
六、因履行本合同发生劳动争议,双方可先进行协商,若协商无果,双方均可申请劳动争议仲裁。
七、本合同如有未尽事宜,可由双方协商处理。
八、本合同经双方签字后生效。
甲方:(签字)
地址:
联系方式:
签订日期: 年 月 日
乙方:(签字)
联系方式:
签订日期: 年 月 日
工人合同【篇3】
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加速推进,大量的外来务工人员涌入各大城市,为城市的建设和发展做出了巨大的贡献。由于劳动法律法规不完善和对外来务工人员特殊身份的认知不足,导致一些外来务工人员的劳动权益无法得到保障。因此,为了保障外来务工人员的合法权益,外来务工人员劳动合同的签订变得非常必要和重要。
外来务工人员劳动合同是指用人单位(雇主)与外来务工人员(劳动者)之间达成的,约定劳动关系的合同。劳动合同是保障两方权益的法律文书,具有法律效力。它明确规定了双方的权利和义务,保护了外来务工人员的劳动权益。
劳动合同明确约定了劳动条件和待遇。根据我国劳动法的规定,劳动合同必须明确约定工作内容、工作时间、工作地点、劳动报酬等事项。外来务工人员通常从事体力劳动和劳动密集型工作,往往面临着较高的工作强度和较差的工作环境。因此,在劳动合同中要明确约定工作条件和工资待遇,保护外来务工人员的劳动权益,防止雇主恶意压榨劳动力。
劳动合同规定了劳动时间和休假制度。外来务工人员常常长时间工作,没有时间休息和放松,长期累积下来会对身体和心理造成不可逆的伤害。劳动合同应当明确规定劳动时间和休假制度,保障外来务工人员按照法定标准享受休假和节假日。
劳动合同对劳动保险和社会保障的享受进行了详细规定。外来务工人员劳动合同应明确约定雇主为劳动者缴纳各项社会保险费用,并确保外来务工人员享受到相应的社会保险待遇。对于一些高风险行业的外来务工人员,劳动合同还应当明确约定工伤保险和意外伤害保险等保障措施,以应对意外事故和工伤风险。
劳动合同中对劳动争议解决机制的约定也是十分重要的。一些外来务工人员因为没有稳定的居住证明或缺乏社会保障,往往在面临纠纷时难以通过常规途径解决。劳动合同应当明确约定争议解决机制,为外来务工人员提供解决劳动争议的便利途径,保障其合法权益。
外来务工人员劳动合同的签订对于保障外来务工人员的劳动权益至关重要。通过明确约定工作条件和待遇、规定劳动时间和休假制度、保障社会保险和劳动保险等方面,劳动合同确保了外来务工人员的合法权益得到保障。同时,劳动合同还应当明确规定劳动争议的解决机制,提供便利途径解决纠纷,保护劳动者的合法权益。只有通过签订劳动合同,我们才能真正实现对外来务工人员权益的全面保护,进一步促进社会和谐和可持续发展。
工人合同【篇4】
甲方:__________
乙方:__________
根据《中华人民共和国劳动法》、《山西省劳动合同条例》等有关法律、法规的规定,以及《吕梁市建设工程工人工资支付保证办法》的精神,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,签订本合同。
一、合同期限
合同自________________________年_________月_________日起至________________________年_________月_________日。或以完成项目为期限,该项目完成后,本合同即行终止。
二、工作内容
乙方从事________________________________________________________________________工作,并保质保量完成工作任务。
三、劳动报酬
乙方工资约定为:每月________________________________________元。或每工________________________________________元。
工资支付形式:________________________________________________________________________________________。
工资支付时间:________________________________________________________________________________________。
甲方必须按合同规定支付乙方工资:不得拖欠、克扣工资。甲方、乙方双方应当依法参加社会保险。
四、劳动保护和劳动条件
甲方必须对乙方进行劳动纪律、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和
乙方必须严格遵守安全操作规程,做到文明生产,安全生产。
五、劳动纪律
乙方应自觉遵守国家的法律、法规、规章和甲方依法指定的各项规章制度,甲方有权依法给予乙方奖励或惩处。
六、双方需要约定的其他事项
七、合同未尽事宜,按国家、省、市有关规定执行。因履行本合同发生争议,甲乙双方可协商解决,如协商不成,可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同不得代签和涂改,经甲乙双方签字后生效。本合同书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:__________________乙方:_________________________
代表人:________________身份证号码:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
工人合同【篇5】
根据《中华人民共和国劳动法》(简称《劳动法》下同)和国家以及省有关劳动管理规定,____ 单位(简称甲方)招用____(简称乙方)为本单位职工。经双方协商一致签定本合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
甲乙双方选择以下第____项为确定本合同期限
(一)固定期限。从__年__月__日起至__年_月_日
止,合同期限为__年。
(二)无固定期限;从__年__月__日起。
(三)以完成一定工作为期限。从 __年_月__日起至____ 工作完成时止。
本合同试用期限为__月。
新招收、调入、统一分配人员,自劳动合同生效之日起____个月内为试用期。
二、工作任务
(一)乙方生产(管理)工种(岗位):____
(二)乙方应完成甲方正常安排的生产(工作)任务和规定的数量、质量指标。
三、工作时间
甲方实行国家规定的工时制度。甲方因生产(工作)经营需要经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月累计不得超过三十六小时。
四、休息休假
甲方应当保证乙方每周至少休息一日。
乙方在合同期内享受按国家规定的法定休假日、公休假日、年休假、探亲假、婚丧假、产假等。
五、劳动报酬
(一)乙方享受劳动报酬的形式、标准:
1、甲方按照国家有关企业职工工资政策和当地最低工资标准的规定,以及本单位工资分配制度,确定乙方按下列第 种工资形式执行:
(1)计时工资。乙方试用期月工资____元;试用期满根据乙方岗位确定为____元。以后按单位工资分配方案调整工资。
(2)计件工资。按乙方岗位的计件单价及完成情况计发计件工资。
(二)甲方以法定的货币形式按月支付给乙方本人工资,定于每月____日发放。
(三)甲方安排乙方在法定标准工作时间以外工作的:安排延长工作日时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;休息日安排乙方工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;法定休假日安排乙方工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
(四)甲方无故拖欠工资的,以及拒不支付延长乙方的工作时间工资报酬的,除支付乙方工资报酬外,还需按国家有关规定支付乙方经济补偿金。
六、保险福利待遇
甲方应按照《劳动法》和国家的法律、法规及省、市社会保险及职工福利的有关规定执行。
七、劳动保护
(一)甲方应执行国家有关劳动保护规定,包括有关女职工、未成年工(16周岁至未满18周岁的职工)的劳动保护规定和《广东省劳动安全卫生条例》,切实保护乙方在生产、工作中的安全和健康。
(二)甲方按国家规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操 作规程培训以及其他的业务技术培训。乙方应参加上述培训并严格
遵守其岗位有关的安全卫生法规、规章、制度和操作规程。
(三)甲方根据乙方从事的工作岗位,发给乙方必要的劳动保护 用品____ ,按劳动保护规定定期免费安排乙方进行体检。
(四)乙方有权拒绝甲方违章指挥,对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举、控告。
八、乙方应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制
定的各项管理制度和纪律,服从甲方管理和教育。甲方有权对乙方
履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖惩。
九、终止、解除、变更劳动合同
(一)本合同期限届满即自然失效,双方必须终止执行。如经双
方协商同意继续招用,应重新签订合同。
(二)甲方因生产经营(工作)情况变化,调整生产(工作)任务,或者乙方因个人原因要求变更本合同条款,经合同双方协商同意,可以变更劳动合同的相关内容,并由双方签字(盖章)。
(三)有下列情况之一的,劳动合同即告终止:
1、乙方已达到法定退休年龄的;
2、乙方死亡;
3、甲方被依法撤销、解散、歇业,宣告破产;
4、劳动合同约定的终止条件(事件)已经出现;
5、乙方被批准自费出国留学或出境定居的。
(四)有下列情况之一的,甲方可解除劳动合同:
l、乙方在试用期内,经发现不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;
3、严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的;
4、被依法追究刑事责任的;
5、乙方在履行劳动合同期间发生计划外生育的;
6、乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作;
7、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议;
8、乙方患病或非因工负伤,医疗期届满后不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的工作的;
9、其他符合国家和省有关规定可以解除劳动合同的。
(五)有下列情况之一的,乙方可解除劳动合同:
1、试用期内,认为不适应在甲方工作的;
2、经国家有关部门确认,甲方劳动安全卫生条件恶劣,没有相应保护措施,严重危害乙方身体健康的;
3、甲方不能按劳动合同规定支付劳动报酬的;
4、甲方不按规定为乙方办理社会保险的;
5、经甲方同意,乙方自费考入中专以上学校脱产学习的;
6、甲方不履行劳动合同,严重违反劳动法律、法规,侵害乙方合法权益的。
(六)有下列情况之一,甲方不得解除劳动合同:
1、劳动合同期未满,又不符合甲方可以解除劳动合同或双方约定的其他可以解除劳动合同条件的;
2、乙方患职业病或因工负伤,医疗终结期内,或医疗终结后经劳动鉴定委员会确认属大部份丧失劳动能力的;
3、乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期内或医疗期虽满但仍住院治疗的;
4、符合计划生育政策的女职工在孕期、产假期、哺乳期内的;
5、乙方经批准享受法定假期,在规定期限内的;
6、符合国家和省有关其他不得解除劳动合同规定的。
(七)有下列情况之一,乙方不得解除劳动合同:
1、劳动合同期限未满,又不符合乙方可以解除劳动合同或双方约定的其他可以解除劳动合同条件的;
2、由甲方出资培训(包括上大学、中专、技工学校学习等)没有达到培训合同或本劳动合同规定服务期限的;
3、担任国家重点科研项目尚未完成的。
(八)本合同经甲乙双方协商同意,可以解除。并应当以书面的形式确认。
(九)除本条第(三)款、第(四)款的1、2、3、4、5项等情况外,甲乙双方解除本合同,必须提前三十日书面通知对方,方可办理有关手续。任何一方要求变更本合同有关内容,应以书面形式通知对方,被通知方接到通知后,应在十五日内作出答复,愈期不答复,视为同意变更劳动合同。
(十)甲方应按规定为终止、解除劳动合同的职工办理有关手续,为乙方办理失业登记、领取失业救济金提供方便。
(十一)甲方租赁、出售给乙方居住的房屋、宿舍,双方应签订住房合同。甲乙双方因各种原因解除或终止本劳动合同时,有关住房问题按住房合同规定办理。
(十二)若本合同终止或解除,乙方应将合同履行期内甲方交给乙方无偿使用、保管的物品、工具、技术资料等,如数交还给甲方,如有遗失应予赔偿。
(十三)乙方符合国家规定的退休(含提前退休)条件,甲方应按规定为其办理退休手续,并按有关规定管理。
(十四)由甲方解除劳动合同[属本条第(四)款的1、2、3、4、5项除外]时,甲方应根据有关规定,按乙方在本企业工作年限,每满一年计发一个月经济补偿金,但本条第(四)款的第6项、第(八)款计发经济补偿金,最高不超过十二个月。
经济补偿金计算标准是乙方离岗前十二个月的月平均工资收入。乙方患病或非因工负伤,经劳动鉴定委员会确认不能从事原工作或另行安排的工作,因医疗期满解除劳动合同,除发给经济补偿金外,还应按规定发给不低于六个月工资的医疗补助费。
十、违反合同承担的责任
(一)一方违反合同,承担违约责任。给对方造成直接经济损失的,应当根据其后果或责任大小,予以适当赔偿。
(二)乙方经甲方出资培训,双方应签订培训合同。培训合同是本合同的附件,一方无故不履行培训合同,应按合同规定赔偿对方的损失。
(三)甲方违反本合同第九条第(六)款的规定而解除合同,乙方违反本合同第九条第(七)款的规定而解除合同,由此给对方造成损失的应按规定向对方作出赔偿。
十一、双方履行本合同发生的争议,应协商解决;协商无效,可在争议发生十五日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解;或在争议发生六十日内向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十二、乙方原为本企业固定工或临时工改(招)为合同制职工的,原符合规定的连续工龄,视为本企业工作年限。
十三、本合同的条款与国家和省新颁布的有关法律、法规、规章不符,按新的法律、法规、规章执行。
十四、双方需要明确的其他事项:
十五、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。涂改或未经合法授权代签无效。
甲方(盖章): 乙方(签名或盖章):
法定代表人(或委托代理人):
年 月 日 年 月 日
鉴证机构(盖章):
鉴证人:
鉴证日期: 年 月 日
工人合同【篇6】
甲方:
乙方:
甲方将位于_____宾馆(二、三、四、五楼)装修劳物承包与乙方施工,按照工程实际情况经双方协商一致,签定本劳务协议,双方共同遵守:
一、水磨宾馆装饰人工费用单价:
1、石膏板造型吊顶40元/平方/米(按照投影面积计算)
2、石膏板吊平顶25元/平方米,5楼斜坡面吊平顶30元/平方米(按照投影面积计算)
3、安地砖和墙砖25/平方米
4、安装楼梯砖39元/平方米
5、水电改造28元/平方米(含辅助灯,开关插座安装不含主灯安装)
6、地面找平、抹灰9元/平方米
7、回填卫生间50元/间
8、卫生间做防水6元/平方米
9、卫生间包管60元/根
10、砌砖120厚40元/平方
11、双面隔墙20元/平方米
12、面板造型50元/平方米(投影面积计算)
二、乙方在施工必须满足甲方的'施工要求达到国家现行行业质量标准,施工作业质量不合格,乙方在甲方规定时间内无尝返工,达到质量验收标准。乙方必须按照甲方施工要求及时组织满足作业的劳动力。
三、在施工过程中,乙方应遵守国家、行业安全法规,杜绝违章超作、违章作业。施工过程中发生人员伤亡事故乙方承担相关的责任及损失。
四、付款方式:
按进度付款,工程完毕验收结算后付95%,余下5%在____年年底付完。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
工人合同【篇7】
甲方:
乙方:
甲方将位于XXXXXXXXXXXX居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程结构:地面3层,均为砖混结构。
2、建筑面积(施工计算方式):一层97.88平方米(不含楼梯),楼梯9.62×2=19.24平方米;二层93平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯7.86×2=15.72平方米;三层76.4平方米(阳台按半面积计入)。合计302.24平方米,最终按建筑实际面积为准。
第二条:承包方式
1、包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备;
2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(大写:贰佰贰拾伍元整);
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;
4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;
5、基础由甲方负责,乙方负责回填。
6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
第三条:工程工期
1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
第四条:工程质量
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。
4、地面工程:一层铺贴地砖。
5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条:施工费结算方式
1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款 元; 第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元; 第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元; 其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。 工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金2000元除外)。
乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六条:安全生产及其它
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。
第七条:合同终止与生效
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点: 贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。(下无正文)
甲方(签字):
乙方(签字):
合同签订日期:
工人合同【篇8】
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:
一,工程名称,地点,承包范围
1,工程名称:盛捷公寓
2,工程地点:卢湾区,济南路8号
3,标准层施工:二幢计51层
4,工程内容:弱电配管工程
5,工程承包单价:每层捌仟元正
6,工程承包总价:肆拾万捌仟元正
二,工程质量:
1,工程质量必须符合国家施工验收规范。
三,材料供应
1,
在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)
1,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)
2,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。
四,施工现场的安全
1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。
2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。
五,付款方式
1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。
2,余款按实际工程量于春节前结清。
六,设计图纸和技术资料
1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。
七,其它
1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。
2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。
3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。
本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年月日
工人合同【篇9】
工人合同是一种合同形式,用于规范雇主与工人之间的劳动关系。它是劳动法的重要组成部分,旨在保护劳动者的合法权益,维护劳动和谐。工人合同涵盖了雇佣期限、薪资待遇、工作内容、工作时间和福利待遇等多个方面的内容,是劳动关系的法律依据。
工人合同明确了雇佣期限。雇佣期限分为固定期限和无固定期限两种类型。固定期限合同指雇佣双方在合同中明确了工作的开始和结束时间,具体工作期限不得超过三年。无固定期限合同是指雇佣双方约定的工作期限不确定,这类合同是为那些需要长期合作关系的双方所采用的。在工人合同中,雇佣期限的明确性有助于双方明确各自的权利和义务。
工人合同规定了薪资待遇。薪资待遇是工人最为关心的问题之一,也是劳动关系稳定的重要因素。工人合同中应详细列出工资计算、工资支付时间、工资支付方式等内容,以确保工人可以按时按量地获取薪资。工人合同还包括了绩效奖金、年终奖等额外的薪资待遇,以激励工人积极工作。
工人合同明确了工作内容。工作内容是工人与雇主之间相互约定的劳动内容,为工人提供了明确的工作任务和职责。在工人合同中,工作内容一般包括具体的工作职责、工作目标和工作要求等。这有助于雇主合理安排工人的工作,使工人的劳动得到充分发挥。
另外,工人合同规定了工作时间。工作时间是指工人每天或每周的工作小时数和休息日安排。在工人合同中,工作时间应该符合劳动法的规定,不能超过每天8小时、每周40小时。若工人需要加班,雇主应按照劳动法规定支付相应的加班费。
工人合同包括了福利待遇。福利待遇是雇主对工人的额外福利,如提供社会保险、住房补贴、年假等。工人合同应明确列出工人享有的福利待遇,并确保雇主提供相关的福利。
工人合同对于雇主和工人都具有重要意义。对于雇主来说,工人合同规范了劳动关系,降低了劳动争议的风险。对于工人来说,工人合同保障了其合法权益,提供了稳定的工作环境。工人合同的内容应严格依照法律规定,确保公平公正。
小编认为,工人合同是劳动关系的重要保障工具,为雇主和工人之间的合作提供了法律依据。一个完善的工人合同应该包括雇佣期限、薪资待遇、工作内容、工作时间和福利待遇等具体内容。通过合同的签订,雇主和工人可以明确各自的权利和义务,建立和谐的劳动关系。
工人合同【篇10】
建设工程施工过程中工人受伤的责任如何分担唐湘凌一、本案要旨本案要旨为,建设工程合同签订后,承包人将部分劳务工作分包给第三人,第三人在组织工人施工过程中,工人因工受伤的,承包人作为建设工程的承建单位,对整个工程负有监管职责,对工人的工伤损害赔偿也应承担一定的民事责任,第三人作为实际的劳务承包人,对工人的施工行为和安全有更为直接的管理和注意义务,因此,承包方和第三人都有不可推卸的责任,对于责任的分担由法院酌情处理。重庆市巫山县平湖路直管公房复建工程,系巫山县城市建设综合开发公司与第三人唐启茂联合建设,双方签订了《巫山县城市建设综合开发公司平湖路直管公房复建工程联合建设协议书》,约定由第三人唐启茂投资并负责建设和非安置户房屋的处理。原告三才建司承建了该工程,并委托第三人唐启茂负责工程的具体施工。2008年7月28日,第三人唐启茂委托唐启全以原告三才建司平湖路直管公房住宅楼项目部的名义与被告涂海堂签订了《重庆三才建筑工程公司平湖路直管公房住宅楼分项(模板)承包合同》,将模板工程分包给被告涂海堂,合同明确约定了承包范围、付款方式和结算办法以及双方的权利义务。并且约定在施工过程中,认真贯彻严格执行国家有关质量、安全的法律法规和技术标准,若发生一切大小质量安全事故,由涂海堂全部承担经济与民事法律责任。合同签订后,被告涂海堂组织工人进场施工。工人丁庆柏在务工过程中受伤,经过巫山县劳动争议仲裁委员会仲裁,裁决原告三才建司支付丁庆柏一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等费用共计61418.55元。本案的争议焦点主要为,原告因工人丁庆柏受伤而支付的费用应当由谁承担。一审法院审理认为,对于原、被告在合同中约定的“若发生一切大小质量、安全事故,由乙方全部承担经济与民事法律责任”条款的效力问题,该院认为,原告三才建司作为有资质的建筑施工企业,将其自身应承担的责任、风险通过约定的形式全部转嫁给劳务承包人,该约定侵犯了第三人的利益,应为无效条款,对原、被告不具有法律约束力。但责任分担条款的无效并不影响合同其他部分的效力,合同的其他部分仍然有效。第三人唐启茂虽为工程的实际施工人,但在施工过程中所实施的行为对外均以原告三才建司的名义进行,其行为应视为一种职务行为,行为后果应由原告三才建司来承担。原告三才建司作为平湖路直管公房住宅楼工程的承建单位,对整个工程负有监管职责,对工人的工伤损害赔偿也应承担一定的民事责任。工人丁庆柏系在工地装模时不慎摔倒受伤,被告涂海堂作为模板制作的劳务承包人,对工人的施工行为、过程负有直接的管理义务。对于原告三才建司已经支付的工伤待遇赔偿款61418.55元,该院结合本案客观实际,酌定由被告涂海堂承担70%的损失,二审法院审理认为,双方虽然在承包合同中约定“若发生一切大小质量、安全事故,由乙方全部承担经济与民事法律责任”,但三才建司作为有资质的建筑施工企业,将自身应承担的风险全部转嫁给劳务承包人,显示公平,该约定应为无效条款。唐启茂虽为平湖路直管公房住宅楼的实际施工人,但其行为代表的是三才建司,是一种履行职务的行为,其行为后果应当由三才建司承担。工人丁庆柏在工地上装模时不慎摔倒受伤,三才建司对整个工程的安全负有监管职责,而涂海堂作为实际的劳务承包人,对工人的施工行为和安全有更为直接的管理和注意义务,因此三才建司与涂海堂对工人丁庆柏的受伤均负有不可推卸的责任,一审法院结合本案的客观实际,以自由裁量权酌定双方对工人丁庆柏的工伤赔偿分担责任并无不妥。二、案件来源巫山县人民法院(2011)山法民初字第107号;重庆市第二中级人民法院(2011)渝二中法民终字第1152号三、基本案情重庆市巫山县平湖路直管公房复建工程,系巫山县城市建设综合开发公司与第三人唐启茂联合建设,双方签订了《巫山县城市建设综合开发公司平湖路直管公房复建工程联合建设协议书》,约定由第三人唐启茂投资并负责建设和非安置户房屋的处理。原告三才建司承建了该工程,并委托第三人唐启茂负责工程的具体施工。2008年7月28日,第三人唐启茂委托唐启全以原告三才建司平湖路直管公房住宅楼项目部的名义与被告涂海堂签订了《重庆三才建筑工程公司平湖路直管公房住宅楼分项(模板)承包合同》,将模板工程分包给被告涂海堂,合同明确约定了承包范围、付款方式和结算办法以及双方的权利义务。其中乙方(即被告涂海堂)的权利义务包括:“(1)建立项目施工班子,配置施工工人,施工的临时设施自行安排……(7)在施工过程中,认真贯彻严格执行国家有关质量、安全的法律法规和技术标准,若发生一切大小质量安全事故,由乙方合部承担经济与民事法律责任……(9)甲方所提供的扣件等,由乙方派员向甲方领取,工程完工后按所领材料单交还,差额由甲方按5%报销,超出部分由乙方按价赔偿。” 合同签订后,被告涂海堂组织工人进场施工。工人丁庆柏在务工过程中受伤,经过巫山县劳动争议仲裁委员会仲裁,裁决原告三才建司支付丁庆柏一次性伤残补助金、一次性医疗补助金等费用共计61418.55元。因原告三才建司未履行支付义务,丁庆柏向法院申请强制执行,为此原告又承担了执行费675元。2010年8月10日,被告涂海堂曾向该院起诉,要求原告三才建司支付工资86627元及垫付的医疗费1203.50元。同年11月9日,该院作出(2010)山法民初字第1217号民事判决书,该判决确认了原、被告签订的模板承包合同有效,并判决原告三才建司支付被告涂海堂劳务费86627元。(2010)山法民初字第1217号民事判决书现已发生法律效力。四、法院审理一审法院认为,原、被告双方所签订的《平湖路直管公房住宅楼分项(模板)承包合同》已被本院生效法律文书确认为有效的劳务承包合同,现被告涂海堂辩称该合同为无效合同,但未有证据证明其主张,故其辩解理由不能成立,本院不予采纳。对于原、被告在合同中约定的“若发生一切大小质量、安全事故,由乙方全部承担经济与民事法律责任”条款的效力问题,该院认为,原告三才建司作为有资质的建筑施工企业,将其自身应承担的责任、风险通过约定的形式全部转嫁给劳务承包人,该约定侵犯了第三人的利益,应为无效条款,对原、被告不具有法律约束力。但责任分担条款的无效并不影响合同其他部分的效力,合同的其他部分仍然有效。第三人唐启茂虽为工程的实际施工人,但在施工过程中所实施的行为对外均以原告三才建司的名义进行,其行为应视为一种职务行为,行为后果应由原告三才建司来承担。故被告涂海堂要求第三人唐启茂承担责任的辩解理由,该院不予采信。原告三才建司作为平湖路直管公房住宅楼工程的承建单位,对整个工程负有监管职责,对工人的工伤损害赔偿也应承担一定的民事责任。工人丁庆柏系在工地装模时不慎摔倒受伤,被告涂海堂作为模板制作的劳务承包人,对工人的施工行为、过程负有直接的管理义务。对于原告三才建司已经支付的工伤待遇赔偿款61418.55元,该院结合本案客观实际,酌定由被告涂海堂承担70%的损失,即42992.99元。原告三才建司要求被告涂海堂返还丁庆柏的工伤待遇赔偿款的合理请求,该院予以支持。而原告所主张的强制执行费675元,系因其不履行法律义务而产生,故其要求被告涂海堂返还此款无法律依据,该院不予支持。综上,依照,《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十六条、第六十条、第一百零七条、《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条、《中华人民共和国民事
工人合同【篇11】
引言:
猪场作为养殖业中的重要一环,需要合格且有经验的工人来确保生产运营的顺利进行。为此,雇佣工人合同成为猪场与雇佣工人之间必不可少的法律文件。本文将详细介绍猪场雇佣工人合同的内容,确保双方权益得到保障。
第一章:工作内容和职责
1. 工人需根据猪场生产计划,按时完成指定的工作任务。
2. 工人需要确保猪场内动物的饲养、卫生和疾病防控工作的顺利进行。
3. 工人需确保猪场设施和设备的正常运行,并及时报修和维护。
第二章:工资和福利待遇
1. 工资待遇:工人的月工资由双方协商确定,根据工人的工作表现和猪场运营情况调整。
2. 社会保险:猪场将为工人缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育保险等社会保险费用。
3. 休假制度:工人享有带薪休假和法定节假日休假的权益,休假天数根据工作年限和猪场规定而定。
第三章:劳动纪律和待遇
1. 工人需遵守猪场的规章制度和劳动纪律,严禁吸烟、酗酒等影响工作的行为。
2. 工人需保守猪场的商业秘密,不得泄露给外界或竞争对手。
3. 工人需定期接受培训,提升专业知识和技能水平。
第四章:合同期限和终止
1. 初始合同期限为一年,双方可以协商续签合同。
2. 在合同期内,任何一方如需终止合同,应提前30天书面通知对方。
3. 当工人严重违反合同内容或有其他严重失职行为时,猪场有权提前终止合同。
第五章:法律责任和争议解决
1. 工人应对猪场给予的财产和设备负有保管责任,如有损失需承担相应法律责任。
2. 双方如发生合同争议,首先应进行友好协商解决;协商不成的,可向当地劳动争议仲裁机构提起仲裁。
结语:
以上是一份针对猪场雇佣工人的合同范本,合同内容详细规定了工人的工作职责、工资待遇、劳动纪律和合同期限等。该合同确保双方的权益得到有效保护,使猪场生产运营更加顺利和稳定。因此,在雇佣工人前,双方应仔细阅读并理解合同内容,并在签署之前进行充分协商和商议,以确保合同的公平合理性和合法性。
钟点工合同十一篇
你们对于拟定合同还有其他不明白的地方吗?签订合同是交易中非常重要的步骤,没有它不可。通常情况下,合同的生效是以接受为前提的。今天,趣祝福的编辑为大家介绍一篇关于“钟点工合同”的文章,希望能够帮助您提高工作和生活效率!
钟点工合同【篇1】
聘用单位(甲方):__________有限公司
被聘用者(乙方):____________________
甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,就甲方聘用乙方作为钟点工的有关事宜达成如下协议:
一、甲方聘用乙方主要从事工种(岗位)的工作,其主要工作内容为:
1xxxxx
2xxxxxxx
3xxxx
二、聘用协议的有效期限。
自__________年___月___日至__________年___月___日止,共__________月。
三、工作时间
乙方的工作时间按甲方的规定执行。
四、工资待遇
1甲方按乙方的实际有效工作时间(或工作量)付给工资,工资标准为每小时______元。
2甲方每月给予乙方基本工资的25%,作为钟点工的工资附加部分,含公司的福利、按劳动法由公司支付的保险费。
3国家规定的法定节假日加班按工资标准的2倍计算加班工资,其他时间加班按工资标准计算。
4根据乙方的工作性质、特点及工作环境条件,甲方每月给予乙方如下补贴(缺勤时按天数扣除):
①伙食补贴及交通补贴,每月___元。
②补贴,每月___元。
③补贴,每月___元。
④补贴,每月___元。
5被本养老保险、失业保险、医疗保险等国家规定的保险项目,由甲方代办,费用从甲方给予乙方的25%工资附加中扣除。
6乙方购买。
7按其实际年度有效工作时间计算应得额度。
8休假天数根据其年度的情况确定。
9背上述待遇外,钟点工不再享受公司其他的薪酬分配和福利待遇。
五、双方的权利和义务
1公司钟点工管理实施办法"及其他相应的规章制度对乙方进行管理。
2乙方提供本岗位的职业技能培训。
3乙方提供适宜的工作环境和工作条件。
4享受法定节假日、休息日。
5甲方的利益和声誉,遵守甲方的'规章制度、劳动纪律以及保守甲方的商业机密和技术秘密的义务。
六、协议的终止和解除
1本协议自动终止:
①本协议有效期已满,双方未续签协议。
②甲方依法宣告破产。
③甲方依法被解散或被依法注销。
④乙方死亡。
2甲方有权提前终止本协议,并视情况向乙方或担保人追索相应的经济损失。
①事实表明乙方不符合录用条件的。
②乙方严重违反公司规章制度或违背公司行为规范的。
③乙方具有贪污、盗窃、失职、懈怠等不良行为,对甲方利益或声誉造成严重损害的。
④应聘或签订协议时未反映真实情况,在违背甲方真实意愿的情况下签订协议的。
3甲方可以解除本协议,但需提前1周通知乙方。
①乙方因病或非因公负伤,在医疗期满后,不能从事原工作的。
②本协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本协议无法履行。
4甲方不得单方面提前解除协议。
①乙方在聘用期间患有本职工作引起的职业病或因公负伤或致残,经劳动部门鉴定证实在疗养期间的。
②在本公司已连续工作满2年的女工在孕期、产假、哺乳期内的。
5办理相应的离职手续,若乙方自动离职(未办或不办离职手续),甲方有向乙方及其担保人追索相应经济损失和追究法律责任的权利,对于被甲方辞退、开除的钟点工,本公司(包括子公司、合资公司)将不再录用。
6终止或解除后的经济补偿
符合第六条第3款第①项或第4款第①项的情况,可按公司规定给予乙方适当的经济补偿,额度为乙方离职前三个月平均月基本工资的1~6倍。其他情况下甲方对乙方不作任何补偿。
七、由本协议引起的一切争议应首先通过双方协商解决。如协商不成,可以提交公司所在地劳动争议仲裁委员会仲裁。
八、本协议如与双方以前的任何口头或书面约定有冲突,以本协议的规定为准。如修改本协议,须经双方签字确认。
本协议一式两份,双方各执一份。
本聘用协议书自双方签署之日起生效。
甲方:__________有限公司乙方:__________
__________年___月___日__________年___月___日
钟点工合同【篇2】
甲方:______
乙方:______
一、甲乙双方要根据《劳动法》有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议书。
二、职责范围:前台桌面、会议室、经理室、综合办公区、会计室及陈列的办公设施。(注:√为服务范围)
三、工作职责:
1、服从工作安排,完成在指定时间内的一切工作任务。
2、保证责任范围内的清洁、干净、无尘土。
3、如遇特殊情况不能到岗需提前请假通知甲方,误时时间扣除当日工资或该日补班。
4、在工作时,不得擅自翻动物品、不得翻阅信件等。
5、损坏的物品,按原价赔偿,从工资内扣除。
四、工作时间:
每日工作______个小时,
五、薪资:每月25日发薪。(国家规定最低每小时5.6元。)
六、保险福利待遇:
甲方不负责乙方的一切保险及福利待遇,乙方在为甲方工作期间发生的医疗费、工伤费等均由乙方自己承担。
七、劳动保护和劳动条件:
甲方提供乙方劳动所用工具和劳动保护工具,乙方为甲方提供劳动。在工作期间尽职尽责。
八、解除协议:
甲乙双方需解除本协议,提前两天通知对方。
本协议一式两份,双方各执一份,分别签字、盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
钟点工合同【篇3】
甲方(雇主):
注册号:
乙方(被雇清洁工):
身份证号码:
甲方现因需要而雇用乙方来做清洁工。经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下条款,并共同遵照履行:
一、清洁内容 :
每日需做事项:
1. 负责地面清洁,不留脏物、污渍或污点扫、抹、拖一次,要求地面光洁、无污迹;
2.清洗茶几,把茶桌擦干净,要求茶桌无杂物无水无污渍,茶具无茶垢无异味;
3.倾倒烟灰缸、纸篓、垃圾桶,要求垃圾桶外表亮洁,地面无污痕,桶内无异味,并立即更换垃圾袋;
4.清洗洗手池,拖净周围地面,保持洁净干爽。
每周需做事项:
1.把所有办公桌椅擦干净,要求桌面椅面洁净无尘;
2.把空调、饮水机、电脑、门、沙发、打印机和电话机擦干净,要求干净整洁无积尘;
3.擦洗室内玻璃,不留污渍、痕迹;
4.东面花基绿化带清扫,要求无杂物、无落叶。
每月需做事项:
1.刮洗户外玻璃,保持无明显污渍; ;
2.擦洗白色瓷砖,做到亮洁如新。
二、清洁时间:周一至周五,11:00---14:00或者5:30---6:00每天具体工作时间由甲方职员何冬花与乙方提前协商。乙方因故不能来清洁的,须提前1日向何冬花请假,请假期间没有报酬。
三、清洁地点:。
四、报酬结算:乙方按甲方的工作要求,每工作一个月劳动报酬为 元人民币元。甲方按乙方实际工作天数结算劳动报酬,于每月10日支付上个月的报酬给乙方。试用期一个月。在试用期间,任何一方均可解除协议。
五、组织领导:
1) 乙方必须服从甲方的安排、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度。
2) 乙方必须确保准时到清洁工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换清洁人员,以保证其它不必要的问题发生。
3) 乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的清洁事情等工作。
六、甲方责任:
1) 负责提供清洁用具;
2)负责清洁现场的管理调配与监督;
3)负责安排乙方工作量;
4)每月10日按时发放报酬给乙方。如遇放假,则顺延至下一个工作日。
七、乙方的责任:
1)在乙方清洁期间,应负责室内物品的完好无缺。不得损坏、遗失物品;
2)完成清洁离开时,无人时必须关(锁)好门,应关灯关电关空调;
八、乙方在工作过程中须戴齐护具,因个人技术和不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。
九、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。
十、甲乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。任何一方无故突然解除协议,应承担合同违约金100元。任何一方要解除协议须提前15日告知对方,并说明原因。
十一、本协议自甲方盖章、乙方签字后生效。本协议未尽事宜,双方经协商一致可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
十二、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
钟点工合同【篇4】
一、做钟点工要签劳动合同吗?
劳动合同期限在一个月以下的,经双方协商同意,可以订立口头劳动合同,但劳动者提出订立书面劳动合同的,应当以书面形式订立。劳动合同一般以书面形式订立。
根据《劳动合同法》68条至71条规定,非全日制用工,是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时,每周工作时间累计不超过24小时的用工形式。人们通常所说的钟点工、小时工,按《劳动合同法》的规定叫作非全日制用工。非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。
二、劳动者在什么情况下不能签合同?
(一)有抵押或担保条款的合同不能签。
个别用人单位在签订合同时,将劳动者的一些证件、财物等作为抵押条款写入合同文本当中。这样一来,如果日后发生劳动纠纷,劳动者极易惹上官司。
(二)生死合同不能签。
一些危险行业用人单位为逃避应该承担的责任,擅自在自行起草的合同文本中加上伤亡由劳动者自理等条款,即一旦发生意外,企业不承担任何责任。如果签订了这种合同,真的发生意外事故后,用人单位就会为自己找到开脱的理由。
(三)附加不合理条款的合同不能签。
有些企业向劳动者提交的合同正文看似很合理,但却在后面附加了许多不合理的条款。因此,遇到此类合同时,劳动者一定要仔细弄清附加条款的内容,否则一旦签字认可,日后发生劳动争议纠纷容易处于被动地位。
钟点工不同于全日制用工,但是法律也是给予了保护的。
钟点工合同【篇5】
用人单位(甲方):___________________________________________
地址:_______________________________________________________
电话:_______________________________________________________
法定代表人:_________________________________________________
职务:_______________________________________________________
劳动者(乙方):_____________________性别:_______年龄:_____
籍贯:____________________身份证号码:________________________
电话:____________________住址:_____________________________
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方作为平等的民事主体,经协商一致,确立劳务合作关系,自愿就具体劳务内容签订本合同,以便双方共同遵守。
一、合同内容
1、工作岗位:____________________________
2、工作职责:____________________________
3、工作要求:____________________________
二、合同期限:
本合同期限采用下列第_________种形式
1、以完成一定工作为期限的合同
本合同生效日期为____________年____________月____________日;乙方完成_____________________________工作任务时本合同终止。
2、有固定期限劳动合同
(1)期限为______年。自______年______月______日至______年______月______日有效。(其中_______年_______月_______日至_______年_______月_______日为见习期/试用期,可视乙方适应工作能力酌情增减。
(2)劳动合同期满前_______个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
(3)本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前_______个月通知对方。
3、无固定期限劳动合同
本合同自______年______月______日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。
三、劳务费
1、甲乙双方协商确定,甲方每月______日支付______元劳务费给乙方。
2、支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付
(2)以银行转账方式支付费用给乙方
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
四、乙方在合同期内的权利义务
1、乙方须遵守国家法律法规,接受甲方的领导,服从甲方的管理和工作安排。
2、乙方在甲方服务期间须遵守甲方的安全操作规范。
3、乙方须保质保量完成本职工作任务,做到勤勉敬业,忠于职守。
4、乙方享有按甲方规定的工资标准(不低于最低工资标准)支付的劳动报酬。
5、乙方享有甲方支付的社会保险费用。
6、乙方在甲方服务期间,对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。乙方因泄密给甲方造成损失的,应予以赔偿。
五、甲方的权利和义务
1、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各项规章制度的教育和培训。
2、甲方按工作性质为乙方提供必要的工作条件,并提供保障乙方安全健康的工作环境。
3、根据甲方内部的工作需要,甲方可以调换乙方工作岗位,乙方不愿意的,可解除合同。
4、甲方应按规定按时支付乙方的工资及社会保险费用。
5、甲方应按照合同的约定,按时向乙方支付劳务报酬。
五、协议的解除与终止
1、乙方有下列情形之一的,甲方可以通知乙方解除本协议:
(1)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
(2)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;
(3)被依法追究刑事责任的;
(4)应聘时向甲方提供虚假信息和资料的。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本协议,但是应当提前______日以书面形式通知乙方,并依法支付经济补偿金。
(1)乙方患病或非因工负伤,一年之内累计病休______个月仍不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;
(2)乙方不能胜任工作的;
(3)劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳务合同无法履行,经双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。
3、乙方可提前______日书面通知甲方解除本合同。
4、甲方有下列情形之一的,乙方可随时解除本合同。
(1)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手续强迫劳动的;
(2)未按本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;
(3)甲方规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
(4)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
5、合同的终止
(1)合同期满的;
(2)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(3)甲方被依法宣告破产的;
(4)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;
(5)法律、行政法规规定的其他情形。
6、合同期满,甲、乙双方均可提出终止合同,并按有关规定办理离职手续,甲方应出具离职证明,并办理社保转移手续。
六、违约责任
由于一方违约,造成本合同无法履行时,违约方应支付由此造成的损失,违约金数额以实际损失额计算。若给对方造成损失,还应支付赔偿金。
七、争议解决
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交___________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。
八、其他
1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。
2、_____________________________________________________________
3、_____________________________________________________________
九、合同生效
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。
合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):___________________ 乙方(签字):___________________
法定代理人:______________________ 身份证号:______________________
联系方式:______________________ 联系方式:______________________
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
注意事项
1、雇主的义务和责任,诸如外劳务人员办理有关签证、居留许可等手续,负责劳务人员的管理、提供住宿、膳食的手续等等。有义务保障劳工的安全。鉴于以往的经验,需特别注明不能歧视、侮辱、体罚劳工、克扣工资等内容
2、劳务人员的义务和责任,诸如遵守所在国家法律法规和企业规章制度、遵守社会公德、不消极怠工、不得私自另行兼职和求职
3、劳务人员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大),工作时间包括聘用期限,应注明从何时起至何时止。每周工作多少天,每天工作多少小时。一般每周至少有一天的休息日。按国际惯例,在节假日,劳务人员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、圣诞节等。
4、工资待遇、津贴、补助,工资标准一般应与所在国等岗位上工作的当地工人持平,通常有I市价为基数,按时、按日或按月计算。亦有以工作量为基数,按件计酬。如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴。窝工应有雇主发给劳务人员基本工资。
5、劳动保护、劳工人身保险,工作、疾病或死亡处理规定。由于劳务人员所从事的工作性质的不同,劳动保护有其专业特点,合同应规定雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品。如安全帽、手套、滤光墨镜等。在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。雇主应给劳务人员购买人生意外保险,使劳如人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。
6、外劳人员休假的安排。一般合同期在一年以上者,可享受一定的探亲假期,在假期内,雇主只付工资不付津贴。
7、对各种原因导致中断合同的处理方法。根据中国涉外经济合同法第17条规定,当事人一方必须有不能履行劳务合同的确切证据时才能中止合同,且必须提前1个月通知劳务人员,否则赔偿劳务人员1个月工资,中断合同的处理办法应在劳务合同中列明,如雇主原因应补偿劳务人员不少于三个月的工资和负担劳务人员的回国机票等。违约赔偿。违约的表现形式是多种多样的,一般可分为三类,一类是雇主违约;一类是劳工违约;三是双方当事人都违约。违约都将给对方的利益造成损害,在实践中,大多数都是雇主违约,如不按规定的工种安排劳工工作,随意更换工作岗位,不按规定发加班费用,污辱劳工人格导致合同无法履行,因此在合同中应注明违约的救济办法和赔偿的方式,一般都是以金钱支付的方式补偿对方因此而造成的损失。
8、纠纷的解决,在合同中要注明在劳务纠纷发生后应采取何种方式解决纠纷,如约定某一具体的仲裁机构仲裁或诉讼和适用的法律。
钟点工合同【篇6】
咀方姓名: 乙方姓名: 丙方(担保人):
身份证号码: 身份证号码: 营业执照号码:
地址: 地址: 地址:
电话: 电话: 电话:
1、客户应凭有效证件即身份证 健康证办理聘用手续,确保登记资料详尽、真实、并如实详细介绍相关情况.
2、客户应妥善保存家庭现金、存折、证券、金银首饰等贵重物品,尽量避免要求服务员接触或清洁贵重物品。若有特殊需要(包括对贵重物品的清洁问题)要尽早告知公司和服务员, 经公司同意后可将这些要求登记在案。
3、服务员初到客户家,由于生活习惯不同,请关注和谦让服务员的饮食习惯,以让服务员逐步适应您家的习惯。客户应尊重服务员,不准以任何形式打骂、侮辱、体罚、搜身。
4、客户应保证服务员的基本休息时间。
5、客户不许借钱给服务员,若服务员确有必要,客户应通知公司,由公司与客户协商解决。
6、客户要求调换服务员必须提前通知公司,由公司统一安排。
7、服务员确实有事要请假的,请假一日内(含一日)可由客户自行决定,一日以上的服务员,必须通知公司,由公司和客户协商解决。
8、客户与服务员因工作态度、服务质量等原因发生矛盾时,由公司派家庭顾问予以解决。
9、服务员如发生人身意外、重病,客户应及时将服务员送至医院,并通知公司。
公司将与保险公司一同去现场予以解决。(丙方为家政员购买保险综合险)
10、客户家中因服务员出现盗窃或其他违法行为出现,客户应立即报案,公司将派人员协助处理
11、钟点客户在钟点工服务期间,对服务员的工作质量、态度不满意,可来电投诉。
12、客户在合同期内若有与服务员私自签定服务和约、与服务员共同欺骗公司,而对公司造成的经济损失、客户要求服务员做超出服务范围工作的,对以上违约行为,公司将提交司法机关并追究经济赔偿。
13、客户不准私自将服务员带至外地,如确有必要,应经公司允许。
14、客户应尽量避免让服务员独自带小孩(14岁以下)去闹市、繁华场所。
15.服务地点:
16.服务期限:月日
17.服务费用: 元。
18、客户若对服务员或公司有任何不满,请拨打博伲投诉电话:0731-85507278
19. 工作时间每小时元
咀方姓名:
乙方姓名:
丙方(担保人):
年月日:
钟点工合同【篇7】
甲方:
乙方: 身份证号:
根据《中华人民共和国劳动法》有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议,并共同遵守执行。
一、甲方根据工作需要,聘用乙方从事炊事员工作,乙方自愿接受甲方的聘用,并保证完成本岗位规定的工作任务,达到规定的质量标准。
二、职责范围:
负责本单位职工的一日三餐。
三、工作时间:
每日工作三个小时。(早上6:30分至7:30分;中午11点至12点;下午5:00至6:00)
四、薪资:
每月十五日、三十日发薪。本单位支付每小时元,每月按照90小时计算。
五、甲方权利义务:
1、甲方有权对乙方的工作进行监督、检查。
2、甲方有权对乙方进行安全教育培训和制定相应的管理制度及操作规范。
3、如乙方故意违约或因其工作质量达不到要求,甲方有权终止本协议。
4、如因乙方身体原因不能继续履行本协议的义务,甲方有权终止本协议。
5、甲方应为乙方提供必要的生产设施及工具。
6、甲方应及时支付乙方报酬,不得拖欠。
六、乙方权利义务:
1、乙方必须身体健康,经县级以上医院体检合格,取得健康证,能胜任食堂工作。
2、乙方每天工作三小时,在工作时间,乙方必须服从甲方领导,有事请假需征得甲方同意。
3、乙方保证职工每天一日三餐的饭菜花样和质量,以及食堂的清洁卫生,做好餐具的消毒清洗工作。
4、乙方要增强安全意识,严禁使用霉变和有异味的物品,严防食物中毒;对炉灶操作要规范;看管好食堂餐厅的物品,损坏的物品,按原价赔偿,从工资内扣除。
5、乙方除了做好食堂餐厅的工作外,还要负责在职工用餐时分发饭菜。
七、保险福利待遇:
甲方不负责乙方的一切保险及福利待遇。
八、解除协议:
甲乙双方需解除本协议,提前十五天通知对方。
本协议一式两份,双方各执一份,分别签字、盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
年 月 日
钟点工合同【篇8】
甲方: 法定代表人: 经营地址: 邮政编码:
乙方: 姓名: : 身份证号码: : 家庭详细地址: 户口所在地: 联系电话:
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法规、规章制度,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同类型与期限
经双方协商,劳动合同采取以下第 种方式。
2.固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日起,至 年 月 日止。其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2. 无固定期限劳动合同。
本合同于 年 月 日起,其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。
3.以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
本合同于 年 月 日起,至本工作任务结束终止。工作任务为:
二、工作内容与工作地点
1 签订本合同时,乙方同意根据甲方工作需要,担任工作岗位,工作地点位于: 。在本合同有效期内,甲方可根据本单位经营或工作上的需要或乙方的工作能力、业绩,调整乙方的上述工作岗位或地点,包括但不限于对乙方工作内容或工作地点的改变、升/降职、平级调动等,也包括虽然职位或岗位不变但工作内容、职责或范围改变的情形。
2 乙方应按照甲方对于相应职位工作任务和责任的要求,完成规定的数量、质量、指标和工作任务;确保自身的工作达到甲方为其规定的岗位职责标准;同时,如工作上有需求时,还应完成为其安排的本岗位工作之外的临时性工作。
三、工作时间和休息休假
3 劳动行政部门审批的工时制度发生变化或乙方的工作岗位发生变化,甲方可分别根据劳动行政部门审批结果或变化后的乙方新岗位要求,直接调整乙方上述的工作时间制度。
(1)执行标准工时制的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。
(2)执行综合计算工时制的,平均工作时间不超过法定标准工作时间。
(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,实行弹性工作时间。
4 如有工作上的需要,甲方可以安排乙方延长工作时间,包括安排乙方在公休日或节假日加班,但加班加点时间不超过国家规定的累计加班时间上限。甲方依照国家及甲方有关制度规定,支付加班工资或安排补休。
3 乙方如因未能及时完成工作任务二自行延长工作时间,或未经甲方要求或批准而自行加班的,乙方不得要求甲方对其所延长的工作时间支付任何报酬。
四、劳动报酬
1 甲乙双方约定,乙方的培训期为个小时。培训期工资为/小时,培训期后根据店铺的技能考核标准酌情提高乙方的工资标准到 元/小时或 元/小时。
2 在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务, 甲方应按照公司规定的发薪日按月 在 日前以货币形式向乙方支付工资。甲方可根据乙方的工作表现或职位(或工作内容)的调整情况,结合公司的人事薪酬政策,调整乙方的工资,这种调整包括提高或降低乙方的工资标准。
3 如甲方安排乙方在法定假日工作,甲方将按照本公司的薪酬政策在乙方原来时新基础上每小时上涨2元。
4 非因乙方原因造成甲方停工、停产或歇业的,不足一月的甲方应按照合同约定工资标准支付乙方工资;超过一个月未安排乙方工作的,甲方应当按照当地政府规定的最低生活费标准支付乙方停工生活费。
5 甲方有权在不违反公布及可公布获悉的法律、法规和本公司制定的店铺人事薪酬政策的原准则下,扣除乙方的部分工资及其他费用。
五、社会保险
1 甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。
2 乙方患病或非因公负伤的医疗待遇按国家、当地政府有关规定执行。
3 乙方患职业病或因公负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。
六、劳动纪律和规章制度
1 乙方应服从甲方的工作安排,严格遵守国家法律、法规和甲方依法制定的规章制度、劳动纪律及工作规范,爱护甲方财产,遵守职业道德,积极参加甲方组织的培训,提高职业技能。
2 甲方依法制定或修改的各项制度可通过向乙方提供书面文件或张贴通知等方式向乙方公示。
3 因乙方过错或违纪行为致使甲方遭受损失的,甲方有权要求乙方给予经济赔偿,并依法追究乙方责任。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
1 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,保证乙方在符合国家规定的工作环境中工作。
八、劳动合同的解除、终止和经济补偿
1 甲乙双方解除、终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。
2 本合同在解除、终止和期满时,乙方应停止以甲方名义从事的一切活动,根据甲方要求完成其未了事务,结清所有账目,并在本合同终止、解除或期满之日,归还甲方所有财产,包括但不限于:
(1)甲方为乙方配备的工作中的工具、设备及其他办公用具;
(2)甲方为乙方发放的工装、工牌、钥匙、员工手册、培训手册及相关的文件、档案原件和复印件;
(3)乙方负责保管、使用或在其控制范围内的有关甲方及其管理、经营和产品的相关文件和物品。
3 甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并依法为乙方办理档案和社会保险关系的转移手续。
4 乙方应当按照双方约定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在乙方办结工作交接后支付。
九、劳动争议
1 双方就本合同发生任何争议,首先应协商解决;如不能协商解决,可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;任何一方对裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。
十、当事人约定的其他内容
双方当事人经协商一致同意增加以下条款:下列文件作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力:
(1)公司规定的员工手册
(2)公司的人力资源政策
(3)公司依法制定的相关制度
十一、其他
1 本合同载明合同双方就本合同之内容所达成的全部协议,取代双方所由此前尚未履行完的劳动合同及相关协议和约定。即自本合同生效之日起,双方此前存有的尚未履行完的劳动合同自行废止,甲乙双方此后的劳动权利义务均以本合同为准。
2 本合同未尽事宜或与今后国家、当地政府有关规定相悖的,按有关规定执行。
3 本合同以中文书写,一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钟点工合同【篇9】
咀方:
乙方: 身份证号码:
经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下劳务协议,并共同遵照履行:
一、甲方以钟点工形式招用乙方,工作内容:淮安市颐丰置业有限公司所属的威尼斯·售楼处、办公室保洁工作,在企业正常工作日期间,上下午各打扫一次卫生。 招用时间自 年 月 日至 年 月 日止。
二、劳动报酬:
酷算方式:
三、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳务协议;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳务协议。
四、甲、乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿;任何一方无故解除劳务协议,应承担合同违约金元。
五、甲乙双方需约定的其他事项:
六、本合同一式两份,甲乙双方签订后各保留一份。
咀方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
钟点工合同【篇10】
更多合同范本请点击以下链接:
租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同
格式如下:
甲方:雇主
乙方(被雇钟点工):
甲方承建之xxxxxx,现因某某需要而雇用XXX来做钟点工。为了大家放心和以后的双方责任,双方特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工作内容
在某某时间,某某地点做钟点工作。
二、方式
甲方根据乙方负责钟点工一职月底会对乙方进行结算,乙方不能随意破坏甲方的产物。
三、组织领导:
1)乙方必须服从甲方的安排、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保准时到钟点工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换钟点人员,以保证其它不必要的问题发生。
3)乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的钟点事情等工作。
四、双方责任:
1、甲方责任:
1)负责钟点现在的管理调配与监督。
2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
3)负责与钟点工之间进行沟通,相互共同制定钟点完成计划任务。
钟点工合同【篇11】
甲方:__________________
乙方:__________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法规、规章制度,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 钟点工合同期限
自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,乙方试用期为_______天。
第二条 工作岗位及工作内容
乙方服从甲方的工作安排,在_______岗位,承担_______工作,甲方可根据情况调整乙方工作岗位和内容,乙方愿意服从。
第三条 工作条件
根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方应配备必要的安全防护设施:_______,并发给乙方劳动保护用品:_______。乙方离职时须将甲方发给的劳动保护用品返还甲方,故意损坏的应按照甲方价格赔偿(易耗品除外)。
第四条 劳动纪律和规章制度
1、乙方应服从甲方的工作安排,严格遵守国家法律、法规和甲方依法制定的规章制度、劳动纪律及工作规范,爱护甲方财产,遵守职业道德,积极参加甲方组织的培训,提高职业技能。
2、甲方依法制定或修改的各项制度可通过向乙方提供书面文件或张贴通知等方式向乙方公示。
3、因乙方过错或违纪行为致使甲方遭受损失的,甲方有权要求乙方给予经济赔偿,并依法追究乙方责任。
第五条 劳动时间与劳动报酬
1、劳动时间:每日_______小时,具体时间由甲乙双方商定。
2、劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际,根据乙方岗位和承担的任务定为每小时_______元,工资按月结算。每月共有_______元人民币,每月_______日前现金发放。
第六条 社会保险福利待遇
1、甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。
2、乙方患病或非因公负伤的医疗待遇按国家、当地政府有关规定执行。
3、乙方患职业病或因公负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。
第七条 合同的变更、终止、解除
1、由于情况变化,经双方协商,可以变更合同的相关内容。
2、合同期满后即终止执行。如工作需要,甲方须继续招用乙方,由双方重新签订合同。
3、在合同期内,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)未能完成甲方安排工作任务的;
(2)严重违反甲方规章制度的;
(3)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。
4、在合同期内,甲方有下列情形之一的,乙方可以解除合同:
(1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效保护措施损害工人身体健康的;
(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;
(3)甲方不履行劳务合同,或违反国家劳动法规、政策、侵犯乙方合法权益的;
(4)经甲方同意,自费考入中等专业以上学校或参加社会招工考试已被录取的;
(5)被征召入伍服役的。