在法律观念与维权理念日益增强的当下,合同对于劳动者维护自身权益有很大的帮助。拟合同应如何拟定?有一篇网络文章讲述了“工程劳务分包合同”分享给大家,本资料仅供参考不可作为决策依据!此外,关于范文大全,您还可以浏览舞蹈生个人实习总结(必备10篇)。
工程劳务分包合同书,是工程建设过程中重要的法律文件,用于规范建设项目的承包和分包关系,保障建设的顺利进行和双方的权益。在工程建设领域,合同起着重要的作用,本文将从以下几个方面详细探讨工程劳务分包合同书的相关内容。
一、合同的基本内容
工程劳务分包合同书应具有比较完善的内容,主要包括以下方面:双方当事人的基本情况、工程建设项目的范围和任务、作业标准和质量要求、工程总承包和劳务分包的方式、劳务分包人的承包范围和责任、工程建设的工期和工程设计,以及双方违约和争议解决的条款等。
双方当事人的基本情况:包括总承包人和分包人的名称、地址、法人代表的姓名、联系电话和联系地址等;
工程建设项目的范围和任务:包括建设项目的规模、主要的建设内容、建设周期等细节;
作业标准和质量要求:工程建设的作业标准和质量要求应该详细说明,这样有助于确保建设项目的顺利发展;
工程总承包和劳务分包的方式:明确双方在分包方面的责任和义务,划分各自的任务范围,以及对于工程质量的控制和监管;
劳务分包人的承包范围和责任:说明分包工作人员的培训和管理情况,对各项工程的建设要求进行具体阐述;
工程建设的工期和工程设计:明确工程开始和结束的日期, 对于工程设计进行约束;
双方违约和争议解决的条款:在出现违约和争议的情况下,应该明确双方的解决意见和方式,以避免出现纠纷。
二、合同的签订流程
工程劳务分包合同的签订是一个相对比较复杂的过程。首先,需要双方当事人进行认真沟通,确定合同的总体框架和要求。然后,制定合同的具体内容和条款,并进行审核和修改。最后,按照国家有关法规的规定和要求,进行签订和归档。
双方在签订分包合同时,应当考虑各自的合法权益,特别是在争议解决方面,要遵守相关法律,切勿随意签订合同导致双方权益受损。在签订合同时,还应该看清全文,如有不解之处应及时咨询专业律师或者相关部门,以确保自己的合法权益得到保护。
三、合同的执行和后续管理
工程劳务分包合同在签订之后,就要进行严格的执行和管理。分包人要严格按照承包合同的约定进行工作,保证工程项目按照预期完成。在工程建设过程中,应该派遣专业人员,全力以赴推进工程进程,同时把好质量和安全的关口,防止发生意外和质量问题。在工程项目结束之后,应对完工报告进行综合评估,及时通知总承包人和相关主管部门,对于存在的问题,进行深入分析;并检验工程质量是否达到标准要求。
除了上述的执行和管理要求之外,两个当事人之间还应该保持密切的联系,及时通知工程过程中的问题和风险,并做出积极的防范措施,确保工程的顺利推进和顺利完成。在合同项目结束之后,还应该及时完成结算和相关后续维护工作。
综上所述,工程劳务分包合同书在工程建设领域中具有不可替代的作用。在签订合同时,应该认真考虑各种问题和风险,确保合法权益得到充分保护。在工程执行过程中,要保持撤销的沟通联系,并且对于发生的问题和风险做出积极的防范和处理,确保工程项目的顺利完成。
建设工程劳务分包合同样本
发包人:____________________________________
承包人: _________
分包工程名称:______________________________
施工地址:_ ___________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:______________________________________________
1.2 工程概况:______________________________________________
1.3 分包工作内容:_图纸范围内所有土建及安装工程_____________
范围包括:_开挖基坑/基础/钢筋混凝土主体/砌墙/抹灰/刮白/地面/上下水/电气等图纸_全部内容________
第二条 合同工期
开工日期_2012____年_10___月__30___日,完工日期__2012___年__12__月__15___日,工期为__45____天。
第三条 合同价款
4.1 合同价款为:__100万___元(人民币)大写:_壹佰万___元
4.2 合同价款的确定原则:
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:本合同价款为合同施工范围内的固定价格,在合同约定的施工范围内合同价款不再调整。合同范围以外的内容双方协商解决。
4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价__180_____元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_____/_____标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确:____________/___________________________
第四条 合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月__3__日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同签订当日甲方应支付乙方工程预付款 元。工程开工后,合同价款
分期支付:基础开挖完成支付工程款___50万___ 元,主体完成支付工程款_20万___元,全部工程完成支付工程款___10万___元,余3万元质保金一年后付清。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人应向发包人出据收据(不带税票)作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:__由乙方负责________.第六条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:___合格_____________
第七条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。a.因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第八条 文明施工
9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:___由乙方负责_________
第九条 材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:____________/_________________
承包人自备的工具为:_由乙方负责___________________________ 双方确认防护用具
由____乙方______承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
第十条 文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用,由发包人承担。
第十一条 发包人的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责于___2012____年___10____月__28_____日提供施工图纸___2____套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
第十二条 承包人的权利和义务
13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人
员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7 承包人确认_张爱军____为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。第十三条 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。14.2 承包人违约责任
14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在___/____日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十四条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向_朔州市___人民法院起诉。
第十五条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十六条
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本__一__份。
第十七条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
承包人:(公章)分包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日年月日
发包方(甲方):_________
分项承包方(乙方):_________
本工程质量等级:_________
1、工程分项承包单价:
2、付款方式:甲方按压月支付乙方在上月内完成工程量的_________%(即从主体开工操作之日起,满月上报工程量),第二月支付上月所完成工程量的_________%,在未支付乙方工程款之前,甲方提供乙方部分生活费,余额在主体完工验收后一月内付清。
3、工期要求:乙方必须在甲方要求下,认真组织好人力,保质保量完成所规定工期内的工程量,乙方不得有任何异议,否则甲方有权单方终止合同,并严厉处罚乙方。
4、质量要求:乙方在操作中,必须确保成品或半成品的质量要求,若经上级检查不合格,所造成的一切经济损失全部由乙方自己负责。
5、安全要求:若乙方未按照安全技术交底的要求操作或违章操作以及擅自操作禁止他人操作的机械或供电设备,而造成安全事故的,由乙方自己承担一切责任,由其它原因引起的安全事故,由责任方负责。
6、现场文明施工及卫生要求:本工程各工种必须将现场成品或半成品堆放整齐,做到工完场清,废料归类,现场看不到垃圾杂物。钢筋制作必须挂牌,标号,听从管理人员的安排,否则甲方有权另行安排人员帮其处理,所用人工费从乙方工程量中扣除。若口头、书面通知整改而不行动的,甲方有权重罚,严重影响甲方声誉的,甲方有权终止合同,并清退出场。
7、乙方未经甲方允许,无故停工或中途撤退工人影响施工进度,拖延工期所造成的经济损失,全部由乙方负责。甲方有权拒付乙方人工工资,并按合同追究责任和损失。
8、有以下情况之一者视为违约:
1)未经甲方同意,将工作交由第二者完成,违反用工管理条款的;
2)乙方施工中技术力量不足,不能保质保量完成施工任务的;
3)不按要求施工造成重大质量、安全事故的;
4)不听从甲方管理和安排,比如:不加班而拖延日期的。有上述情况的,甲方权单方终止合同。
9、争议:未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
特别规定:不准酒后上班,否则出现安全事故由乙方自负全部责任。甲方发现一人一次罚款500-1000元。
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,在合同签字之日起,即刻生效,具有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲 方:
乙 方:
工程名称:
工程地址:
甲方将承建的工程的模板分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。
一、主要工作内容、范围
1、所有砼涉及到支模的模板(基础垫层、承台、框架柱、构造柱、梁、板、电梯井、剪力墙、楼梯、空调板、凸窗板、烟道梁、填充墙内的腰带、女儿墙、窗台压顶、构造柱的模板)及所有的模板制作安装及拆除。
2、以上所有模板项目的支撑体系及所有基础、柱、剪力墙插筋位置的固定脚手架体系,不论超高与否均由模板班组自行搭设及拆除。
3、甲方提供的材料有:木材、竹胶板、钢管、扣件、拉杆、U 形扣钢模、PVC 套管及堵头)。除此以外的所有材料均由乙方自供。
4、甲方提供的大型机具有:裁板机 元/月租金,双面压刨_____元/月租金,以上机具的租费用由乙方承担。其以后机具的维修及保养,配件,所有刀具的砂磨均由乙方负责,租用甲方机具损坏则由乙方照价赔偿。
5、乙方自备机具,以上机具材料应具有合格证明书交甲方存档。
6、所有模板的拼模图必须经项目主管、技术负责人、工长审核后,方可按图拼装制作,模板拼好后,编好模板的编号,封边刷封口胶,刷脱模剂,模板现场的组装,木枋的刨料支撑、校正、加固,浇砼时模板的看护以及修整加固,模板拆除后灰锅巴的清理及刷脱模剂。
7、乙方自备的小型材料及用具有:所用的铁钉、铁丝、不干胶、脱模剂、鱼线、墨斗、铅笔、水平管、扫把、胶桶、3.5 米的铝方(5 根)线坠,墨汁、补缝的腻子粉、编号的油漆等所有除甲方提供材料以外的其它零星材料、工用具、机械均由乙方准备。
8、拆模后的模板、木枋、架料、扣件等,所有木工用料的清理,刷脱模剂,拉杆清洗,模板上的起钉,并在规定的时间内分规格,品种在指定地点分类堆码整齐,楼层上的模板所遗留下的材料(包括木屑、碎渣、PVC 套管,墙上的拉杆)等渣子的清理。
9、模板、架料、扣件的吊装,在场内运转必须按安全技术交底和施工方案执行,违者按200/人次罚款。
10、乙方模板工程所用材料的进出场由乙方负责上、下车堆码,必须按文明标化施工的要求。
11、楼层上的放线,由甲方控制主轴线,由乙方派出两名专人配合放细部尺寸。
12、所有预埋铁件拉强筋的安装、不同强度砼之间钢丝网的设置。
13、乙方配备两个以上专职质检员,跟班作业,配合项目质检员、工长,检查工程质量。
二、工程承包方式及承包单价
1、承包方式:人工费承包。
2、承包单价:
本工程所有的模板一律按砼接触面积以平方米计算。
单价为 元/m2。其中:
(1) 基价占_____元;
(2) 安全占 元;
(3) 质量占 元;
(4) 现场标化施工占 元;
(5)施工进度及配合协调占 元。
以上几项中的任何一项未达到要求均按项目部奖罚制度执行。
三、价款结算:
1、如工程质量未达优良,只按基价的50%结算,并不能获得优良奖;如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得优良奖
2、凡施工期间未发生经济损失在1000 元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖。
3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获进度奖。
4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。
四、付款方式:
甲方按乙方每个月实际完成工程量 %支付。余下部分待主体完成后支付。
五、工程质量要求
1、本工程的模板要求乙方脱模后,完全达到规范要求。
2、梁、板、柱、剪力墙的表面必须平整光洁,线角方正顺直,无漏浆、麻面。
3、轴线、门窗洞口的尺寸要准确,所有模板的平整度控制在 内,垂直度3 米以内控制在,总高控制在,接头处高低差控制在 ,所有阴阳角必须顺直、整齐、每3 米不超过。
4、成品保护:
乙方底模支好后,成品保护尤其重要,同钢筋,水电安装配合,在浇砼过程中,乙方必须有专人看模,此人必须有高度责任心,否则,出一处问题按每次罚款200 元。
5、所有工作必须按规范及施工技术交底施工,否则每点按200 元处罚。
六、工期要求
工程施工时,乙方必须按照甲方编制的总工期、月、旬、日计划工期按时合格完成。未完成时按300 元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。
七、安全要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行签字手续,交底材料归档备查。每周项目召开安全例会制并作好记录。
5、施工期间,乙方指派 负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按每次 元罚款。
6、在生产操作过程中的个人防护用品及保健用品,必须具有“三证”(即:生产许可证、产品合格证、产品检测报告)。甲方应督促乙方施工现场人员正确穿戴好防护用品,如乙方违者按每人/次30 元罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方需借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续,制订有关安全使用和管理制度。
甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求,乙方必须进行检查,并做好书面记录,乙方一经接收,设备和工具的保管、维修应由乙方负责,并严格执行安全操作规程。由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由借入使用方负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火手续。严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉等大容量餐具做饭和取暖,冬季施工如必须采用明火加热的作业时必须落实防火加热的防冻措施时,应取得工地主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,并按程序逐级上报。
16、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后人员应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。
17、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济损失和相应的法律责任。
八、材料损耗
1、所有材料进场由乙方材料员、工长共同签收,全部交与乙方管理。
2、钢管≤1%,扣件≤2%,木模板、木枋≤3%,竹胶板整张≤1%,对拉螺杆≤1%,D形卡按9%损耗。
3、凡所有材料在损耗量以内节约的按 分成,甲方 成,乙方 成。则乙方用量超过损耗标准就按材料进价赔偿给甲方。
4、工程完工后,枋竹胶板的钉子,水泥砼锅巴清理。
九、文明施工现场及标准化工地要求
1、乙方现场使用的所有材料必须堆码整齐,标识清楚。制作房的半成品必须堆码整齐,挂牌醒目,标明部位、生产日期、制作人。
2、凡乙方有违反文明施工的现象发生,甲方按50 元/次处罚乙方。
3、施工现场必须达到工完场地清。
4、当甲方项目需要统一服装时,乙方承担80%费用,甲方项目部补助20%费用。
5、每间工人宿舍内的被盖、碗、鞋、毛巾必须整齐,生活垃圾必须按指定地点堆放。
6、乙方应自行完善其它标化文明施工要求的工作。
十、甲乙双方职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料(钢管、木材、竹胶板、施工图、变更通知单、会审纪要)。
2、甲方为乙方提供食宿条件,原则上乙方自备生活费,但甲方工长可以视工程量完成情况酌情借给饭菜票,其费用在乙方人工费结算中扣出。
3、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减少乙方窝工。
4、甲方提供塔机及夜间照明设施。
5、甲乙双方在签订劳务合同的同时,必须签订安全施工合同,此合同方能生效。
6、甲方项目部组织会议时,乙方负责人必须参加,否则甲方以缺席每次100 元,迟到每次50 元处罚乙方。
7、乙方及时提供机具及其它材料、工具,确保工程顺利施工。
8、乙方负责人(或指定专人)必须24 小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假),否则甲方以每次100 元处罚乙方。
9、甲方为了项目整个工程顺利施工的需要,乙方必须服从甲方项目部安排、调整,否则按拖延工期处罚。
10、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证由乙方自行解决。
11、乙方负责人必须陪同甲方项目经理、主办工长、工长一起参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按每次200 元处罚乙方。
12、如因乙方不听从甲方安排,甲方有权随时勒令班组退场,并不予结算所有工程量。
13、如乙方自行退场或有未完成的工作,未完工程量按承包单价的3 倍从已完工程量中扣出,扣完为止。
15、乙方严禁招用未满16 岁的童工
16、乙方必须按成都市社会保险有关《成都市非城镇从业人员综合社会保险》规定,为乙方现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。
十一、如有未尽事宜,双方另行以补充合同形成协商解决。
十二、乙方不服从现场管理或达不到合同要求,甲方有权终止合同。
十三、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份、乙方壹份。
十四、合同期限:本合同双方签字后生效,财务结算完毕后,自动失效。
甲方单位:(章) 乙方单位:(章)
甲方签字: 乙方签字:
甲方委托代表人: 乙方委托代表人:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 签订日期:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《国家建筑质量验收质检标准》及《安全生产条例》的规定,明确双方的责任、权利、维护甲乙双方的利益,维护公司形象和信誉的前提下,经双方协商一致同意签订本合同双方严格遵照执行。
第一条承包范围
1、工程名称:xxx路8-10#楼用地8#、10#楼工程及所地下商网。
2、工程地点:xx区原汽车站
3、该工程的砌体工程,内外墙抹灰工程(包括打浆、打包、立柱、挂网三遍成活,阴阳角,门窗线条,外墙装饰线条)楼梯间铺设。二次结构柱,门窗过梁、阳台及女儿墙的混凝土浇筑;楼地面清理、细石砼找平层,拉毛养护、屋面工程找坡排水、楼梯瓷砖、散水台阶,地下室排水等所有泥土工程、材料装饰、建筑垃圾清理。
第二条工期
1、本工程从____年____月____日开工,于____年____月____日完工,如因公司原因造成工程延误工期顺延,如因乙方原因造成的拖延及所造成的损失由乙方负责。
2、乙方必须保证施工安全,施工质量和工程进度,如延误一天每天按500元处罚。如提前一天按500元奖励。
3、乙方必须按时完成甲方每月下达的生产进度计划,且达到质量、安全、文明施工、验收标准、如不能完成按当月工作量的10%给予处罚。
4、中途退场:
A、乙方如完不成生产进度计划或达不到质量、安全、文明施工要求的,甲方勒令退场时对已完工程量按50%结帐。
B、乙方如单方违约,中途无故自行退出时一律不予结标,并承担由此给甲方造成的一切经济损失。
第三条质量
1、本工程所有承包项目一律执行《国家建筑工程质量检验、验收标准》按施工图(或变更通知)施工,严格按项目部下达的施工方案及技术交底施工、严禁违章操作,野蛮施工。
2、每项工序完工后,必须先自检合格后,再报甲方现场管理人员逐一验收合格后,再以书面形式报请项目部及监理单位验收签字后方可进行下一步施工,否则所造成的一切反工现象由乙方承担全部责任。
3、为确保施工质量和施工安全,乙方必须配专职现场管理人员配合甲方放线,质检验收。
4、严格服从项目部,监理部门及甲方现场管理人员的监督、指导、严禁对各级管理人员粗暴、辱骂更不得行凶,打人,否则严惩不贷。
第四条材料规定
1、乙方必须提前七天以上上报材料计划,否则由此而造成的工程延误乙方自负。
2、所有进场材料乙方在保证工程质量的前提下力求节省、材料消耗按宁夏建工材料耗用标准计算,超出部份由乙方自负。
3、由于乙方原因而造成的反工现象、材料及一切经济损失由乙方自负。
4、甲方提供的一切材料、机械、器具均执行出入库制度,如有损坏、遗失照价赔偿。
5、甲方将施工用电(三级箱)配上各楼层(或施工区50米范围内)超出部份由乙方自备电线,电缆及手工机具。
第五条安全文明施工
1、进场前必须与甲方签订安全生产协议书,切实加施自身队伍安全生产学习、教育、提高安全生产意识,严禁违章操作,野蛮施工,杜绝一切安全隐患。
2、各项工序按规范要求及技术底施工,材料堆放整齐,工完场清,保护成员。
3、自觉遵守公司的各项安全生产、文明施工规章制度、维护安全防护设施、服从安全管理和监督、否则由此而造成的一切责任事故由乙方自负。
4、严格服从甲方及项目部、监理单位和监督管理,严禁酗酒。
5、切实加强职工管理,遵重地区民族风俗,加强和睦团结,搞好环境卫生和自身形象,维护公司信誉。
6、现场和生活区达不到安全生产、文明施工要求的、所发生的工时费在乙方总承包费中扣除。
第六条单价、结算标准和结算方式
1、单价:以施工图所标示的建筑面积为准。工程完工验收合格后每平方米¥88(捌拾捌元整)计算。
2、结算标准:中途等地下室工程量完工后各楼层均按每月完成工程量的70%结算预付工程款,其余部分年终按已完工程量的90%结算,工程完工验收合格后结清全部的95%,余额5%作维修保证金,保修期为壹年,保修期满后如无质量问题结清全部欠款,如有质量问题维修款项从保保金中扣出。
3、结算方式:现金支付或转帐
4、中途预支、结标工程款时必须要有工长的签名。
5、如由于乙方原因造成的质量、安全、文明施工工期延误而产生的罚款经双方签字认可后在当月工资款中扣除。
第七条补充条款
1、质量达不到要求每平米扣0.2元。
2、安全、文明施工达不到要求每平米扣0.2元
3、二次结构中的砼浇筑由乙方负责,二次结构中的植筋、木模由甲方负责。
4、除搅拌机、施工用斗车由甲方负责外(乙方负责维修、保养)其余小型机具均由乙方负责。
5、施工过程中如因甲方原因而造成的停工叁天以上(连续)由甲方负责乙方现场人员的生活及基本工资每人每天¥50(伍拾元整)。
6、施工图中的轻质隔墙不属于乙方承包范围。
以上合同一式两份,从双方签字之日起生效,双方各持一份至工程竣工结清帐后废止,共同遵守如单方违约,承担法律责任。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程承包人:
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就劳务分包事项协商并达成一致,订立本合同。
1.劳务分包工作对象:
工程名称:
工程地点:
分包范围:
分包性质:人工费分包
2.分包工期:
开始工作日期:
结束工作日期:
总日历天数为: 天,但相应施工段内的作业任务施工期不得超过3天。
3.质量标准:
按总(分)包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,达到质量评定合格等级。
4、工程承包人义务:
(1)组建与工程相适应的项目管理班组,全面履行分包合同,组织实旌施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。
(2)按时提供图纸,及时交付应供材料、设备、所提供的施工机械设备、周 转材料、安全设施,保证施工需要。
(3)负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
5、劳务分包人义务:
(1)对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
(2)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心 组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划;保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
6、安全施工:
劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,采取必要的安全防护措施,消除事故的隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
7、劳务报酬: 综合单价: 元(人民币)/m2。
8、劳务报酬的支付方式:
完成全部工程量 ,支付工程总造价的 ;待所施工项目完工骏收合格后,双方无争议,支付工程总造价的 ;待基础分项工程全部完成后,支付工程总造价的 ;剩余 的工程款作为质量保修金。在本工程竣工验收合格后支付。
9、劳务分包人承诺:地下防水工程的保修期为 年, 年内出现任何质量问题,分包人均给予无偿修复。
10、争议:
工程承包人与劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求工程所在地建设行政主管部门工程造价管理机构调解,任何一方不愿和解、调解的,双方约定向青岛市市南区仲裁委员会申请仲裁方式解决争议。
11、合同生效:
本合同双方约定双方签字盖章后,即可生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
甲方(发包方):________________
乙方(承包方):________________
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在劳务分包过程中的权利、义务,双方经友好充分协商一致,自愿达成如下合同,双方共同信守。
一、工程项目概况
第一条本合同所涉工程项目如下:________________
(一)工程名称:________________
(二)工程地点:________________
(三)工程内容:________________
(四)承包方式:________________
二、工程期限
__________年_____月_____日。
第三条若乙方工程工期明显与控制工期不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后15天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其他施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完成并合格的工程量的50%结算退场。
第四条如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:________________
(一)工程量变化和设计变更。
(二)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3次以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上。
(三)不可抗力(不可抗力是指当事人不能预见,对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况)及风雨雪等不能施工的恶劣天气。
(四)甲方未按时拨付工程款超过15天或未按合同规定提供相关材料、设施的。
(五)合同规定或甲方代表同意工期顺延的。
(六)因甲方原因造成的其他延停工。
第四条因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
三、工程价款、履约保证金及付款方式
第六条本工程的劳务报酬采用下列第_____种方式计算:
(一)固定劳务报酬(含管理费)。
(二)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算。
(三)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。
第七条本工程的劳务报酬,除本合同第十一条规定的情况外,均为一次包死,不再调整。
第八条采用第(一)种方式计价的,劳务报酬共计__________。
第九条采用第(二)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:
_______________,单价为__________元;
_______________,单价为__________元。
第十条采用第(三)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:________________
第十一条在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:________________
(一)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过 %,按变化前后价格的差额予以调整。
(二)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整。
(三)双方约定的其他情形:________________
第十二条付款方式:________________
(一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:________________
1.合同生效即支付预付款__________元。
2.中间支付:________________
第一次支付时间为_____年_____月_____日,支付__________元;
第二次支付时间为_____年_____月_____日,支付__________元。
3.全部工作完成后,乙方向甲方递交结算资料,甲方审查确认结算资料无误后支付剩余劳务报酬。
(二)采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为
(三)本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
第十三条本合同生效后,为保证乙方各阶段工作完成情况符合双方约定,乙方应在本合同签订之日起 日内向甲方交纳履约保证金人民币 元(大写 元),双方约定履约保证金退还方式:________________在本工程竣工验收合格之日起15日内由甲方退还乙方保证金,超过15日的,甲方按中国人民银行同期同类贷款利息支付乙方资金占用损失。
第十四条双方委托银行代付代收有关费用
甲方开户银行:________________
银行账号:________________
乙方开户银行:________________
银行账号:________________
甲方在收到乙方提供发票之日起 日内支付乙方款项。
第十五条除上述规定的银行汇款支付外,以下三种支付方式双方均予认可:
(一)支付宝转账;(二)微信转账;(三)现金支付。
四、建筑材料、设备的供应和采购
第十六条工程材料、设备由 方采购。
第十七条工程采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程。一方负责采购的材料、设备,对方认为提供的材料需要复验的,另一方应按照要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,复验费和退货损失由负责提供材料一方承担。
第十八条材料施工损耗率为1%。乙方凭领料单到甲方仓库领用甲方提供的材料。材料损耗率计算:没有规定材料损耗率和限额用料的其他相关材料以甲方公司的成本控制指标(成本控制指标没有部分以定额材料允许消耗量)为准办理结算,超出限额的按甲方材料进价结算。
五、施工与设计变更
第十九条甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
第二十条甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行变更。
第二十一条因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
第二十二条施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
第二十三条因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
第二十四条甲方指定代表 对工程施工进行监督,并对乙方进行签证,乙方现场派驻 为项目经理,对工程进行施工管理。
六、工程质量管理及验收
第二十五条乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定的工作。甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
第二十六条全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)后,一经发包人验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。
第二十七条工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的 标准。
七、安全施工
第二十八条乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
八、质量保修
第二十九条本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。
第三十条在保修期内,乙方应保证通信畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若乙方通信不畅或拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,乙方无条件认可甲方支付的维修费用,由乙方承担所有费用并加收 %的劳务费。乙方保修联系人:________________ ;乙方保修联系电话:________________ 。
九、双方其他权利义务
第三十一条甲方负责统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
第三十二条甲方应按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施要满足施工需要。
第三十三条甲方负责与总发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
第三十四条乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付承包总价5%的违约金,对给甲方造成的损失承担赔偿责任。
第三十五条乙方施工中必须每天做到工完料(场)清,工程竣工后负责场地的清理(包括临时生产和生活设施),如不清理,甲方派杂工清理,按人民币 元/工日在乙方工程款中扣除。建筑废料由甲方指定地点堆放(费用由乙方负责)。
第三十六条在执行合同期间,乙方对发生的工程量签证根据(包括数量、承包范围、工作内容等)必须属实,如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,则按分项工程总价款的5%进行处罚,甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工班组。
第三十七条乙方施工完毕或中途退场,应在接到甲方书面通知之日起 天(中途退场的当天内)内,负责将其所有工人、施工机械、工器具等撤离甲方工地;逾期未撤离的甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,发生的所有费用(包括甲方垫付的工人工资等费用)在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,与甲方无关。
第三十八条乙方中途退场,乙方结算的工程量及结算总价以甲方项目部验收签证结算为准;若乙方有异议,可书面要求甲方审定,审定结果作为乙方结算的最终根据。
十、违约责任
第三十九条乙方未能按合同约定工期竣工的,每延期一日应按工程劳务费总额1‰向甲方支付违约金,甲方可以从劳务费中直接扣除。甲方逾期支付劳务费,每逾期一日应按照逾期支付劳务费额1‰向乙方支付违约金。
第四十条由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
第四十一条因出现不可预见、不可避免、不可克服的不可抗力事件,导致本合同无法有效及时履行的,相互不承担违约责任,但是遭遇不可抗力方应立即通过电话、微信等方式通知对方,并在通知后的三个工作日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。否则,遭受不可抗力的一方应当承担相应的违约责任。
十一、合同的变更、解除及争议解决
第四十二条经双方协商一致可以变更、解除合同。
第四十三条一方要求变更或解除合同,应在30日前书面通知另一方,双方协商解决。因变更或解除合同,致使守约方遭受实际损失的,除按合同约定或法律规定可免除责任的情形外,应由违约方负责赔偿。
第四十四条一方只主张违约责任,没有主张解除合同的,合同应当继续履行。一方收到解除合同的通知后,对解除有异议的,应当在15个工作日内向法定机关提出,否则,视为对解除无异议。
第四十五条任何一方违反本合同任何条款约定的,在对方催告后15个工作日内没有改正为全面履行的,守约方有权书面通知违约方解除合同,且有权要求违约方赔偿相当于合同总额5%的违约金及所遭受的损失(包括但不限于直接损失、可得利益、律师费用等全部损失)。
第四十六条合同在履行过程中发生争议,双方应通过友好协商的方式解决。如协商不成时,应先向调解组织申请调解。调解不成的,双方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。但在判决结果作出之前,双方有义务保证本合同不中断履行。
十二、附则
第四十七条双方在签订本合同时,应当提供经核实的身份证明和相应资质证明文件的复印件作为合同附件。
第四十八条甲乙任何一方住所地(住址)、代表人(联系人)、电话等联络方式如有变更,变更的一方应在变更后24小时内以书面方式通知对方。否则视为本合同载明的联络方式继续有效,微信和短信内容可作为双方来往文件,通知、诉讼文书等文件以邮寄方式发送的,将文件按有效联络方式交给经营特快专递的单位邮寄后,邮件被签收或拒收均视为已经送达。
第四十九条本合同的标题仅为便于阅读和对合同内容的理解的作用,不作为确定双方权利义务的条款。
第五十条如有其他未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同有冲突或不一致的,以补充协议为准。
第五十一条本合同自双方签章后生效。一式四份,甲乙双方各持两份,具有同等法律效力。
甲方:
___年___月___日
乙方:
___年___月___日
编辑推荐
伴随整个社会高速发展,履行合同的过程,从而使合作的结果完善化、法律化。签订好一份合同是非常重要的,是不可大意的事情,怎样写出合格有效的合同呢?我们为您提供这些资料作为参考和使用希望它们能对你有所帮助。
劳务分包合同管理管理职责
一、为规范集团公司各类建筑工程合同的管理,维护公司的合法权益,提高集团公司的经济效益和社会信誉,规避不良合同给集团公司带来的风险,保障合同的合法性,保障合同切实全面的履行。
二、建筑工程合同不仅是平等主体之间的法律行为,它还是社会经济生活的重要组成部分,因此订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、诚实信用、等价有偿的原则,不得损害国家、社会公共利益及企业利益,不得扰乱社会经济秩序。
三、建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本;项目管理目标责任书和分承包合同采用集团公司制定的示范文本。
四、签约当事人主体资格要合法,应对对方当事人进行履约能力的考察,签约要遵循平等互利,协商一致的原则,合同条款中内容要完备、具体,不能含糊,前后矛盾,责、权、利要明晰。
五、集团公司市场经营部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作,并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。
六、对施工合同和分承包合同,分公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人,应对其所签及履行的合同负全责。
七、合同的评审。施工合同在签订前必须根据质量管理体系要求进行合同评审(包括前期的标书评审)。合同评审由公司市场经营部负责组织,土建一级(指建筑面积25000M2,25 层以上,跨度30m 以上)、二级项目由市场经营部组织评审,二级以下工程项目由 项目部负责组织评审,评审过程要按合同评审工作程序文件的要求进行。
二、建设工程施工合同洽商签订前期向业主的承诺,应由公司市场经营部负责,主要资料包括招标文件、投标承诺等(对业主的口头承诺,应已形成书面文字)。
三、施工合同的洽谈与签订施工合同的洽谈。合同在洽谈前,首先由有资质的合同管理人员起草合同文件; 如业主方起草的合同文件,须经过相关部门的讨论,达成共识拿出修改意见。洽谈时要由公司经理牵头,合同管理人员、项目经理应参加合同的洽谈工作。洽谈中要本着维护公司
合法权益,公正、公平、诚实信用的原则进行,涉及到如: 合同价款、工期、质量、工程款拨付、竣工结算、违约、索赔等合同主要条款,要认真对待,特别是在目前市场行为、业主行为不规范的情况下,不要急于求成。洽谈是一个要约、再要约、反要约直至承诺 反复进行的过程,一定要在遵守国家法律法规的前提下,以维护集团公司合法权益为宗旨,以认真负责的工作态度进行合同的洽谈工
作。建设工程施工合同的签订。承、发包方合同洽谈完成后,要由合同管理人员书写正式施工合同,由于施工合同为制式合同,又鉴于集团公司施工的区域范围大,合同文本要采用当地规定的制式合同文本。合同文本中合同各项条款都要添全,不能有空白,书写 要用碳素笔或钢笔,字迹要清晰,不能出现乱涂乱改的现象,正式盖章的合同文本不能用复印件,合同正本为两份,双方各执一份,副本可根据需要书写若干份,但最少不能少于四份。建设工程施工合同的补充和修订。补充合同或修订合同是施工合同的重要组成部份,但要强调一点,一定要把能在正式合同中
填写进去的内容填写进去,尽量避免将正式合同形式化,而形成阴阳合同的情况,除非有特殊原因或因内容较多不能写进正式合同的; 或在合同履行中涉及到质量、工期的变化
以及重大工程变更,才能签订补充合同或修订施工合同,在签订时要坚持原则,认真对 待,作到公平、公正,避免无原则的迁就发包方,使集团公司受到不应有的损失。
第二条 合同的履行与管理
一、施工合同的履行.各项目部应对全面履行施工合同负全责,集团公司有关部门协助并检查、监督施工合同的履行情况,以确保合同的履约率达到100%。2.各有关部门和项目部,必须组织有关人员认真学习和研究合同条款,特别是对合同工期、质量等级,价款支付与结算、材料供 应方式,双方职责、违约、索赔等条款,做重点学习和研究。.在合同履行的有效期内,如国家法律、法规或政策发生变化,发生工程量增减,发包方未按合同约定付款等情况,涉及到工期、质量、价款的调整方式发生变化,必须及时办理合同修订或合同补充和由发包方签字认可的会议纪要等书面形式,对原施工合 同进行修订和补充。
二、建设工程施工合同的管理
1、______集团公司市场经营部是施工合同的主管部门,负责参与合同的签订和合同的审核管理工作。
2、施工合同根据质量管理体系要求确保本集团公司有一式三份(一正两副,也包括补充和修订合同),正本传递至集团公司市场经营部归档保存,副本为公司财务科、项目部各一份,有关技术质量、生产安全、材料设备等部门为复印件。
3、公司市场经营部门和要设专职或兼职的合同管理人员,负责施工合同的建档归档工作。
三、施工合同的风险和索赔管理
1、建筑工程的发包和承包是一项充满风险的经济活动,由于建筑工程具有规模大,施工周期长,材料设备消耗量大,产品固定,施工流动性强,受地质条件、水文条件、社会环境及技术、经济等方面因素的影响较大的特点,不可避免的会给承包方带来不确定的风险。⑴ 技术和环境方面的风险,包括以下几个方面: 意外地质地基条件; 特殊水文气象条件; 施工准备不足; 图纸和变更不及时;发包方派驻的工程师对承包方提出的技术问题迟迟不能答复等。
⑵ 经济方面的风险。包括国家政策的调整; 要素市场价格的变化;金融市场变动因素;发包方所供材料设备不合格、不及时等。上述风险一旦发生,都要做书面记录,并及时向发包方办理工程变更和现场签证,追加合同价款.索赔管理
⑴ 施工索赔是法律赋予合同受损者的权利,对施工企业来说是一种保护自己,维护自身正当权益,避免损失,增加利润的手段,这在国家《民法通则》《合同法》等专项法律法规中都有明确的规定,并在建筑工程施工合同示范文本中专门制定了相应条款,在示 范文本通用条款中对施工索赔也提出了具体的做法。
⑵ 加强施工合同管理,健康有效的开展索赔工作,要抓住四方面的工作。A 签好合同是索赔成功的前提。B 学习研究合同是寻找索赔机会的重要方法。C 加强合同履行管理是捕捉索赔机会的主要环节。D 学会科学的索赔方法是推行索赔制度和索赔成功的先决 条件。
第三章 项目管理目标责任书的签订和管理
第一条 项目成本目标及示范文本
一、项目成本责任目标的确定
1、确定的原则。一是根据建筑市场和建筑工程预算定额及费
用定额有关费用的变化,来确定项目成本目标,项目成本目标不是一成不变的,而应随着建筑市场的变化而调整。其次是成本目标要通过测算来确定。再次是项目经理部通过科学
管理,全面履行施工合同有盈利。
2、项目收入和支出的界定: 项目收入的界定要规范化,在本区域范围内要基本上达到统一,凡执行项目管理目标责任书(制造成本承包)的工程一定要做到在相关费用上进行界定,例如应以收入为 定额直接费或直接费降百分之几作为项目收入,禁止按结算 造价百分之多少来界定。执行项目管理目标责任书(内部费用承包)的工程收入的界定,可采取结算造价的百分之多少确定,项目支出的界定,凡是按集团公司规定属于项目部支出的费用,全部纳入项目部实际成本。
3、示范文本要统一,凡执行项目管理目标责任书的工程,依照集团公司制定的《工程项目承包管理暂行办法》,根据不同的项目承包模式,选用相适应的示范文本,见附件
一、附件
二、附件五。
第二条 签订履行与管理
一、项目管理目标责任书(制造成本承包及内部费用承包和产值双控指标承包),由项目经理部负责签订。
二、公司项目部在履行的有效期内要加强过程控制,项目经理部是全面履行上述承包合同的单位,应确保施工合同及项目责任合同所有条款的全部履行。
三、项目责任合同的管理。责任合同份数可根据项目部需要而定,但最低不得少于三份。集团公司市场经营部是项目部责任合同的主管部门,上述合同要求在合同签订后三日内传递完毕。
第四章 工程项目分承包及劳务分包合同的签订与管理
第一条 承包商及劳务队伍的选择及示范文本
一、承包商的选择。总的原则是在集团公司确定的合格分包商名录内进行选择。一是有营业执照和相应资质的建筑公司和专业公司。二是具有经济实力,技术素质高的成建制的施工队伍。三是公司员工自行联系的工程项目及业主指定的分包商,要经过考察合格且具备履约能力,方可进行分包工程的施工。
二、劳务作业队伍的选择。应选用具有营业执照和相应资质的劳务作业队伍,且具有经济实力。
三、要统一示范文本,凡执行分承包的工程项目,由照集团公司对项目经理部签订见附件四。劳务分包合同文本另行制订。
第二条 分承包、劳务分包合同的签订
一、根据工程项目预算收入的具体情况,经过测算确定分承包商应上缴的利税总额,其额度原则上不低于工程结算总价的3%(不含税)。否则应报市场经营部审核,公司主管领导批准。
二、公司与项目部签订的责任书,要明确责任目标,全面体现对施工合同的履行,特别是对工期、质量等级、安全生产、文明施工、技术经济指标等,应在责任书中有约定,以确保施工合同和责
任书的全面履行。
三、项目经理部经理负责对分包商签订《工程费用包干承包合同》,对工期、质量、承包价款、承包人工作、安全生产、文明施工、竣工验收、工程款拨付与竣工结算、保修、违约、过程控制、规避合同风险等主要条款,要认真研究后再签订,文本中未含部分可作补充条款。
四、劳务分包合同的签订,应依照劳务分包合同示范文本主要条款,结合工程具体情况,对分包范围和工作内容、工期、质量、承包价款、安全生产、文明施工、双方权利、义务等,认真研究后进行签订。
第三条 合同的履行和管理
一、合同履行。在合同履行的有效期内,一是要全面履行施工合同和工程项目费用包干承包合同。二是要加强全过程的控制,除施工管理和技术经济管理外,特别在材料采购,材料款的赊欠等事项,项目部要详细准确掌握物流、人工费的拖欠等情况,在工程拨
款方面要依据形象进度和业主的拨款情况,来确定拨款数额。拨款要一支笔,禁止多头批款。工程竣工办理财务结算后,要签订结算后遗留事项处理协议,并由承包人列出对外债务清单,由承包人承诺自行解决债务纠纷。
二、合同管理。工程项目承包责任书,由公司与项目部签订;
工程费用包干承包合同,由项目部与分包商签订。劳务分包合同由项目部与劳务分包商签订。合同份数,依据公司的需要而定,最低不得少于三份,并在签订后三日内传递完毕。属项目部经营部门是分承包、劳务分包合同的主管部门,要设专人管理分承包合同。
第五章 各类合同的审批程序
一、建设工程施工合同的审批流程(见本办法附表一)
1、施工合同的审批。按集团公司市场经营部制定的合同审批表(见本办法附表四),逐级审批。审批均为施工合同的草稿,草稿应为含概合同双方初步意向的合同文本,审批后再经对方洽谈认可,达成一致,方可书写正式合同文本。公司的施工合同,均由市场经营部审批,一级工程项目或特殊情况的二级以下(含二级工程项目)工程项目,由集团公司总经理最终审批。施工合同的审批,要求由参与合同洽谈的经营部门专职合同管理人员,携带合同草稿和审批表,来市场经营部办理,统一加盖集团公司合同专用章
2、补充合同的审批。合同管理人员应携带对业主承诺的书面资料(包括招标文件)进行审批。
二、项目责任承包合同的审批流程(见本办法附表二)
公司与项目部签订的项目责任承包合同,由市场经营部负责起草,经洽商后,由公司经理或主管经理审批,合同经集团公司总裁和项目经理签字后生效。
三、分承包及劳务分包合同的审批流程(见本办法附表三)公司与项目部签订的项目承包责任书,由市场经营部负责起草,经洽商后由公司经理或主管经理审批。项目部与分包商签订的分承包合同,由市场经营部配合项目部起草,经洽商后,由项目部经理审批,项目经理与分包商签字生效。但一级项目工程需市场经营部审批。公司项目部与劳务作业队伍签订的劳务分包合同,由市场经营部配合项目部起草,经洽商后,由项目部经理审批。
第六章 项目责任承包与分承包结算审核程序
第一条 项目责任承包工程结算审核
一、公司和项目部项目责任承包的工程,依据项目责任承包合同,由项目部核算人员编制承包结算书,报市场经营部审核,经集团公司主管经理审批后,作为项目工程结算的依据。
二、涉及到项目实际成本,由公司及项目部的财务部门、材料部门、劳资部门等有关部门提供有关数据,传递至财务部门,由财务部门、经营部门配合编制财务结算。结算经项目部核对后,由财务部门编制竣工制造成本报表。
第二条 分承包结算审核
一、关于分承包工程的结算审核。应以分承包合同界定的收入,由公司经营部门或项目部办理分承包结算,对涉及到材料调拨、周转工具和设备的租赁、借工、拨款等费用,均要列出结算清单,从承包人结算款中扣出。
二、结算审核。分承包工程的财务结算,由公司财务部门办理,经营部门配合,经主管经理审批后,作为财务结算的依据。
第七章 各类合同的评价考核
一、合同评审主要考核评价合同(标书)评审确认表、评审报告的填写是否规范,内容包括与产品有关要求的识别、采取措施及保证能力、评审部门及评审单位、负责人签字等是否符合要求。合同(标书)评审的全部记录是否按要求进行传递。
二、使用的合同文本是否符合建设主管部门和集团公司的规定和要求。
三、合同的签订与审批,是否按本合同管理办法进行运作。
四、合同的传递、合同的份数是否符合质量管理体系的要求,收文发文手续是否健全。
五、合同的履行。合同传递后,有关部门和项目部是否组织有关人员进行了学习,有无学习记录,及合同履行过程中的有关纪录。
六、合同管理。有关部门及项目部是否建有合同台帐,合同档案管理是否规范。
七、分承包合同在履行过程中,在规避风险方面采取了哪些具体措施,有无出现问题。
第八章 各类合同档案的管理
一、集团公司市场经营部是各类合同的主管部门,要求市场经营部、项目部设专职合同管理员或以合同管理职责为主的兼职管理员.。
二、各类合同都要分别建立合同台帐,由集团公司设置统一模式的合同台帐(见本办法附表五)。建立收发文本制度,确保合同管理规范化。
三、建设工程施工合同,正本传递市场经营部,由市场经营部归档管理,副本由经营科、财务科、项目部归档管理,其他相关部门为合同复印件。
四、项目责任承包合同,传递市场经营部一份备案。
五、分承包合同,传递市场经营部一份备案。
六、建设工程施工合同签订并经上级行政主管审查后,在五日内传递至市场经营部。
七、集团公司市场经营部管理的合同公司的施工合同正本,由集团公司市场经营部归口管理,负责建档和借阅事宜,一级项目工程的项目责任承包合同、分承包合同,由市场经营部存档一份。从市场经营部借阅的合同,不得以任何理由予以涂改。
第九章 建立各类合同程序与责任追究制
一、建设工程施工合同的签订要按照合同起草、会签、洽谈、审批、签订盖章五个环节进行。
二、项目责任承包合同,在合理界定公司与项目部收入和支出、明确双方责、权、利的基础上,由公司经理和项目经理签订。
三、分承包合同的签订,在考察合格分包商,已规避法律、法规及经济风险的基础上,由项目部和分包商签订。但一级项目工程需经市场经营部审批。
四、劳务分包合同的签订,应在考察劳务作业队素质,规避经济风险的基础上,由项目部和劳务作业队签订。
五、建立责任追究制
1、施工合同的签订,要坚持合法、公正、公平、维护企业合法权益的原则,一旦出现合同纠纷形成诉讼,使企业受到经济损失时,通过核查签订合同的五个环节后,要追究责任者的责任,根据经济损失额度的大小,进行行政和经济上的处罚。
2、项目责任承包合同的签订,要经过测算来界定项目收入。项目经理必须承担由于管理不善而造成的亏损责任。但确认属投标报价的失误、企业让利、政策性调整的原因,不应由项目部负担。对项目成本的亏损,通过核算和分析考核,对项目经理按照责任书的约定进行处罚。
3、分承包合同的签订,要按照合法、合理、诚实信用的原则,对不同类型的工程通过测算,进行洽谈和签订工作。分承包合同中要有规避风险条款,在合同履行过程中,出现争议和纠纷时,要遵循平等友好协商原则,不要激化矛盾而形成诉讼,如果发生给企业
造成经济损失和企业信誉损害的,要追究分公司经理的责任,并根据损失额 度的大小,对责任者进行行政和经济处罚。
第十章 各类合同争议纠纷的处理
一、合同出现争议和纠纷时,双方首先要协商解决,解决不成时,可上报集团公司,由市场经营部参与解决,并做出合理的裁决。
二、合同一旦出现诉讼,应及时上报集团公司市场经营部,由市场经营部协助基层单位,采取有效措施,以避免对企业造成的经济
损失。
三、市场经营部在帮助解决完每一诉讼纠纷案件后,应当做出书面总结,分析出合同发生纠纷的法律原因,在以后的合同管理中予以重点监管,避免以后发生类似情况,使集团公司的管理水平逐步得到提高。
19.1本合同自双方签字盖章之日起生效。19.2双方履行完本合同规定的权利义务或出现本合同约定的事项时即告终止。19.3承包人发生下列情况之一的,发包人有权解除合同并要求其退场,承包人应在接到发包人通知后应在10日内退出施工现场,并承担甲方因此而遭受的损失;如承包人未能按要求退场,应参照所在地的标准支付场地租金,并承担甲方因此而遭受的损失:19.3.1承包人未能有效履行发承包双方达成的有关协议;19.3.2因承包人原因造成的实际进度滞后于合同进度5日(含节点进度);19.3.3承包人不能按照合同约定或国家有关规定有效履行本合同,导致发包人权益已受到重大侵害时,经发包人书面通知仍无法确保发包人的权益或在3天内仍无实质性改进的,发包人有权单方面终止合同;19.3.4在分部、分项工程验收过程中,发生2次以上质量不合格的;19.3.5在合同履行过程中,承包人的人员发生聚众斗殴或有对发包人工作人员进行人身攻击等干扰正常秩序的行为时,发包人有权要求其退场,同时承包人向发包人支付伍万元违约金每次,并赔偿发包人由此造成的损失;19.3.6因承包人原因受到媒体曝光,对于发包人的声誉造成不良影响;19.3.7因承包人原因受到行政机关处罚;19.3.8在合同履行过程中,承包人发生重大安全事故;19.3.9承包人有单独或与他人共同舞弊、欺瞒发包人的19.3.10承包人存在挂靠行为或者现象的。即存在挂靠别人,或被别人挂靠的。19.3.11承包人不具备相应资质的。
工程承包人:xx(以下简称甲方)
劳务分包人:xx(以下简称乙方)
甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚信的原则,经双方协商一致,订立本施工合同。
一、承包范围:
万达广场弱电智能化的布线、设备安装、配合调试、场外场内运输、施工、相关的机械开槽、补洞、预埋、修补、产品保护、资料收集等(甲方只负责总电源供应、主要管材及相关配件。)其他均有劳务分包单位负责
补充劳务分包施工界面划分相关内容:
1、室外涉及大面积机械开挖,相关费用由甲方承担。
2、室外监控、广播布管动用人力挖槽时,属乙方施工范围。
3、JDG布管,万达原则要求暗埋,但考虑实际情况,甲方要求垂直墙面部分布管时须暗埋,(装修条件允许明装时除外)JDG布管安装国家规范施工,比如:明暗相间施工工艺,阴阳角施工工艺,穿墙布管要求等。
4、调试部分乙方必须安排足够人员进行配合调试,工作参考以下内容:线缆的查找、打标、整理,监控摄像角度、画面调整标记,门禁报警、广播、BA系统、监控系统等万达智能化合同内涉及弱电系统的前末端卡头制作、设备接线(光纤熔接除外)。
5、其他项目部安排的.工作,(各系统内部功能性调试以外的工作)
二、工程质量:
本工作必须达到劳务分包合同约定的标准,符合智能化安装施工规范,及(业主单位/监理单位/总包单位)的施工质量合格确认书。以最终获得的竣工报告为准。
三、工期要求:(包括节点工期)
从开工到商管移交,工期依据万达广场开业时间及开业后90天验收为准。
四、工程价款:xx
金额:xx大写:xx
本合同工程款采用工程量报审后由项目部项目经理审核,再由项目部报总公司工程部终核,总经理签字确认为准。
乙方必须遵从甲方管理,遵守甲方管理制度,不得拒绝甲方安排(如:安全、文明施工;各种交叉、配合;农民工管理配合等等)。施工工期的所有影响因素也已包括在本合同约定的分包工作期限内,不因此顺延工期、增加费用。因乙方原因中途退场的,甲方有权拒付一切工程款,乙方无条件退场。
五、工程款支付:
1、付款方式:
(1)分包单位的施工工程款由分包单位根据工程量提出申报请款,送至承包单位项目部项目经理确认签字并盖章。再由项目部报总公司工程部审核,总经理签字确认。
(2)分包单位的工程款由承包单位根据业主付款进度方式,等承包单位收到业主签付工程施工进度款后20天支付。具体如下:①施工期间完成合同内的布管布线相关工程量后可申请施工款项的30%;②施工期间完成合同内的设备安装相关工程量后可申请施工款项的30%;③施工期间完成合同内的设备调试至万达项目开业相关工程量后可申请施工款项的10%;④开业后完成30天验收相关整改的工程量后可申请施工款项的10%;⑤开业后完成90天验收相关整改销项的工程量后可申请施工款项的5%;⑥剩下合同款的5%作为质保金,等开业后180天验收结束商管移交后给出。
(3)经双方协商:甲方每月中旬支付乙方固定生活费用,费用标准1000元/人,人数已项目实地考勤人数为准。月生活费申请需月前报项目部,项目经理审核后报公司财务。生活费发放乙方必须提供自身施工人员签字名单,无签字名单,考勤人数与申报费用人数不符,甲方有权扣除相应费用。
(4)分包合同以外的工程款(签证)由项目部专业工程师确认,项目经理审核为准。此劳务费用按照万达结算方式,等承包单位收到万达四审确认单后付出。工程签证由分包单位根据相关变更事项向项目部提出。同时提交“工程签证单”,附现场实体照片。项目部收到“工程签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格进行核查,然后提交项目部项目经理复核。
2、因工程质量及工期延误,造成业主、总包、监理对甲方的处罚,甲方将按罚款数额的50%对乙方进行处罚,在支付当期工程款时予以扣除。
3、支付各期款项时乙方必须提供相应建安发票(发票必须符合甲方财务要求的发票),否则甲方有权不予支付该款项。(若双方事前商议,申请进度款项时劳务单位不提供发票的,签定合同时请在此处注明相关事宜,不注明甲方认为分包单位提供相关发票。
4、所有款项均在业主支付甲方该工程工程款后20天内支付。
六、工程延期:
乙方应严格依照合同及甲方指令施工,未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令,乙方应立即报告甲方,经甲方审批后方可实施,否则不予调整合同价款,不计任何费用,且不顺延工期。施工中乙方不得擅自进行任何变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的全部损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
七、违约责任及罚责:
在施工期间,若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定,甲方可向乙方发出整改通知要求整改,乙方应按甲方的要求安排赶工措施,由此发生费用由乙方自行承担;乙方不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足要求的,甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的,甲方可单方面减少本合同约定的乙方工作内容的一部分或全部,自行组织实施、整改或委托第三方实施、整改。由甲方自行组织实施、整改或第三方实施、整改的,除相应工程量不进入乙方的合同结算价款外,由此所造成费用及因此导致的工期延误责任,均应由乙方承担,无须通知乙方或征得乙方同意;乙方施工质量不符合合同约定标准的,除修复至合格标准外甲方可直接依据合同约定扣除合同额10 %的质保金金,而不需得到乙方的确认。
如果在履约过程中,乙方现场负责人应常驻施工现场,甲方认为施工方的管理人员不能胜任其工作,则有权要求乙方更换,如乙方在5天内未提交出新的人选,或两次提出的人选都不能令甲方满意,将被视为乙方违约,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。
八、返工、修理及整改:
无论乙方施工工程是否已通过验收,当甲方或本工程监理、业主发现乙方施工质量不符合合同约定,甲方可要求乙方返工,乙方应按甲方的要求返工,并承担由此发生的一切费用,工期不予顺延。若甲方通知乙方后24小时内,乙方不能对缺陷进行修返工、修理或整改,或乙方返工、修理或整改后仍不能达到相应的质量要求,甲方可在发出通知24小时后雇佣第三方进行修补,并直接从乙方的工程款或保修金中扣除因此发生的费用,无须通知乙方和征得乙方同意,同时甲方有权要求乙方承担违约责任。
九、工程施工:
考虑到需配合现场其他分包工程施工,乙方也不得因甲方不能完全满足乙方关于运输材料的要求,而提出任何工期及费用赔偿。乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工,不得在施工中损坏其他施工单位的工作成果,否则予以赔偿。
在施工过程中,甲方有权针对施工中出现的问题修改施工方案,乙方应按修改后的施工方案组织施工,并不得以施工方案变更为由提出任何索赔要求。
十、禁止转包:
乙方严禁将工程转包或再分包,否则甲方有权单方终止合同
十一、检验、验收及完工:
乙方应每一道工序施工完,每个分项工程施工完后进行自检后,甲方验收合格并在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。业主、总包、监理检查时,发现因乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担返修责任及费用。甲方并不为其检查检验的行为承担任何责任。若乙方拒不返修或整改,则由甲方自行聘请第三方返修,并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中扣除。
无论是否进行验收,当业主、监理工程师、甲方要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方必须按要求进行剥离和开孔,并在检验后重新覆盖或修复。乙方不得向甲方提出相关施工费用。检验合格后,由发出重新检验指令一方承担由此发生的全部费用,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担返工、修理发生的全部费用,甲方承担相关材料费用,工期不顺延。
十二、免除甲方责任:
乙方在履行本合同项下约定义务时保证,甲方在本合同约定的专业分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担由于乙方原因造成的与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼:①任何人员的伤亡;②任何财产的损失或损害;③由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任,乙方自愿按约定金额承担违约责任,并赔偿甲方因此所受的一切损失,如赔偿金、差旅费等。
十三、工程保修:
本工程保修期至开业后的180天,在保修期内,乙方在收到甲方保修通知后24小时内派人修理,如乙方不在规定的期限内派人修理,甲方可委托其它单位或人员修理,无论是否为乙方过错,费用均由乙方支付。若乙方按甲方要求进行维修后,认为保修事项非因乙方原因造成,在乙方出示可证明责任人的当地质量检测部门的检测报告后,甲方协助乙方向责任人追偿。
十四、安全文明施工:
本工程文明施工措施费,施工人员安全保险费已包含在合同价款内。乙方必须严格按甲方的施工组织设计和项目经理、工长及管理人员的要求组织施工,如有不听指挥的随时随地清退出现场,所发生的一切损失和后果由乙方负责。
乙方必须是成建制施工队伍、有专职的管理人员和技术人员,进施工现场人员必须做好安全设施防护,甲方提供相应的安全措施装备,如:安全头盔,安全带等。现场技术安全管理方式,由甲方向乙方管理人员交底,乙方技术员负责现场工程的布线工作,负责向工人进行技术安全交底,甲方进行验收。由乙方操作失误造成的损失乙方自行承担。乙方必须向自己的工人进行安全交底,定期组织安全学习,并作好记录,上报甲方。各级安全检查的隐患立项及时整改,并上报甲方。乙方必须严格执行施工现场管理的有关规定,施工现场必须符合施工现场达标及甲方“质量、环境、职业健康与安全管理体系”的要求。乙方要加强施工人员的管理,乙方人员不得在施工现场打架斗殴、酗酒闹事等事件,严禁在工地内吸烟、睡觉、做饭、喝酒等,如发生甲方有权对乙方处以每人每次1000元人民币的罚款,所有造成的后果由乙方负责。
工程完工后经甲方考核现场文明施工和安全各方面均应达到甲方要求。考核的内容有:工程形象进度完成情况、文明施工安全生产部门检查情况,材料浪费情况及违章作业情况,现场安全文明施工方案执行情况等,由甲方各部门管理人员填写考核单,乙方必须配合安全文明施工用工。
乙方解决其施工人员的吃、住、行等问题,费用由乙方承担;乙方必须按照法律规定为工人缴纳社会保险,并确保工人生活费的按期足额发放,如因拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民事件,或乙方的任何人员(包括其雇佣人员)未经甲方的同意,以索要工资、工程价款等名义擅自进入建设单位、监理、甲方办公区或工程现场妨碍工作人员正常办公、正常施工,或做出任何影响甲方和建设单位声誉的行为出现。甲方无须通知乙方或征得乙方的同意,可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资,并从乙方工程款中扣除,同时要求乙方承担违约责任。
十五、劳务管理:
1、分包人签订劳务分包合同的人必须是劳务公司的法定代表人或者法人授权的在现场的劳务队长,同时要有授权委托书和合格的劳务队长证书,并报承包人备案。
2、分包人必须做到现场实际人数与每日进入现场考勤人数相符。
3、所有进场人员必须建立花名册并附有身份证复印件,花名册与身份证复印件一一对应。
4、各劳务队伍必须与每名劳务人员签订《建筑业劳动用工手册》,并安排专人每月认真填写《安全教育手册》。
十六、合同的解除:
乙方存在违约行为,或甲方认为乙方没有能力履行合同时,甲方可向乙方发出解除本合同的通知,通知到达乙方时合同解除,由乙方承担违约责任,赔偿甲方全部损失。
甲方:xx
乙方:xx
日期:xx
劳务分包合同护坡
随着城市建设的不断发展,护坡工程在城市建设中扮演着重要的角色。护坡工程不仅是对自然资源的保护和利用,也是对城市环境美化和生态建设的具体落实。而在护坡工程中,则离不开劳务分包合同的签订。
劳务分包合同是在建设工程中进行的一种模式,即施工总承包商与下级小承包商签订一份合同协议,由下级承包商完成特定的施工任务。在护坡工程中,劳务分包合同一般是指建设单位与护坡工程承包商签订的合同,由承包商委托其他企业或个人完成特定工作,以此完成护坡工程的施工任务。
在劳务分包合同护坡中,除了本合同所列的景观护坡施工主要费用外,其他任何费用由承包商自负。建设单位不对承包商的盈亏状况以及其承包项目所涉及的属性质负任何责任。
在劳务分包合同护坡中,双方应当对工程建设过程中可能遇到的问题做好准备,并制定明确的职责。建设单位应当积极配合承包商开展工作。承包商则应当尽职尽责,按照建设单位要求进行施工。
在劳务分包合同护坡中,建设单位与承包商共同应当为护坡工程的顺利进行而努力,协同配合,共同推进,保证工程建设的质量和进度。同时,双方也要尽力保护环境,在护坡施工过程中,积极治理污染现象,进行生态环境保护。
在劳务分包合同护坡中,建设单位和承包商还应当制定合理的施工计划,明确时间节点,按照计划进行工作。同时也要加强对工程进度的监督,及时调整施工进度和工作计划。
总之,劳务分包合同护坡是城市建设中的重要环节。建设单位和承包商应当共同协作,以保障护坡工程建设的质量和进度,为城市环境建设和生态保护做出应有的贡献。
劳务分包合同护坡
随着城市建设的快速发展,公路、桥梁等基础建设项目的建设量以及数量不断增加,各种人力资源供需矛盾日益激烈。为了满足建设需要,许多项目采用了劳务分包的方式,其中护坡工程也是其中之一。劳务分包合同护坡,是指主包商与劳务分包商签订劳务分包合同,由劳务分包商提供护坡服务的一种合作模式。本文将探讨劳务分包合同护坡的相关主题。
一、劳务分包合同护坡的概念和特点
劳务分包合同护坡,是在工程总包商和劳务分包商之间达成的一种协议,即把一项工程的某些工作分包给另一家企业完成的一种合同形式。在护坡工程中,由于施工工艺较为简单,劳动力需求较大,因此采用劳务分包合同的形式可帮助主包商有效管理风险,减轻人力物力压力,提高施工效率。
劳务分包合同护坡的主要特点包括:第一,任务分工明确。劳务分包合同护坡中,主包商和分包商各自拥有独立的任务执行职责,双方之间需确定各自的工作内容和完成时间,实现精细化分工操作。第二,责权分清。劳务分包合同护坡中,主包商和分包商之间需明确各自的责任和权利,责任属性需保证清晰,实现各自的专业化和分工。第三,运营成本降低。劳务分包合同护坡中,主包商通过将部分工作交给劳务分包商,能够减少了投入的人力物力,降低了运营成本。
二、劳务分包合同护坡的优缺点
优点:
1.主包商可以优化企业资源。主包商将一部分护坡工作分包给劳务分包商,能够优化企业人力物力资源,同时保留企业核心资源。
2.实现专业化施工。劳务分包商能够将自身的专业技能应用到护坡施工中,完成专业化施工任务,对主包商的施工效率有积极影响。
3.降低施工成本。利用劳务分包合同可有效降低护坡施工的人工成本,减轻施工队伍方面的负担,缩短工期,提高施工效率。
缺点:
1.劳务分包企业自身实力不足的风险。如果劳务分包企业技术水平不高、人员素质不过关,可能会出现施工质量不达标的问题。
2.双方协作风险。主包商和劳务分包商之间需要密切协作,如产生矛盾、时间安排不合理等问题,将影响施工效率和质量。
3.分包过多的劳务管理成本增加的风险。由于劳务分包合同所引起的企业活动过多、架构顶层过重等问题,劳务管理成本得到了提高。
三、劳务分包合同护坡的技术要求
1.设计要求。劳务分包合同护坡的设计需符合国家标准,设计合理可行,保证工程质量。
2.施工技术要求。施工前需制定完整的技术指导方案,遵守施工计划和相关安全规定,施工人员要具有相关技能和证书。
3.质量控制要求。施工过程中需对护坡的好坏程度、经济效益、安全卫生等方面进行综合评估。
4.材料要求。采用优质的材料,确保施工质量和效率。
四、劳务分包合同护坡的管理要点
1.管理人员要求。需要分配专业管理人员具体负责护坡施工事务,并拥有良好的人际交往能力和护坡施工经验。
2.安全生产要求。建立健全的安全制度和流程、工地周边的安全控制,确保护坡施工的安全。
3.质量管理要求。护坡施工需在质量保证体系、优化施工流程和改进施工方法上寻找突破。
4.施工设备和工具要求。采用先进先进的施工设备和工具,提高施工效率,降低劳动强度。
五、劳务分包合同护坡的法律风险
1.劳务分包企业的经营资质。根据我国相关法律规定,劳务分包企业必须拥有相应的经营计划和税务证明。
2.劳务分包企业的人员筛选。劳务分包企业的人员应当经过专业的培训和考核,符合相关法律法规的要求,确保施工质量。
3.合同的签订和履行。应该对劳务分包合同进行详细的审查和评估,确保合同的合法性和可行性。并按照合同条款进行履行和管理。
4.违约责任和纠纷解决。劳务分包合同中应当明确各方的违约责任,防范可能产生的不良后果。合同纠纷可选择采用法律诉讼、仲裁等方式解决。
劳务分包合同护坡的研究和应用是一项系统性、复杂性较高的工程,并将在今后越来越广泛地应用于建筑工程的各个领域。因此,在实际应用中必须加强对劳务分包合同护坡的全面分析和研究的同时,进一步推动制度政策方面的改善和创新。针对护坡工程进行综合评估,能够规范劳动力市场,促进护坡工程施工的质和量双提升。
劳务发包人:(以下简称甲方)
劳务分包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等,自愿,公平和诚信的原则,双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称:商贸城
商住楼。工程地点:
分包范围:砌砖、打砼。
以项目部图纸面积为准65元2,(包括小型工具)甲方提供搅拌机,吊栏,其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)
2、付款方式
每栋主体封顶,预付已完成工程量的80%,余款粉刷完毕付97%注:验收合格后付清。
3、工伤一万元一下自负,一万元以上协商
4、工程质量:以项目部要求为准,如果达不到项目部的要求,返工材料费,罚款全由乙方承担。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
劳务分包合同护坡
随着城市化进程不断加快以及建设工程规模不断扩大,护坡成为了城市建设中不可或缺的一种工程项目。然而,护坡工程的品质往往会受到一些不可预知的因素影响,例如自然灾害、人为原因等等,致使护坡的质量无法得到有效保障。为了解决这一问题,一些企业们便借助劳务分包合同的方式来完成护坡工作,使护坡工程的质量得到提升,为城市化建设提供有力保障。
劳务分包合同是利用劳动力完成某一项工作之后获得报酬的合同,旨在规范雇主和工人之间的交易,并保障工人的利益。在护坡工程中,劳务分包合同有着重要作用。首先,由于护坡工程涉及到土方作业以及钢筋混凝土浇筑等多项较为复杂的施工工作,因此亟需专业的技术人员和作业人员去完成。借助劳务分包合同的方式,企业可以将护坡工程的每一部分交由不同专业的施工队去完成,从而实现工作的分工化,使得整个工程不同施工部分可以有针对性地进行管理和运作。
其次,在护坡工程中,安全方面的问题也需要高度重视。因为施工现场存在一定的危险性,如不得当处理可能导致安全事故的发生。对此,通过劳务分包合同的方式,企业可以有选择地雇用专业的监理、安全管理等人员,对施工现场进行严格的监督和管理,从而保障作业人员的安全。
再次,劳务分包合同还可以保证护坡工程的质量。因为护坡工程常常需要在危险的天气条件下进行施工,或者受到突发事件的干扰,如台风、地震等等,对于护坡工程所用的材料、设备等物品也必须进行专业的检验和质量控制。通过与不同的施工队合作,企业可以选取高质量、专业化的机械设备和专业的作业人员,从而保证护坡工程的质量和稳定性。
值得一提的是,劳务分包合同在护坡工程管理中,也有助于解决一些资金和劳动力问题。护坡工程由于规模较大,往往需要消耗大量的资金和人力资源,因此,采用劳务分包合同的方式,可以避免资金和人力浪费。一方面,通过与不同的施工队合作者,企业可以在资源方面得到较为充分的利用,节省专业施工人力和物质资源的成本。另一方面,护坡工程常常是一个时间较长的项目,因此,利用分包的方式,可以把工程进度分散到各个队中,从而节约时间,并减少劳动力的资源消耗。
总体来看,劳务分包合同在护坡工程管理中,具有很强的实用价值和实际意义,成为许多城市建设和工程项目中的必选之策。通过与不同的施工队合作,企业可以充分利用资金和劳动力资源,提高护坡工程长期稳定性和质量控制,从而为城市化建设提供了更为可靠的保障。
6.1 甲方有向乙方宣传、讲解国家有关安全生产的方针、政策、法规和法令的权利和义务。6.2甲方有向乙方所有参加施工的人员进行入场教育的权利和义务,乙方任何人不得以任何理由拒绝。乙方应负责作业人员日常的安全教育,安全基础教育和安全技术教育。6.3 乙方对所负责施工区域内的安全生产负全过程责任,如果发生安全事故一切责任由乙方自负。6.4 乙方进场后,应及时建立安全保证体系,建立与施工相适应的安全机构和专(兼)职主管人员,并接受甲方各级主管安全机构的管理和监督。6.5 乙方必须无条件执行甲方有关安全生产的各种规章制度。甲方主管部门有权对乙方“三违”作业情况依据甲方奖罚条例有关款项进行处罚,乙方应无条件接受。6.6 在存在安全隐患的情况下,甲方主管部门有权先令乙方停工整改,乙方必须在整改完毕经检查合格后,方可继续施工。6.7 甲方有权组织督促乙方落实防护措施,开展安全达标活动。乙方应无条件执行。6.8乙方负责人和专(兼)职安全员要积极参加甲方召开的、与安全生产有关的会议,配合甲方落实安全生产的规章制度和条例。6.9乙方所有进入现场的人员劳动保护用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,甲方有权给予罚款。乙方的特种作业人员一定要持证上岗,凡无安全操作合格证的特种作业人员一经查出,甲方将对乙方进行重罚,乙方无条件接受。6.10 乙方如在施工中发生伤亡事故,并由乙方承担安全事故上报指标和费用及相关损失。6.11 乙方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度并按时填写安全活动记录。6.12 在我公司长期稳定的乙方施工队伍中的特种作业人员,在其自愿的情况下,可委托甲方经过地方劳动局进行培训、考核发证,其费用由乙方承担。6.13 甲方如发现乙方在施工现场有违反安全条例者,甲方安全部门有权进行劝阻,如不听,可进行罚款处理,再不听劝阻者,直至追加刑事责任。6.14本合同所有手头工具及劳保用品、工具、小型机具、附料部分,必须使用合格产品,同时还需满足甲方管理要求,因此发生的如安全事故、机械事故等一切后果乙方自负。
我们每个人都会有或多或少与合同有接触。签订的合同是双方实现权利和履行义务的重要基础,受法律保护。那么,如何拟定一份能够保障自身权益的合同呢?如果您阅读以下的“建筑工程劳务合同”,您会发现它非常实用,而且知识的来源非常久远。欢迎大家参考下面的内容,持续为自己的知识储备充实质量!
甲方:________________(通常为用工单位)
乙方:________________(姓名、性别、年龄、住址)
甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同。
第一条
甲方录用乙方从事_________(工作名称)
第二条
劳动合同期限从_________年______月______日起至_________年______月______日时止。其中试用期限为_____个月,至_________年______月______日止。
第三条 甲方的基本权利义务是
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。
二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。
第四条 乙方的基本权利义务是
一、享受_________待遇(写明待遇的内容)
二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。
第五条 工资待遇
_________(要写明确具体)
第六条 工作时间
_________(每周不超过_________小时)
第七条 劳动保险及福利待遇
第八条 劳动合同的变更和解除:
_________(写明变更和解除的条件。如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前_________天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。)
第九条
本合同_______式份,甲乙双方各执_______份,报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,国家及工程所在地标准和规范的要求,遵循诚实守信的原则,甲乙双方就 工程施工事项,订立本协议。
一、工程概况和内容
1、工程名称:
2、工程承包范围:
3、工程地点:
4、承包方式:包工不包料,单价见附页清单1(辅料、机具设备乙方自备)
二、合同(暂估)价款
金额:人民币 元(大写: )(附清单1)
三、工期
1、开工日期:本承包工程定于 年 月 日 开工;
竣工日期:本承包工程定于 年 月 日 竣工;
协议总工期为: 天。
本承包工程工期需满足甲方项目总工期的需要,若根据实际情况需调整本承包工程的工期,由甲方向乙方发送书面文件,乙方若有异议应在收到后四十八小时内书面提出,若未提出,视为已同意新的工期进度安排。
2、工期要求:工程不能按合同工期竣工或超出发包方、甲方同意顺延的工期竣工,乙方承担下列违约责任:
(1)总工期逾期:若因乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天按合同总金额的万分之五承担逾期违约金,并承担包括甲方因此遭受到发包人给予的处罚;
(2)节点工程逾期:若节点工期发生延误,每逾期一天按该节点工期内的工程量造价的万分之五支付违约金,且甲方按各节点进行考核,可累计扣罚。若通过积极施工总工期最终能按期完成,对原节点的扣罚款项甲方可予以返还。
3、若因甲方或第三方的原因造成工程逾期竣工,甲方要同意顺延工期竣工,甲方同时承担下列责任:
(1)若因甲方工程款项和材料不到位造成乙方无工作面可展开施工而导致停工,甲方需承担乙方每日产生的所有损失(所有工人误工费三日内不计)。停工累计超过1个月以上,乙方可提出终止合同,并要求甲方赔偿乙方产生的损失。
(2)若因甲方原因而造成质量问题或其他问题(工地现场交错施工),工期延误由甲方负责任。如果是由乙方原因而造成工期延误责任由乙方负责。
4、不可抗力
(1)双方关于不可抗力的约定:不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
(2)因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担:
1、甲乙双方人员伤亡由其所属方负责,并承担相关费用;
2、乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担;
3、延误的工期顺延。
四、施工质量标准:
质量标准:合格
质量目标:省优
安全文明标准:省文明工地
1、工程质量必须达到本合同所约定的工程质量标准,质量的评定标准按照甲方与业主/土建总包/其他管理方(以下统称为发包人)所签订的施工合同相应质量条款履行。乙方必须严格按国家、施工地当地政府部门有关标准、规范和设计要求以及甲方的指令施工,因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应立即无条件返修整改,一切返修费用由乙方承担并赔偿由此给甲方造成的损失。
2、乙方在开工前,必须编制施工工艺、施工进度报甲方审查、批准。工程的检查、交接验收等程序条件必须满足总包合同或甲方的质量标准和质量要求,乙方必须自检,并提供自检依据,自检后以书面形式通知甲方并允许及接受甲方进入现场进行工程交接验收、检查。乙方应就承包工程向甲方承担甲方在与发包人所签订施工合同中所应承担的一切义务。
3、已完工工程的成品保护:施工未经验收或未正式交付的工程,由乙方按甲方或发包人要求负责保护,如果出现损坏,必须无条件立即修复。
4、质量保修:工程竣工验收交付使用后,乙方应按国家有关规定对工程出现的缺陷进行保修,在保修期内出现质量问题,乙方必须在48小时内派人提供免费维修。逾期维修或经通知后不进行维修,甲方有权在应付款项中扣除相应的维修款,并有权要求乙方承担与维修款等额的违约金。
五、甲乙双方的项目负责代表
1、甲方委派代表为,姓名: 职务:
2、乙方委派代表为,姓名: 职务:
上述各方项目负责代表人根据各方授予之职权按本合同约定行使各自的权利,履行各自的义务和职责。乙方需在开工前3日内,将委派代表的授权书提供一份给甲方备案,若未按时提交授权委托书备案,视为乙方代表的一切行为均已获得其本单位的授权。
六、材料使用和利用
(1)乙方必须提前一周将材料名称、品牌、规格、数量计划交给甲方审核,材料到场后由乙方按甲方要求领用保管,由于保管和使用不当产生的损失由乙方承担。
(2)乙方必须精打细算,节约用料,基层材料在不影响质量效果的情况下使用,零星材料尽量利用,如果发现材料浪费现象,每发现一次则处以浪费材料部分双倍的经济处罚。
(3)乙方领用发包人供应材料的,应向甲方提供材料领用单,如发包人发现本合同所涉工程部分存在超领材料的,甲方有权要求乙方返还超领部分的材料或直接在乙方剩余工程款中予以扣除相应材料款;如工程完工后,发包人发现本合同所涉工程部分存在超领材料并在甲方工程款直接扣除超领材料金额的,甲方亦有权向乙方在未结付的款项中予以扣除相应金额,不足扣除的部分,乙方应在收到甲方通知后7日内予以返还。
七、工程量的确认
乙方应于每 月 日向甲方提交已完工作量的报告,经甲方相关代表初步审核,工程竣工后最终以实际完成的工作量予以确认。对由于乙方原因造成工程返工的工程量甲方不予认可。
八、付款方式
1、乙方每月凭甲方确认的工程量报告向甲方申请工程款,甲方次月 日按审定价的70 %支付。甲方延迟支付超过一个月的,乙方有权解除本合同。且甲方应承担未付金额每天千分之一的违约金。
2、附页清单1中,其他补贴费用项目(1到8项),根据施工合同进度同比例 %支付,其余按竣工后决算价比例付款。其中其他补贴费用第8项,剩余 竣工后施工质量整体观感效果不得低于其他班组观感质量,如整体观感质量低于其他班组,甲方保留第8项剩余30%补贴费用支付的权利。
3、如本项目经甲方确定为重点或精品工程,且乙方在历次检查中质量都能达到甲方项目部要求,甲方在月度付款、项目结算时给予适当提高付款比例的`优惠。
九、安全文明施工
1、乙方必须对全体施工作业人员进行安全文明施工教育
(1)乙方应当建立健全建筑安全生产教育培训制度未经安全生产教育培训或者考核不合格的职工,不得上岗作业。
(2)乙方必须为其施工人员提供符合安全、卫生标准的生产环境、作业条件、机械设备和安全防护用具等。在乙方施工范围内,因安全防护、文明措施等发生的费用,由乙方承担。
(3)安全用电,严格遵守用电规范,所有用电设备必须从开关箱取电。
(4)凡需电焊、气割的动火作业,必须申办好动火证,配备灭火器,有监护人,清理周围可燃物后方可施工。
(5)在悬空交叉作业时,离地超过2米者,上岗人员应戴安全带,工地施工人员应戴安全帽,帽带扣紧。
(6)对施工现场搭设的脚手架必须经验收合格后方能使用。
(7)特殊工种必须持证上岗、严格按规范操作。
2、乙方必须认真贯彻安全第一、预防为主的方针,确保施工过程中人身和设备安全。一旦发生安全事故,应立即报告项目部、维护好现场、采取应急措施,根据事故、事件,查明原因,分清责任并承担相应的损失。如果属乙方违规操作,一切责任由乙方承担。
3、乙方必须遵守甲方各种“奖罚制度”。
4、乙方在工地严禁吸烟,上班须带胸卡,穿工作服。
十、竣工验收及结算
1、工程施工完毕,由乙方通知甲方验收。甲方应在乙方通知后十五日内组织竣工验收,乙方予以配合。验收日期内甲方不组织验收的,视为验收通过。凡竣工验收未能通过且属乙方原因的,乙方负责立即修复,并承担全部或部分费用。乙方的竣工日期以甲方向乙方出具验收合格证明上注明的日期为准。如甲方未及时组织验收的,竣工日期为乙方通知甲方验收后的第十日日期为准。
2、工程总体竣工验收通过,乙方即可进行工程竣工决算;经公司内审部复核确认后,在当年年终时付至结算价的90%,留5%竣工后一年内结清,竣工后第二年内剩余5%结清。
十一、争议及其解决方式
双方在履行合同时发生争议后,可以和解或协商解决,但双方应该继续履行协议,保持施工的连续性。发生争议期间,乙方不得采取擅自停工或采取其他方式拖延施工、不施工,如因此造成的损失及不利后果则由乙方全部承担。
若双方对争议无法达成共识时,双方同意提交泰州市仲裁委员会裁决解决,并适用该仲裁委员会的仲裁规则。
十二、工人工资发放的保证条款
1、乙方必须自行加强考勤管理,并严格执行甲方要求的工人考勤制度及工人工资发放管理制度,严禁虚假考勤,一经发现按虚报工作量情形处理。
2、甲方有权委托劳务公司将乙方应发放的工人工资主要部分直接发放给工人,其余部分乙方必须保证按有关法律法规的规定定期足额发放到每一工人手中;
3、如乙方未能及时发放工人工资,导致工人因工资问题闹事或向有关部门投诉的,甲方有权从剩余工程款中直接支付,同时乙方仍应承担如下违约责任:
(1)向甲方支付相当于垫付工资等额的违约金;
(2)如甲方因此受到发包人索赔或被行政部门进行行政处罚的,乙方需承担因此给甲方造成的经济损失;
(3)如构成刑事责任的,提交相关部门处理。
十三、违约及协议解除
1、乙方有下列违约情况之一时,甲方可以解除协议:
(1)未经甲方允许,乙方擅自与发包人或监理工程师发生直接工作联系的(包括直接发函、直接接受发包人或监理的指令等)。
(2)因乙方原因逾期竣工超过10日的;
(3)工程质量达不到约定的质量标准并经返工后仍不符合质量要求的;
(4)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况,经甲方书面联系后仍无改善的;
(5)出现工人因工资问题闹事的。
2、乙方应就承包工程向甲方承担甲方在与发包人签订合同中所应承担的一切义务。因乙方的原因导致工程发包人对甲方进行违约处罚,乙方需承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方应承担的赔偿金额及违约金甲方可在应付乙方的款项中抵扣,不足部分另行追偿。
4、因乙方原因导致合同解除的,乙方承担合同价款10%的违约金。
5、因乙方原因导致合同解除的,乙方人员及施工设备必须于接到甲方解除协议通知后3日内无条件退场,并向甲方或甲方指定管理人移交工程,逾期未移交的,每逾期一日,乙方向甲方支付违约金10000 元。乙方已完成的合格部分的工程量,参照本合同约定的价款方式予以结算。
6、若因甲方工程款项和材料不到位造成乙方无工作面可展开施工而导致停工,甲方需承担乙方每日产生的所有损失(所有工人误工费三日内不计)。停工累计超过1个月以上,乙方可提出终止合同,并要求甲方赔偿乙方产生的损失。
十四、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定。
本合同自甲乙双方盖章或授权代表签字并由丙方代表签字后生效。本合同如需要手动修改或增加,均需要加盖丙方的印章或由丙方代表签字确认后生效,否则对合同各方均不具有约束力。本协议一式 肆份,各执贰份,均具有同等法律效力。
十五、其他约定:
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
日期:
劳务分包单位:(个人)(以下简称甲方)
劳务承包单位:(个人)(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 工程内的 劳务,分包事项经甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,共同执行并签订本合同书。
一、 工程概况:
(1) 工程名称:
(2) 工程地点:
(3) 结构形式:
(4) 承包方式:
协议工期:开工日期: 年 月 日
竣工日期:年日
协议工期总日历天数
二 、包干单价及付款方式
混凝土浇筑(不包含二次结构):在承包范围内按元/立方米进行单价包干(采用地泵输送);未达到一次性验收合格按 元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素,结算时包干单价不作任何调整(甲方要求及设计变更除外)。单价包干包括:工程所需的所有人工 、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。
1、 乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求,才予以支付工程进度款。(在之前甲方不支付任何费用)
2、 每栋楼主体结构三层完工(三层屋面混凝土浇筑完成)后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。
3、 每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。
4、 工程竣工验收合格后,双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算,结算完后7天内甲方支付清所有人工费。
三、 分包内容和范围:
1、 工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛,混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。
2、 乙方需自备混凝土振捣机具(振动器、振动棒和平板振动器、布料机等),压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防护用品(安全绳、安全帽、安全带和甲方提供配电箱以外的所有电线电缆和雨天施工用雨具)。
3、 本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必须达到合格标准,乙方要严格控制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸,验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行,不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面,结构如出现蜂窝麻面比较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病,楼地面在混凝土浇筑时,应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平,楼层地面标高误差控制在0。5~10cm,不需要再作找平层。平整度不超过5cm,不漏浆。上述要求如发现一处则对其进行经济处罚。并由乙方负责处理达到质量要求为止,所发生的工料费用由乙方承担。
4、 混凝土的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的安全技术交底操作,违反规定,甲方将视情况给予处罚。
5、 乙方自备安全防护用品,如安全帽、安全绳、安全带。
四、 工程安全及质量标准:
严格按照国家质量验收规范和分户验收规定,及甲方、业主、监理的要求和大合同内条款为质量标准。
五、 安全文明施工:
乙方必须服从甲方管理人员的管理和安排,必须强制性按照国家规范和大合同内及甲方的要求执行,必须做到人走场清、做好成品保护,材料及工具码放整齐有序,如出现有违章和不按以上条款执行的,视情节轻重,甲方有权对乙方进行经济处罚,同时乙方需及时进行整改,对拒不整改的,甲方将对乙方立即清理出场,并追究其责任。(包括生活区、宿舍的卫生等必须达到甲方要求);如乙方被监理及项目部、业主罚款的,甲方将对乙方进行双倍处罚,如因违章作业、不服从管理所造成人员伤亡及经济损失的全部由乙方负责。
六、安全质量保证:
为了确保本工程能保质保量的顺利完成,甲乙双方在签订本合同时,乙方向甲方交付 万元人民币作为质量保证金。此保证金在本工程 施工至 ,无质量和安全问题,甲方一次性无息退还给乙方。如出现有大的质量和安全问题,此保证金甲方不予退还,对造成重大经济损失和安全事故的,除保证金不退还外海追究其责任。
七、 此合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,并产生法律效力,以上条款希双方共同遵守,如有违约,违约方将负责赔偿守约方工程总造价2%的违约金。此合同在本工程全部结束后自动失效。(未尽事宜双方共同协商,与本合同具有同等法律效力)
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日
甲方
乙方
四川省劳动和社会保障厅
四川省建设厅监制
甲方法定代表人
营业执照注册号资质等级
在川通讯地址邮编
乙方性别电话
居民身份证号码
家庭住址邮政编码
户口所在地省(市)区(县)乡镇村
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)
()1、有固定期限劳动合同
本合同于年月日生效,于年月日终止(如有试用期,则试用期从年月日到年月日)。
()2、以完成一定的工作任务为期限的合同
本合同生效日期为年月日;以乙方完成
工作任务为合同终止时间。
二、工作内容和要求
第二条甲方招用乙方在(项目名称)
工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。
第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。(xx建筑工程劳务合同)
三、劳动保护和劳动条件
推荐合同样本·劳务分包合同·劳务外包合同·劳务承包合同第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。
第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。
第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第七条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
四、工资保险待遇
第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元,试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的,每(工作量单位)支付工资元。
双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。
甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。
甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。
合同甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。
甲乙双方对工资支付的其他约定
第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订
第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;(xx建筑工程劳务合同)
(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;
(五)被依法追究刑事责任的。
第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;
(一)在试用期内的;
(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。
第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。
1、乙方权利和义务:
1.1、乙方及其下属完全拥护桑奥快运物流公司的任何决策并且认真履行。
1.2、乙方无条件完全维护企业形象,力争树立嘉峪关物流行业新标准。
1.3、乙方负责桑奥快运在嘉峪关的一切相关事宜,包括广告宣传、服务等。
1.4、乙方愿意接受桑奥快运物流对乙方的物流运作进行绩效考核,如不能完成相关考核,愿意接受相应的经济处罚。
1.5、乙方负责购买桑奥快运嘉峪关站的各类保险。
1.6、乙方负责清点到嘉峪关的货物数量,一旦签字确认,如有货物丢失,均有乙方负责。
1.7、乙方无条件执行由公司制定的货物派收价格和服务标准。
1.8、乙方不能无理拒绝和擅自停止、更改物流服务内容,也不能更改产品的所有权性质。
1.9、乙方只对客户商品的外包装负责,即在外包装完好的情况下,已经证明我方实现了物流服务的标准。
1.10、乙方在不知情的情况下,对产品的合法性和交易的合法性不负责。
1.11、乙方负责将所有货款于次日早晨缴纳给公司。
1.12、乙方如果没有收取客户代收款而放货,相关经济损失,均有乙方负责。
1.13、乙方只对签收后的货物承担相关责任,不对在酒泉至嘉峪关路线上运输中的意外事故负责。
1.14、因为乙方原因,造成货损和丢失的,乙方要负责赔偿。赔偿方式是乙方先上报公司,然后向客户或者供应商协商赔偿事宜。
2、甲方权利和义务:
2.1、甲方有权对乙方在合作范围内的物流运作进行考核。
2.2、甲方有权更换不合格的物流合作者。
2.3、协助乙方开拓本地市场并及时处理在售后过程中出现的问题。
2.4、甲方负责货物价格制定和服务标准制定。
2.5、甲方负责按月准时发放乙方的提成。
2.6、甲方不能无故解除合同,如果乙方能够完成公司制定的相关绩效考核,公司不能随意终止合同。
2.7、为实施营销策划,有营销方案决定权利和价格体系决定权。
2.8、对乙方客户投诉的监督权。
2.9、对乙方经营活动的监督权。
总包方: (甲方) 承包方: (乙方) 为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1#楼工程建设速度,保证质量按期任务,甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。为明确双方责任,权利和义务达到互惠互利的目的,经双方充分协商达成以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程内容:
1.设计单位:
2.建设单位:
3.工程名称:三民村馨苑1#楼
4.工程地点:三民村
5.结构形式:剪结构
二、承包方式及承包价款
1、承包方式:包工及包周转材料及辅料(注不包括:钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。
2、承包价款:不含税的价格(含:模板、支撑、钢管、扣件、安全网、外架及安全防护设施,钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、木工机具、劳保用品、室内外抹灰),(不包括水、电、暖安装、油漆刷白、玻璃、防水工程、另外墙保温只限人工费)。
3、合同价款:元/㎡
三、承包工程内容及工作量
1、承包范围:按结构设计图所包含的基础垫层及垫层以上所有的土建工程的主体结构以及本工程所涉及的辅助工程施工,安全文明工地施工,外加的拉搭设拆除。
2、工程内容及要求:
按照设计及验收规范,安全文明施工规程的标准完成:基础垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;安全文明所涉及道路场地硬化的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季工程的施工。(空调预留洞除外)。
四、结算程序及方式:
1、±0.00以下建筑面积按倍计算面积;
2、±0.00以上按建筑面积计算,具体按“20xx”预算定额标准执行。
3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算,檐高不足2.1m按实际面积的1/2计算„„
五、付款方式:
1、乙方垫资至 层封顶后付已完工程量的75%;按 元/㎡进行结算;
2、 层封顶后以上按月进度付已完工程量的75%;按 元/㎡ 进行结算;
3、春节放假甲方按已完成的工程量的80%支付乙方工程款;按进度款单结算。
4、后续工程量甲方按月进度的75%支付乙方已完工程量的工程款;
5、主体工程完工验收合格时,甲方支付给乙方主体工程款的80%;
6、甲方全部工程竣工交建设单位验收合格后,甲方支付给乙方总工程款95%;一月内确定工程决算。
7、留5%保修期满后一次性付清,保修期为一年。(保修金不计利息)
六、工期要求和工期奖罚:
根据甲乙双方商定:本工程工期为一年(具体以甲方进场开工令为准)。
七、工程质量等级和要求:
本分项工程质量等级为合格工程质量等级,因乙方施工原因造成达不到合格等级,甲方按结算价的2%以下收取赔偿损失。
八、安全、文明施工要求和等级:
乙方必须保持施工现场现场和生活区整洁,必须符合(建工施工安全文明施工工地管理评比办法)要求。劳务价格中已含1.6%的文明现场施工增加费,若因乙方在自己工作范围内未达到等级要求,没有评比上文明工地等级,则按人工费总价一定比例扣除文明施工增加费,但甲方协商周边关系及硬件设施。
九、甲乙双方责任、权利和义务:
1、甲方:
(1)乙方进场甲方向乙方提供施工图纸、设计变更、技术组织施工。
(2)乙方做好抄平放线及各分项分部工程的自检和技术复校工作,以书面形式报验,否则造成的一切后果自负。
(3)乙方主要施工人员,必执证上岗,必须接受甲方统一管理。遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,文明施工。实行限额领料,完善领料手续,消耗控制在定额内,材料超出定额部分,甲方根据实际情况予以扣罚。
(4)乙方必须严格按现行施工规范要求严格施工,如因乙方原因造成的返工,其返工部分人工费材料费全部由乙方承担,并承担返工人工费总和3%的罚款。
(5)乙方施工员到位后,按甲方要求组织施工,要保证施工人员相对稳定,遇特殊情况,须经甲方同意,方可撤离施工现场,如未经同意擅自撤离施工现场,视为乙方单方终止合同,并由乙方承担全部法律责任及经济责任。
(6)乙方所提供的材料、机械、设备及周围材料及辅助材料必须是合格产品。机械设备必须有专人管理。否则造成的损坏丢失和不安全事故责任由乙方承担。
(7)乙方应教育工人爱护产品,做好产品保护工作对损坏产品的情况,要进行经济赔偿并自觉予以修复。
(8)暂停证工本费、计划生育费及工人技术工程上岗证等由乙方承担。
(9)因乙方原因造成的停工,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十、安全文明生产:
(1)乙方进入工地,必须严格遵守安全等规章制度,严格按照安全操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工,乙方如违反规定,甲方有权对乙方进行罚款,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
(2)定期对工人进行安全意识教育,班前做安全交底,并有书面交底记录,设立专职安全员,随时随地督促检查,所有进场人员必须佩戴安全帽,高空作业必须戴安全带,严禁酒后上岗,打架斗殴,违者惩罚直至移交公安部门处理(安全帽、安全带、安全标语费用自理)
(3)乙方所有施工人员,随时注意安全,做到不伤及他人或被他人伤及。乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙方负全部经济法律责任,以及由于乙方人员野蛮操作,造成工地其它人员伤亡事故,由乙方负全部经济法律责任。
(4)在施工期间,乙方特殊工程人员,必须上岗,如因无证工作引起的事故及连带责任,均由乙方负责。
(5)乙方施工人员进场后,必须将人员名册交到甲方及项目部,人员要调整要在名册上及时调整,否则发生意外一切责任由乙方负责。
(6)在施工现场,乙方不得使用16周岁以下的未成年人及50岁以上的老年工人,特殊人员由甲方认可后方可上岗,未经甲方同意,严禁职工家属,小孩借住工地宿舍,违反规定每人罚款100—500元,造成的后果均由乙方负责。
(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂220V以上电线,严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅,经发现除没收外,并罚款200元/只。
十一、保修:
乙方承担自己所承包范围的工程保修,保修安国家现行保险期文件规定执行,本工程保修金为合同价款的5%,保修期为壹年。
保修金在整个工程经质检部门验收合格壹年后一个月内一次性结算。
十二、其它约定:
甲方: 乙方:
1、乙方因积极认真配合甲方分包队伍用电、用水、架子等不计取任何费用。
2、20xx年 月 日原合同乙方垫资至 层封顶,经双方协商乙方垫资至十层封顶后返还保证金 %,按垫资主体价暂定: 元/㎡支付 %,后续主体按月进度暂定价 %支付,主体封顶验收合格后按合同价付 %,主体封顶甲方返还乙方全部保证金(保证金不计息);装修期间按月进度已完工程量75%支付,工程达到初验付至总价的80%,甲方全部工程竣工经建设方验收合格后一月内确定工程决算。决算确认后三个人支付乙方总价95%留5%质保金,质保期为一年(质保金不计息)期满一次付清。
2、乙方管理人员配备应齐全,且全部应持证上岗,具体人员:项目经理一名、技术负责一名、质量员一名、安全员二名、放线员一名、木工工长一名、钢筋工长一名、砼工长一名、材料员一名、实验员一名、文明施工员一名、后勤管理一名、门卫二名及各班组长等(以上主要管理人员资料应交甲方备案)。
3、为了保证本工程正常施工,乙方应向甲方提供以下保证承诺并认真履行,否则甲方有权进行处罚,直至解除合同:①保证金承诺;②垫资承诺;③工资发放承诺;④保险办理承诺;⑤工程质量承诺;⑥安全保证承诺;⑦进度承诺;⑧文明施工承诺以上承诺为合同附件与合同具有同等的法律效力。
4、本工程施工塔吊、货梯由乙方提供并配合安装施工,塔吊、货梯的基础浇筑、安装、拆除、维修机械人员工资及安全门上料口的制作安装等费用由乙方承担。
5、需要本工程配合所承建临建材料及施工现场用电设施、配电柜箱、电线、电缆并设电工配合施工,竣工后由乙方拆除回收并清运垃圾,费用由乙方承担。
6、甲供钢材乙方应合理利用损耗按1%计,超出部分甲方从乙方工程款中扣回,砼工程现场估料要准确,先进剩余材料必须合理利用并清理干净施工现场,否则乙方除赔偿甲方材料损失外并处一倍罚款。
7、乙方在施工中的外架搭设防护、挂设安全网、架板铺设、拆除的安全通道,“四口”“五临边”的搭设、维护和修补工作,按高级文明工地要求搭设木工棚、钢筋棚和安全防护棚、以上均由乙方承担。
8、乙方在施工中由于现场管理不到位造成工程质量、安全、文明施工不符合要求,经甲方项目部提出要求乙方限期整改,经检查仍未达到标准视情节将处以罚款,由甲方项目部两名管理人员签字并报现场主管负责人签字并告知乙方生效,该费用从乙方工程款中直接扣除。
9、乙方在施工中对工作人员要经济进行安全教育,因乙方施工人员不遵守安全操作规程所发生的任何不安全事故造成人员伤亡、财产损失均由乙方承担。
10、质量要求砼板墙为清水砼,装修时只粉刷填充墙,质量要求为合格。
11、因甲方材料供应而影响正常施工责任由甲方承担。
12、甲方应协商各方关系确保乙方21小时作业的连续性及均衡性,属于甲乙双方人力不可抗拒因素造成的停工,工期相应顺延。因建设单位手续而停工三日内由乙方自行承担,三日后给乙方造成损失由甲方酌情给予处理。
13、安全文明工地建设按《陕西省建筑施工安全文明工地管理评比办法》中规定发生在乙方工作范围内的用工由乙方负责。
14、建筑物工作范围内及生活区域内所有垃圾的清理至场内指定点(由甲方负责清运)。
15、若乙方将某项工作完成后,发生变更费用由甲方承担;若变更发生在某项工作完成之前,费用 不再增减。
16、因施工需要使用电炉时需向甲方提出申请,经批准后方可使用。
17、此项工程不含税金。
18、甲方应向乙方提供现场用电、用水(费用由甲方承担)。
19、本合同以外用工除包工项目外,零星用工为每天 元,零星用工每月结算一次。
20、经双方协商,合同及工程保证金订为每栋楼 万元,共周后补齐 万元。主体施工至 层付款,甲方退还保证金 %,单栋主体封顶全部退还。
21、本工程进场暂定 月底,若在 月中旬,乙方不能按时进场,甲方必须无条件退还所交质保金及一切费用。
22、根据本工程劳务招标文件,若投标时乙方提供的主要管理人员名单不符,则乙方无条件退场。确须进行人员调整时,必须报甲方核准后,方可调整。
23、本协议未尽事宜,可采用协议附件形式,由双方协商补充签订,同样具有法律效力。
24、在执行本协议中,如双方发生争执,则按友好平等、互利原则协商解决,必要时可由甲方所在地工商行政管理部门、法院调节和仲裁。
25、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字生效。工程完工,帐款付清,协议自行失效。
总包方: 分包方:
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
签字日期: 年 月 日 签字日期: 年
工程承包人(甲方):江苏********有限公司******项目部
劳务分包人(乙方):江苏省*******劳务公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称: **建设发展集团有限公司***二期三标
二、工程地点:南京市雨花台区西善桥
三、承包方式:工程的劳务人工费(包清工)
四、承包范围、工作内容、定额人工承包价。
1、承包范围:按施工图纸设计规定的所有土建工程所有用工。
2、工作内容:详细分项工作内容以《江苏省建筑与装饰工程计价表(2004)》的有关解释为准。
3、工程量计算及费用单价:工程量计算按定额60元/工日计价。
五、工程日期:
开工日期自2012年2月17日。
竣工日期止2013年9月30日或工程停工日。
六、结算办法
1、按《江苏省建筑与装饰工程计价表(2004)》定额工60元/工,定额结算部分以外工日具体为:装饰工180元/工日/10小时,大工160元/工日/10小时,男小工120元/工日/10小时,女工80元/工日/10小时。
2、每月25日前由乙方申报甲方现场施工员出具合格工程的工程量结算单,由甲方项目经理、技术负责人、质检员、乙方代表签字后按照本合同约定的单价予以结算,经双方负责人签字后,交甲方财务挂帐。付款根据业主给甲方拨付或结算之工程款,到甲方帐户后五天内按结算进度予以支付。
3、为保证工程连续,工程施工在没有达到验收合格要求,甲方按当月农工使用考勤表每人/月借支1000元/月人工资,年终结算按完成工作量70%支付工资,差额工资由乙方自行解决。
4、乙方招录的人员,必须在到工地当月向甲方上报能证明其身份的有效证件;
乙方在施工现场必须设置专职或兼职的考勤人员和用工单位的考勤员在一起,每天对劳务工进行考勤,详细记录每天工地的出勤、工种、人员及人员的流动情况。每月劳务结算时必须上报当月农工使用考勤表(甲方项目部负责人与乙方共同签字)与工资表(乙方上报、甲方项目部审核),并在民工结算清单上(详见附表)签字;否则工程结算不予办理。
5、每月结算款由乙方合同签订代表集中领取,按照工资表及考勤表,由甲方项目部派专人监督发放(发放完毕后工资表由甲方项目部保管),乙方不能对劳务工资出具欠条(出具欠条甲方一律不予认可)对无工资表、克扣劳务工及手续不全等引起的争议、诉讼聚众滋事、上访等造成甲方企业声誉或其他严重社会影响的,乙方将以结算劳务人工总额的5%向甲方承担违约责任。
6、质保金:质保金按工程总造价的30%逐月或每单项工程逐次扣除,保修期为二年,保修期结束后,甲方除扣除代缴的总结算费用2%的个人所得税外,一次付清余款。因质量原因造成的返修,由乙方负责,返修费用由乙方承担。工程保修期间,乙方应在收到甲方书面通知三日内派人修理,否则甲方可委托其他单位或人员修理,其费用由甲方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。如不扣除保修费,则结算总额按工程总造价的95%予以结算,2%的个人所得税甲方按正常支付程序予以扣除代缴,一次付清余款。
七、工程质量与验收标准
1、工程质量标准:分部分项工程合格率100%、优良品率90%以上;单位工程竣工验收合格率100%。
2、严格按照审核的施工图纸、施工验收规范及质量安全交底、设计变更单、国家现行施工规范和质量验收统一标准施工,确保工程质量。
3、所有分部分项工程,必须经过与甲方质检人员及业主或监理验收后,方可进行下道工序,不经检查、验收,擅自隐蔽或进行下道工序施工者,每发现一次视情节给予一定500元以上的罚款。其所造成的一切后果由乙方自负。
4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,所造成的后果及损失由乙方承担。
5、如果乙方对工程进行施工中,质量达不到标准必须返工达到标准,全部费用由乙方自理,并没收保修金,另外给予一定数额的罚款。
八、甲方责任
1、甲方委派担任本工程的甲方代表,对乙方的质量、进度、安全、文明施工、召集例会等进行监督,负责协议的履行。
2、甲方应在乙方工作开工前,向乙方提供图纸一套。
3、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
4、负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,拨付工程款。负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
九、乙方责任:
1、乙方委派担任本工程的乙方代表,对乙方的质量、进度、安全、文明施工等进行监督,负责协议的履行。木工班、钢筋班、泥工班***、架子班***负责协调施工班组质量、进度、安全、文明施工等进行监督,负责协议的履行。
2、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3、绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
4、必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交工、甲方损失及业主罚款等问题均由乙方承担。
5、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
6、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
7、乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工项目。
8、完工后,向甲方及时上报该工程的自检结果。
十:安全施工与检查
1、乙方应认真执行《建筑法》、《安全生产法》、《劳动法》,文明施工检查标准,安全施工要求达到的《建筑工程安全生产管理条例》,组织文明施工,安全施工。操作人员必须身体健康,患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁上岗作业,乙方对有残疾及智力障碍的劳务工一律清退。如果乙方使用有健康缺陷的劳务工在工地现场出现意外及安全保护不当或违章作业等原因造成施工中发生一切伤亡事故均由乙方负责,甲方在任何条件下不承担连带责任,如果因某种原因造成本因由乙方承担的责任而归责给甲方,甲方有权向乙方追偿。
2、乙方在施工现场内使用的安全帽、安全带由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应。施工中其他劳动保护用品及属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备。
3、乙方必须服从用工单位施工人员的指挥,自觉接受各级单位质量,安全检查人员的监督检查。
4、乙方必须严格执行施工现场的各项规章制度和国家、行业有关规范标准,严格执行安全技术操作规程,同时执行建设公司的有关规定。严格按施工工序和操作规程操作。
5、特种作业人员必须持证上岗。
6、治安:乙方必须遵守国家法律法规,不得偷盗工地任何材料及物品,一经发现,扣件每个按500元,架管每根按1000元,其他物资按照损失物资价值的5倍予以罚款,费用从总结算中扣除,相关人员立即清退出场。情节严重的送交公安机关处理。发生治安案件的由相关人员自己承担。
7、乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用(费用已含在调高的定额单价中)。
十一、事故处理
1、发生安全事故时,乙方应立即上报甲方施工现场负责人,同时积极组织抢救,防止事故的扩大,发生事故后不积极主动组织抢救,致使事故扩大,则甲方按事故处理费用的1.2倍在工程结算时予以扣除。
十二、奖与罚:
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间,如期按时完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,罚金1000元。
十三、其它有关事宜
1、乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
2、乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
3、乙方进入该工程的所有人员都要与甲方签订劳动合同。
4、乙方必须保证该工程的所需劳动力220人。其中:管理人员10人;瓦工50人;木50人;钢筋工50人;砼工30人;架子工10人;及其它工种20人。
5、乙方劳务工必须按按国家有关规定办理有关证件,缴纳有关费用。
6、爱惜用人单位的一切机械设备和机具,承担所使用的一切机械设备和机具的维护与保管。违章操作致使机械设备和机具损坏的,其维修费用分清责任由责任方承担。
7、本责任书一式四份,甲、乙方执二份,具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
8、本合同如发生争议,双方协商解决。协商不能解决的,向工程所在地劳动仲裁委员会申请仲裁或到当地人民法院提起诉讼。
9、后附:公司民工结算清单、施工进度计划表、《安全管理处理条例》、《质量管理处罚条例》、《施工现场落手清工作制度》
甲方单位:江苏***建工集团有限公司***项目部
乙方单位:江苏省****劳务公司
甲方负责人乙方负责人签字:
签字(盖章):签字(盖章):
身份证号码:身份证号码:
签订日期:签订日期:
合同在我们的工作和生活中变得尤为重要。未来维护和保障我们的合法权益可以签订合同,规范的合同需要包含哪几个部分?下面是我为大家整理的有关“劳务承包合同”的必读知识,此网址内容仅供参考请自行核实!
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方将__________________主体劳务工程承包给__________________修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。
一、工程名称:
__________________
二、工程地点:
__________________
三、工程日期:
___年_________月_________日———___年_________月_________日
四、承包方式:
清包主体劳务
五、劳务单价:
1、房建主体按建筑面积计算每平方米____元
2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方____元
3、扎钢筋____元/吨,模板按展模面积____元/平方
4、外脚手架____元每平方(按外围面积算);浇地坪____元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
5、计时工资:大工____元/天;小工____元/天
六、工作内容:
本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任:
1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的'安全隐患,并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次,下月_______号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的_____%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20______%30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方包装、装车、回料、散装糸统、设备润滑、环境卫生等项目,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目:
二、承包期限:
三、承包费用:
四、承包费支付方式:
乙方必须按甲方要求进行工作,甲方以现金按月向乙方支付承包费用。
五、甲方提供条件:
甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。
六、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
1;每天根据公司发货室提供的装票据、吨位、品种库号等由包装负责人安排包装人员进行包装,严禁混包、漏包、多装、少装,所装货物必须码放规范、整齐;严禁无票装车或先装车后开票的现象发生。每日由包装负责人对包装称重系统进行校验,确保袋重合格。
2;包装物由包装负责人到分厂领用,每次领用后办理出库手续,并建立台帐,每日据实核对包装物的使用量和破损数量,每月底根据袋装水泥产品的实际发出数、破损袋数与领用数进行核对,如有不符,查明原因,及时处理。
3;包负责人在每天包装工作完成后,必须将发货票椐统计汇总后交到分厂核算员处登记保管。
4;实行包干工资,包装人员不得以任何理由拖廷每日包装量,必须严格按每日公司发货室开出的数量足额包装。以上由于人为因素造成的各项经济损失匀由乙方承担。
七、合同的变更、解除或终止:
本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四份,甲、乙双方各持一份;甲方存档一份;财务部门备案一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
总包方:石家庄建设集团有限公司永泰分公司(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律及行政法律,遵守平等、自愿、公平、公正和诚实的原则,甲方将安平县中心商业大道2#、3#住宅楼的整个劳务及机具、辅料分包给乙方施工。甲方负责2#、3#住宅楼所用的钢材、混凝土、水电材料、施工用电,生活用水、施工用水、提供乙方临建房、外墙保温材料、室内砌体和抹灰所需材料。双方经协商一致,签订协议如下:
一、工程概况
1、工程名称:安平县中心商业大道2#、3#住宅楼。
2、工程地址:安平县中心大街以东,东马路以西网都街以南。
3、工和规模:2#、3#住宅楼均为框剪结构,地下二层、地上十八层,地上一、二层为商业用房,三层以上为住宅。
二、工期
施工总工期为天;按照下列约定为不变倒计时工期(含合法节假日、雨雪天、停电停水、不含不可抗拒因素)
(1)年月日前主体封顶、室内砌体、外脚手架拆除及主体材料清理完毕。
(2)年月日前室内抹灰、外墙抹灰、外墙保温完成,场地清理完毕。
三、质量等级:合格。
四、劳务承包范围
按中心商业大道2#、3#住宅楼设计图纸,图纸审查意见书、设计变更及相关技术文件要求等,包括结构和建施图纸上的各个空洞的预埋进行施工。(除内、外墙挂白、墙涂料;卫生间和楼顶防水、地下室防水;水暧电和消防、电梯、门窗的安装)均属于乙方劳务承包范围。施工现场前期和施工过程中各工种人员的配备,周转材料的租凭、购买,各种机械的配备,必须满足施工需要。施工现场内的一切用工,均属乙方承包范围,生活用电由甲方规定标准,超出范围由乙方缴纳费用。
具体劳务工作内容及相关约定如下:
1、泥工工作
(1)中心商业大道工程2#、3#楼塔吊基础、升降机基础、砌体工程、混凝浇筑工程,图中的预埋工程、二次结构及室内外抹灰,水泥砖、门过梁等有关混凝土预制加工安装,构造柱和门窗过梁的加工及完成,在主体结构中的修补及封堵所需的水泥砂子均为乙方自理。混凝土的养护、冬季的保温所需要的材料及设备、混凝土覆盖的草帘、升温的煤炭、火炉,施工用水、宿舍的保温、降温设备、生活垃圾等均为乙方负责。
(2)现场场地平整、硬化、清扫、搭建、拆除、现场所有的回填土至4-4.5米范围内及回填土所用的白灰、防水、伸缩缝处用保温板、机械、运输工具,现场土方开挖后所有的放线、防护、人工平土、褥垫层、砖模、集水坑的开挖、垒砖、抹灰、塔吊基础的加工安装浇筑等。从一级配电箱起(不含一级配电箱)以后所有材料均由乙方负责。
(3)小板车、振动器、碘钨灯、沙灰桶、铁锹等所有工具由乙方自己购买。
(4)室内外回填土及地坪工程。
(5)屋面找平、楼层内的建筑垃圾清理。
(6)所有结构上下墙面必须保持平整及垂直度,以及墙面及板面的合格尺寸。
(7)每段施工的混凝土试块的制作。
(8)外墙保温及屋面工程。
(9)每段施工过程中,甲方所分包的各种分包项所用乙方的垂直运输机械,乙方不得收取任何费用。
2、木工工作
(1)所有模板制作安装工程,楼层顶板、墙体即为清水墙面和板面。
(2)顶板的打磨,爆模的剔凿及清理。
(3)自带手动工具(小板车、碘钨灯、电缆线、铁丝、海绵胶条、扎丝、钉子、脱模剂、养护剂等)。
(4) 、所有墙面必须保持清水墙,保持墙面的规定尺寸,水平度及垂直度等。
3、钢筋工作
(1)所有钢筋制作安装工作,钢筋损耗必须严格控制在钢筋总量的3%范围
内,超出部分由乙方自己采购或承担。
(2)所有钢筋加工机械、电缆自带。包括闪光对焊机、弯曲机、切断机、电
渣压力焊、调直机、螺纹套丝机、无齿锯等及并向提供相关机械设备资料,水泥垫块、支撑、马镫、织纹螺丝套筒、均由自理。机械维修和保养乙方应配备专业人员。
(3)甲方钢筋运至现场乙方配合卸车,吊车费用由甲方负责,乙方严格按照甲方要求分场地、分规格堆放、进场的数量进行检查抽样并报甲方。
(4)现场不能有超出1米的废料,并对超出1米的钢筋进行焊接使用。
(5)所有板面钢筋必须按图纸间距弹线绑扎,墙面钢筋应横平竖直。
(6)二次结构的植筋等。
4、架子工工作
(1)所有楼层落地、悬挑外架、安全通道、室内外临边防护、室外电梯、龙门架、预留洞口的封堵、预埋、焊接的安装、搭设、维护和拆除等。
(2)钢筋棚、木工棚、地泵棚及现场安全过道以及现场的各个安全防护等。
(3)各楼层卸料平台搭设及拆除。
(4)施工电梯的安全及拆除。
(5)施工人员的操作证必须齐全有效。
(6)配备的各种安全材料、工具、机械自理。
(7)挑架子所用的工字钢安装、拆除均由乙方负责。
5、测量人员
(1)所有的测量仪器齐全并且合格并向甲方提供测量仪器的检测报告,参与测量人员满足施工进度的技术要求。
(2)所有现场开挖前后定位抄平,放线及二次结构的`抄平放线等。
(3)上级有关部门验线检查必须配合。
(4)所有放线人员必须出具有效证件。
(5)记录好每次的测量的情况,观测沉降、整理并上报甲方。
(6)大体积砼测温孔的留设,并按要求做好测温记录。
机械设备、材料周转、辅材及其它。
附:(1)以施工工地内的所有土建部分所需的施工机械(除铲车、钩机、运土)、模板、木方、钢管、扣件及二级配电箱(包括二级配电箱以及从二级配电箱至一级箱的电缆)以下的材料和安装。
(2)保证整个项目土建施工的对拉片、焊条、钉子、铁丝、绑丝、安全网、密目网、安全带、安全帽保证购买的各种材料出具材质单、合格证检测报告及其它有效时间,按甲方要求齐全有效。
(3)安全网(挂网、兜网、密目网)必须符合国家现行规范及项目部的要求(此款强制要求)。
(4)材料、设备、成品及半成品在该区内的场内转运、预留、预埋、废料回收及堆放;外墙表面最后一次清洁;各专业图纸设计中所有专业安装预留下的塞口和调口。
(5)全部施工区域的安全防护、包括生产区、生活区、安全通道等全部安全防护的搭拆、维护工作。
(6)乙方在施工场地内,对所发生的零工自行承担责任
(7)乙方负责施工现场、安全文明施工及其工作面和生活区的卫生清理,每道工序必须做到工完料尽场地清。
(8)各项工程施工前乙方向甲方提前7天以书面形式申报材料使用计划,并经项目部批准后严格执行。
(9)乙方无条件执行项目部各种专项方案。
(10)植筋已包含于包工单价内,甲方提供钢筋。
(11)现场临时排水已包含在包工价内。
(12)钢筋场地搬移及二次加工场地搬运,安装已包含在单价内。
(13)外架的拉结点已包含在包工价内。
(14)保护垫块,马凳150cm以下不得使用钢筋,所产生的费用已包含在包工价内。
(15)若发生工程变更,按分项单价据实计算。
(16)非甲方的原因停工15天以内,甲方不补偿任何费用,超过15天以上,甲方按实际出勤人数补偿20元/天补偿生活费。
(17)乙方应对现场人员进行登记,做好记录,并将花名册、身份证复印件报甲方,每周上报现场各工种出勤人数(考勤表)。并配合甲方与每个人签订劳动合同。
五、甲方的权利和义务
1、编制工程施工质量、安全、文明等技术条件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题)。
2、对工程进行过程中的质量监督、安全检查督促和验收工作。
3、工人进行班前安全教育,并做好记录,报项目部备案,杜绝违章作业。若因作业人员违反操作规程和违章作业所发上的安全质量事故等造成的经济损失由乙方全部承担。
4、工程款结算资料待工程完成后,按合同向甲方如实填报“拨款申请表”。
5、对本工程劳务盈亏由乙方负全责,产生的各种罚款自行消化,与材料商、所属员工及其他单位和个人发生的债权按照谁签收谁承担,谁出示收据谁承担的原则办理,乙方及所属管理人员对对班组负责任,材料商及个人等签字认可的债权债务,未经甲方签字盖章的均属乙方个人行为,与甲方无任何关系,其产生的后果由乙方本人承担经济和法律责任。
6、乙方承担1%劳务管理费,在每次付款时由甲方代扣。
7、乙方在本工程内所属工人的保险费、培训费、岗位费、服装费、各种机械费备案费等均为自行负责,甲方不产生任何费用。
8在本工程没有达到甲方与建设单位拨款的时间,乙方所产生的任何费用均由乙方自己承担。
9乙方对施工所使用的机械设备必须按相关规定进行周期性检查、维修、保养,并做好检修记录。
乙方的权力
乙方在承包期间及承包范围内,依据甲方规定行使以下权力:
1、根据项目的具体情况组建项目管理班子。
2、决定施工人员的工资分配标准和经济处罚措施。
3、实施项目管理组织指挥权。
乙方义务
1、按合同要求完成工程劳务分包内容的全工作。
2、施工人员进入施工现场必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方人员和上级领导检查。
3、服从甲方指挥,介绍甲方监督,并向甲方按要求提供一切有效证件,遵纪守法,精心组织,文明施工、按规范完成施工现场的安全、质量、进度全部内容。
4、如乙方不按安全计划生产、不按时检查安全设施、造成的电击火灾、伤残亡事故由乙方自负。如产生不可预料或意外事故责任,按本协议有关规定承担。
5、在实施过程中必须力行节约材料,所有甲方材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内:钢筋3%、砌体材料3%、混凝土2%。
6、乙方必须严格按照图示施工,若因乙方施工失误造成财产损失,乙方承担赔偿责任。图纸中出现的变更若建设单位给予补偿,甲方相应补偿乙方。
7、乙方必须服从项目部、建设单位及监理等管理人员安排和指挥,对甲方人员安排必须执行,若上述部门及人员认为乙方质量技术和安全及工期等不能保证,乙方在约定的期限内达不到要求,甲方有权力即终止合同,所产生的劳务费用乙方自行承担。
8、乙方必须制定专人管理现场材料,毁坏和浪费,乙方双倍赔偿。在现场的施工人员必须持证上岗,并提交所有有效证件的复印件给甲方。
9、现场严禁不在本工地施工作业的人员进入,宿舍按要求住宿,严禁非公地人员逗留和留宿,宿舍内的照明用电为低压电,插座为220V电压,乙方应派专人负责限时供电,食堂除外。
10、乙方必须严格按照劳动法和建设部门关于农民工支付工资暂行办法等法律、法规和劳动合同约定的时间支付农民工工资,不得拖欠和克扣工资,工资发放应按规定发放。若随意拖欠,甲方有权用乙方的承包费代付农民工工资,该费用在结算时双倍扣除,乙方不得有任何异议。
11、乙方不得以任何理由停工、罢工。否则,乙方承担甲方的一切直接和间接经济损失,且不得要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将乙方清理出场。
所有甲乙双方的进场材料,乙方必须在第一时间配合卸车并核实数量及取样,并按甲方指定的地点码放整齐,保证先入场先使用的原责。
七、承包费用单价及结算支付
1、施工分为主体和装修两部分,主体包含砌体工程,主体施工中主体结构施工与砌筑施工比例为8.5:1.5,装修包含室内外抹灰、保温及场地清理完毕。主体和装修划分的比例为:7:3,其中包含整个工程的3%的质量保修金,保修金为2年内经过各部门验收无质量事故全部退回(无利息)。
2、包工单价包括:中心商业大道2#、3#楼按图纸结构面积元/m2结算。
3、本工程中人工费为承包单价的75%,材料为承包单价的25%。
3、工程款支付
(1)2#、3#楼主体工程劳务费付款方式:第一次为主体施工至8层,第二次为主体施工至14层,第三次为主体封顶,付至已完工程量的70%。若遇到春节放假不能完成8层封顶但必须完成5层封顶时,按合同签订之日起,甲方暂按每人每月3000元的工资标准支付工人工资,前期费用由乙方自行解决。
(2)2#、3#楼装修工程施工至地上层完成后经验收合格签证后支付已完成工程量的70%,第二次付款待室内外抹灰、保温及场地清理完毕后支付已完工程量的70%。余款为全部工程竣工并经质检站验收合格后三个月内付至总工程款的95%,留4%作为质保金。
(3)按甲方规章制度对乙方的罚款由甲方直接从每次工程结算款中扣除。
八、违约责任处理
乙方在本协议的有效期内作为甲方该工程项目的承包责任人,工作中若有一下行为,给甲方造成不良后果和损害的,按以下违约责任处理,情节严重的依法追究刑事责任:
1、因民工工资结算支付不按规定执行造成民工到甲方讨要,影响甲方正常公共秩序的,给予没人每次1000元的处罚,超过5人的给予每人每次20xx元的处罚,损坏办公设备的按原价的双倍赔偿。
2、乙方因不规范的行为经甲方指出后不予整改,造成有关行政机关、部门对甲方进行通报停业整顿、罚款等行政处理的,除补缴罚款外,乙方给予甲方经济和名誉补偿(通报批评的2-3万,停业整顿的5-10万)。
3、甲方因外界因素强制为乙方支付民工工资、材料费、租赁费、税费、罚金等款项,从代付之日起按总额的5%支付违约金给甲方。
4、甲方严禁乙方负责人及所属管理人员、班组以甲方的名义对内外打白条、签订协议拖欠民工工资、材料费、租赁费等相关债权、债务,以上行为未经甲方法定代表人签字认可均属于乙方个人欺诈行为(引起他人对甲方讨要或者法律起诉)甲方不承担任何民事、刑事责任,其中产生的后果由出具签字人承担同时向甲方支付罚款6--12万元。涉及犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
5、乙方为处理本施工队劳务纠纷及群体、极端事件的第一责任人,必须第一时间亲自到现场处理。如采取回避、逃避,任其事态发展,给甲方造成名誉损失,处理难度增加,乙方向甲方支付罚款6--12万元。
6、由于乙方原因导致发生以下情况时,乙方按以下标准赔偿甲方。
(1)、乙方因诉讼败诉后,甲方被法院强制执行期间,银行账户受到严重威胁,乙方每天赔偿甲方经济责任5000元。
(2)、法院查封甲方账户或冻结资金的每天赔偿甲方经济损失6000元,法院查封甲方财产及办公地点,乙方每天赔偿甲方经济损失和名誉损失20xx0元。
(3)、法院拘留甲方领导的每天赔偿甲方经济损失和个人精神损失5000元。
(4)、处理事件的一切费用由乙方承担,甲方协助乙方处理事件所产生的费用,每人每天1000计算。
(5)其他违反甲方规章制定的行为的按有关制度处理。
7、因乙方原因甲方收到监理、建设单位的质量安全文明施工(乙方实施区域)处罚的,乙方将承担处罚金额双倍罚金。
8、施工现场乙方必须按照甲方所规定的安全、质量、进度、后勤、噪音、以及周边居民关系等,在第一时间必须按要求完成,拖一小时处200--500元罚款,由此累计,甲方发现乙方在施工时有停工、罢工等现象,不论什么原因一人一小时罚款200元以此累计。乙方现场管理人员、特殊工种操作人员,必须提前上交有效证件到甲方,经甲方考核确认方可上岗。如不办理,甲方发现一人罚款1000-20xx元,现场劳务队与班组、个人必须有劳务合同,劳务队必须挂在劳务公司,并上交各项证件给甲方。
9、乙方必须按照甲方所制定的工程任务和通知合理落实,各项人员,材料机械进场不得无故拖延,超过一天处以10000-20xx0元罚款。
10、施工现场乙方必须在开工前办理工人的各项保险及相关证件,所产生的费用由乙方自理、现场上如乙方出现的伤、残、亡等事故甲方协助乙方处理,所产生的费用由乙方自理,如果乙方不予办理解决,拖延一小时罚款5000-10000元。
11、正常施工期间因甲方原因钢筋、混凝土进场时间拖延超过10天,甲方需要承担乙方现场人员的误工费,每人每天按标准60元计算,10天内不计,停电不计。
12、乙方以上行为给甲方造成损失的,甲方按照本协议追究其法律责任所产生的诉讼费,保全费、律师费均由乙方承担。
13、以上款项由甲方在乙方劳务费中扣除不足部分以乙方个人或家庭财产赔偿。
14、甲方在用乙方合同以外零工每人每天100/天。
九、其他约定
1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准。坚持“真爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,向顾客负责的管理理念,”杜绝人员死伤亡,机械设备等事故发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查。
2、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,劳务分包务工人员必须持证健康证达100%.
3、本工程质量要求表面光洁(层层清模、刷隔离剂)、角过垂直、平整且无漏浆现象。符合相关分项全部工程质量要求;按建筑工程施工验收规范执行和办理,并作为本合同附件同时进行承包合同全面实施和执行。
4、若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收合格标准为止,一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担。
5、乙方无条件听从甲方管理人员的指挥和安排,若甲方个别分部分项安排不合理,可采取建议、举证、协商的方式与甲方达成共识并实施。
6、若乙方提供的专业工人职业素质不满足甲方及专项要求,甲方提出撤换,乙方应无条件配合,若乙方在整体工程质量方面无完整的质量控制措施,出现整体质量下滑,经甲方书面通知后无效后,甲方有权将乙方清场,清理出场时乙方只能按合同中主体综合单价计算已完工程量30%计算承包费。
7、乙方需自行组织班组施工严禁转包;经甲方发现转包,有权单方解除合同由此造成的一切损失由乙方全部承担。
8、作业面和非作业面(通道、楼梯间、生活区)平时做到整洁、干净、定人员每天3遍打扫清理,生活和生活用水有计划排放。民工宿舍的生活用品搁置合理统一,随时保持清洁卫生。生产和生活区域在未经甲方许可的性况下不准乱拉乱接水电,并对此而产生的浪费、安全事故的责任等,由乙方全部承担。
9、乙方所有人员自觉遵守同家及地方法律、法规,服从甲方,业主和监理的合理指挥和施工现场制度,决不允许有顶撞甲方管理人员,业主和监理的行为,否则发生一次,对乙方外罚100元。若遇劳务及其他纠纷,乙方可选派人员与甲方协商,严禁出现围攻,上访及消极怠工,否则对乙方处以1000-5000元/次罚款,乙方并承担由此带来的一切经济损失和社会形象。
10、凡乙方在施工中发生任何安全事故,除及时向甲方书面报告外,还必须无条件配合相关人员对事故进行调查和取证工作。
乙方内部人员不允许打架斗殴现象;一旦发生不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx-10000元的罚款,情况严重的移交相关部门处理。
十、争议解决
1、争议:发生争议经甲乙双方协商无果后由石家庄人民法院进行诉讼仲裁。
2、合同为乙方项目部集体合同,乙方有责任和义务将本合同内容告知相关利害人并承担不告知或告知不清而产生的后果的全部责任,承诺书,安全生产管理责任书为本合同组成部份。
3、本协议一式四份双方各执一份,双方签字盖章之日生效,到项目竣工结算收回工程尾款后自动失效。
甲方代表:乙方代表:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
年 月 日 年 月 日
发包人 :(以下简称甲方)
承包方 :(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法
规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就工程劳务分包事项协商达成一致,订立本协议。
第一条 : 工程概况及承包工作内容:
1. 3承包内容 :装饰工程施工图内所包含的全部1. 2工程地点 1. 1工程名称 : 墙、顶、地装饰工程,及本工程所涉及的全部设计变更、工程洽商、现场签证(但不限于)等内容 。
1. 4承包方式: 包清工及辅料,(辅料包括所有汽钉、铁钉、美纹纸带、贴缝绷带 、各种自攻螺丝钉 )。
1. 5 工期 年月 日 始至年 月日 a、开工日期: 年 月 日
b、竣工日期: 年 月 日 乙方必须由 年 月日至 年月日完成本工程项目的全部内容,包括测试等。
c、在施工过程中如上列情况应由甲乙双方及时协商,甲方同意后对施工工期顺延。 ①、不可抗力:由战争动乱自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。 ②、因甲方提出设计变更或工程量增加导致的工期顺延。
③、甲方未能按合同约定日期支付劳务费致使施工不能正常进行的。
④、乙方以书面形式提出申请,但扔未能从甲方获得施工必须的指示,工程材料,图纸等 ,致使施工不能正常进行的。
第二条:合同价款:
2.1 合同价款为暂定元(人民币)
(大写):人民币
2.2 合同价款为固定单价(含机具、耗材、材料二次搬运、卸货、文明施工垃圾清运、成品保护等)
第三条:结算及支付
3.1 结算方式:
a、 依据施工蓝图及现场实际发生工程量乘以固定单价。
b、 乙方根据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容并取得有效的书面签证单据(零用工)
c、有效的月度工程量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。
d、工程竣工验收后,15个工作日内办理结算。
3.2 支付方式:
a、本工程依据形象进度支付工程款,甲方按月支付乙方形象进度的80%,乙方必须满足当月工程量的指标要求,同时提供有效的工人考勤记录。
b、付款内容:(工程款+辅料费+税费)*80%,辅料费按工程劳务直接费的5%计取、税费按工程劳务直接费的2%计取。
c、乙方在当月工人工资发放完毕后,必须向甲方提供实际领取工资人员签字的工资发放记录,否则甲方有权缓发下月工程款,直至乙方将上月工资发放记录提供给甲方为止。
3.3 工程竣工验收后,15工作日内完成劳务结算后,两月内甲方向乙方支付至全部劳务合同造价的95%,剩余5%为质量保证金,保修到期后支付。
第四条:工程质量,验收与保修
4.1 工程质量应达到设计图纸的要求及约定的标准和质量目标,必须严格遵守,《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》及《技术招标文件》。
4.2 在施工过程中发现设计有误,及甲方材料存在质量隐患,须立即上报甲方。
4.3 乙方应严格遵守隐蔽工程验收,在机电、水暖、消防、电信等工程测试完毕,达到合格标准并做出隐蔽工程验收记录后,方可进行下道工序施工。
4.4工程验收以国家颁发的施工验收规范,质量检验标准及施工图为依据,工程施工完成后,一个月内由甲乙双方共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,甲方又交后序施工未投入使用的,视为符合合同要求,工程交工,但不在此而免除乙方的保修责任。
4.5 工程验收后,保修期为2年,乙方应在接到维修通知之日起24小时内派人进行免费维修,如乙方拒绝维修,甲方有权双倍使用乙方的工程质量保金进行维修。
第五条:安全、文明施工
5.1 乙方负责做好每一名进场劳务人员的安全教育,安全培训、安全考核,安全交底,三级安全教育和班前安全活动工作,向甲方上交相关记录。
5.2 乙方必须严格按照安全技术操作规程施工,严格遵守现场施工的一切安全生产制度,甲方有权监督乙方安全生产。
5.3 乙方负责施工现场的安全文明施工,凡因乙方现场管理不善和违章施工而造成的一切安全事故,由乙方承担一切后果和费用,甲方有责任对发生事故后进行调查处理,但费用由责任方负责。
5.4 乙方应做好劳保用品的采购与发放工作,应落实每一名进场的劳务人员都配备必要的劳保用品,每一名领取人都要签字,并保留用品的发放台账记录,原件上交甲方备案。
5.5 发生重大伤亡及其他安全事故,甲乙双方应采取紧急有效的措施,防止事态扩大,并全力组织抢救伤者,同时按有关规定立即上报有关部门,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
5.6 乙方要积极配合甲方的事故处理工作,并负责伤亡人员家属的安抚,避免过激行为发生。
第六条: 甲乙双方的权利和义务
6.1 甲方负责提供场地,道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的`交底。
6.2 甲方负责于开工前提供施工图纸,提供必要的技术资料和办理施工洽商。
6.3 甲方负责组织施工检查、验收,监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况、材料领用情况及行政管理事务。
6.4 甲方负责解决施工过程中存在或发生的技术问题。
6.5 甲方负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查乙方的施工作业计划。
6.6 甲方负责本工程在各工种、工序间的协调与配合,乙方在安全、质量、工期、场容等方面,发现有违反合同规定内容的,提出书面整改意见,督促乙方进行整改。
6.7 甲方负责组织工程的验收工作。
6.8 乙方对与其确定劳动关系的专业人员,必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过55周岁。
6.9 乙方需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)备案,作为本合同附件。
6.10 在施工生产过程中,乙方必须保证施工人员的相对稳定,不能随意变更备案人员,服从甲方的统筹安排,统一调动。
6.11 当甲方因故不能保证连续生产时,乙方应在不影响甲方生产任务的前提下,可将施工人员进行临时调整,对所调整人员向甲方出具书面通知。
6.12 乙方必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议,应征得甲方同意后,方可改动施工,在施工过程中应注意成品、半成品的保护。爱护使用甲方提供的机械设备及工具。
6.13 乙方应对施工人员进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防紧急情况等方面的教育,并做好教育记录,报送甲方。自觉遵守甲方、业主、监理、总包的现场管理规定及各种法律法规,并对违反管理规定所收到的处罚承担全部责任。
6.14 乙方确认同志为派驻工地的施工代表,并携有效的法人委托书,负责日常施工的管理、协调工作。
6.15 乙方应派驻现场至少一名劳动观察员,负责安全文明施工、进度和质量的检查,监督工人工资发放,并在工资领取单上签字确认,原件交有甲方管理,乙方执复印件。
第七条 ;违约责任
7.1由于甲方原因造成停工、窝工、误工时,有乙方负责人员调整,甲方只负责工期顺延,不负责窝、误工的赔偿,甲方任务不足或因故不能继续履行合同时 ,双方协商后可提前终止合同,费用按实际完成工程量结算支付(扣除已经支付的款项后)。
7.2、由于甲方施工人员的指挥错误所造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由甲方承担。
7.3、 甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算余款的,30个工作日内乙方必须先行垫付资金,超过30个工作日,乙方可向甲方发出付款通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,延期后仍不能支付乙方应得款项,乙方有权书面通知甲方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及赔偿损失。但不得有聚众讨薪行为。
7.4 因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时,甲方可以终止合同,并要求乙方在日内退出施工现场,乙方应当退出施工现场,但甲方应在要求乙方退出现场的时限内,与乙方就结算事宜达成书面协议双方签认。
7.5 乙方未按甲方选定的施工队伍进场,甲方有权要求乙方进行更换、调整,乙方无法调整时,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失乙方自负),并书面通知乙方,直至终止合同。
7.6 因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失由一方自行承担。
第八条:合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议。
8.1 向北京仲裁委员会申请仲裁。( )
8.2 向北京市××区人民法院起诉。()
第九条:合同的生效与终止
9.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份
证明,委托代理人应出示委托证明。
9.2 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十条:补充条款
10.1 甲方提供总电源接驳点及二级电箱,流动电箱及所用的电缆线、插座及所需的
甲方:
乙方:
一、甲方将本工程以包工包摊销,不包料的方式,包给乙方按图施工,摊销承包范围:包大小电器工具,钉子铁丝,物料提升机,搅灰机和所需大小工具,主体所需的周转材料,包括模板,顶树,木方,外架树和竹架板。
乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏。
二、承包范围:基础正负零以下算半层面积之算,正负零以上1-7层按全面积计算,屋面按,不承包水电防水所有工程,以及门窗,铝合筋及二次装修,工程主体承包砌砖,扎钢筋、装模,内墙粉刷拉毛。
项目完成5%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,____日内质保金全部无息返还完。 甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:合同签订时间:________年 乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话:____月____日 施工劳务承包合同范文 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 为了确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
三、乙方施工职责:必须组织好各班组的施工队员,根据工地的人员需要,积极配合好甲方的相关技术人员指导,听从甲方有关负责人员的统一安排,同时保证农民工的工资到位,必须提前一天至二天预报计划,并且可以以书面材料表交给甲方管理材料员。
承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
四、甲方职责,甲方必须保证工地需要的材料按乙方的材料表按时进场,不得使乙方误工,同时工资按合同约定时间按时付款,准时发放给乙方,并有权监督乙方发放到各班组施工人员,同时保证三通一平和防水工作,如在施工中甲方材料不能即时到位,造成乙方人员误工或长期不能施工。
)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
五、付款方式:以层付层方式结算,正负零工程按总承包价完成按100%计算付款,一层主体按总承包价的80%付款,二至七层按总承包价的70%付款,主体封顶时按80%付款,内外按层付层,内的80%付款。
工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。
六、所有施工队伍人员,必须按国家有关规范要求施工和高度负责的速度对工程从各方面从快速进度、优质量完成本工程,施工人员在施工中必须提高安全意识和安全防护措施,如有安全隐患应即时整改,达到从头到尾不发生安全事故。
文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,____市以外的人员,进入现场前,办好暂住证,严禁有非典疑似病人进入施工现场,严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
七、质量要求:主体工程必须装好模,保证天棚不能补修和粉刷,地面必须倒平,不能找平。
八、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
九、本合同自双方签字生效,受法律保护,本工程款付清终止失放。
十、本合同一式二份,希共同遵守,如有一方违约,损失后果自负。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发包方:________(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):
一、工程概况:1、工程名称:________郎溪县十字镇绿溪花园小区工程2、工程地址:________郎溪县十字镇3、建筑面积:________平方米(按图纸上平方计算)4、结构类型:框架结构二、承包方式:承包方(乙方)对郎溪县十字镇绿溪花园小区________楼项目瓦工劳务人工费总承包。三、承包范围:本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程)四、承包单价:1、本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元/㎡建筑面积包干施工,本单价包含人工费、机具费等。五、施工技术要求1、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。2、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。六、工程验收1、工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。3、因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。4、因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。七、劳务人工费及支付:1、按每月进行工程量计算,每个月支付当月人工工资的________%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。2、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。八、甲乙双方的职责:(一)甲方工作1、甲方提供塔吊、龙门架,其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。2、为乙方施工协调有关工作关系:3、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。(二)乙方工作1、严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。九、现场安全:1、现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。2、乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定,甲乙双方在平等、自愿原则的基础上,经友好协商,就乙方承包甲方 劳务事宜,特签订本合同,以便双方遵守。
一、承包期限:
从______年______月______日至______年______月______日止
二、承包内容和工作时间:
承包期间,执行非全日制工作制,承包内容为:
三、承包费及支付时间和方式:
承包费为每月 元,甲方于次月 日前以现金方式支付乙方当月承包费。
四、甲方的权利义务:
1、对乙方 工作进行监督、检查。
2、为作业人员提供工作期间必要的工作条件。
3、协调在工作中与相关部门的关系。
4、按时足额支付乙方劳务费用。
五、乙方的权利义务
1、乙方进场作业须遵守甲方的各种规章制度,确保安全。
2、爱护建筑物及室内外设施,注意节水节电。
3、如因乙方失误造成甲方物品坏的, 由乙方承担赔偿责任。
六、其它:
1、在承包期内,非经甲方书面同意,乙方不得将本合同约定的工作转包他人或擅自聘请他人,如乙方违反本条规定,由此造成的一切后果由乙方自行承担,与甲方无关。
2、在承包期内,任何一方提出提前终止合同,需提前一个月书面通知对方即可,且不承担违约责任。因受国家政策、政府行为、自然灾害、意外事故导致本合同不能履行的双方免责。
3、乙方按照不低于10万元标准办理相应的人身意外商业保险,保费由乙方自付(若出意外,超出保险公司理赔范围外的一切责任、费用由乙方自行承担,甲方不负任何责任。)。
4、甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行教育。第一次口头警告,如不见效,发警告通知书,如仍不见效,甲方可解除承包合同。
5、一方给对方送达的书面通知,对方应予签收,如对方拒绝签收的,发送通知的一方按对方写在本合同落款处的地址邮寄送达,视为送达成功。
6、 承包期满时是否续约或终止合同,甲、乙双方均提前壹个月通知对方。
7、 本合同若有未尽事宜,将由双方协商处理。
8、 本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份:
甲方〔盖章〕: 乙方〔签名〕:
代表人: 身份证号:
地址: 地址:
签订日期: 年 月 日
赡养协议 08-05
专业学习计划 08-05
包法利夫人读后感 08-05
足球策划方案 08-05
学生七夕句子 08-05
错误名言 08-05
七夕咖啡句子 08-05
承包合同 03-25
描写周记 08-05